陶岔分包合同格式.doc

南水北调中线一期陶岔渠首枢纽工程主体工程施工承包合同（合同编号：NSBD-TCSN-SG-03）金属结构工程协议书分包合同协议格式本协议由中国水利水电第十一工程局有限公司安装分局陶岔项目部（以下称“承包商”）为一方， （以下称“分包商”）为另一方，于2011年4月 日签订。（A） 承包商已签订一份合同（以下称“主合同”）。有关主合同的详细情况见构成本协议书一部分的分包合同条款中的细目表1。（B） 分包商已经得到了阅读、理解主合同条款（主合同中有关承包商的价格的详细资料除外）的机会，并同意按照构成本协议书一部分的分包合同条件细目表2中所列举的文件所规定的条款实施、完成并维护分包工程。同时该分包工程也是承包商按照主合同进行施工的工程的一部分。（C） 双方同意缔结本协议。分包商同意靠自己和承包商批准的一家银行以 元人民币进行联合和分别担保的形式来保证其充分履约。现本协议书作如下说明：1 本协议书的措词和用语应具有分包合同条件中分别赋予他们的相同的含义。2 下列文件应看成是本协议书的组成部分，并按此予以理解和解释(a) 分包合同条款，附录A和所附的细目表(b) 分包合同规范(c) 分包合同工程量报价清单(d) 分包合同图纸(e) 进度计划3 考虑到承包商要对分包商进行支付，分包商现以和承包商立约的方式按照分包合同条款来实施、完成和维护分包工程。并获取一份担保保证其充分履约。在本协议书签订之日起的7天内，中国建设银行应将该担保开具给承包商。4 考虑到分包商将完全按照分包合同的规定实施、完成和维护分包工程。承包商在此以立约的方式按分包合同中规定的方式和时间向分包商进行支付。各方在上文首先写入的某年某月按上各自的手印，特此证明。承包商代表签字授权签字人： 日期：2011年4月 日见证人： 日期：2011年4月 日分包商代表签字授权签字人： 日期：2011年4月 日见证人： 日期：2011年4月 日定义1(1) 在分包合同(下面给以定义)中，所有的字和词均与主合同有相同含义，另有规定或内容中另有要求者除外。(a) “主合同”特指附后的细目表1中所指的合同。(b) “分包合同”指本协议及细目表2中规定的其它文件。(c) “分包工程”指细目表2中所阐述的工程。(d) “主合同工程”指主合同所确定的工程。(e) “合同价格”指出细目表3中规定的就分包工程应付给分包商的金额，或在分包合同下应支付的其它款额。(2) 文中需要时，单数词也可以指复数，复数词也可以指单数。(3) 本协议中的标题、旁注及指导注释不应视为分包合同文本的一部分，在分包合同的解释及构成中也不应考虑这些标题、旁注及指导注释。(4) 本协议中所有编号仅指本协议中该编号的条文，并不指构成分包合同的其它文件中的条文。另有规定者除外。一般条款2(1) 分包商应根据分包合同实施，完成，维护分包工程，并应使主包商及工程师合理满意。(2) 分包商应提供为实施、完成、维护分包工程所需的全部劳务、材料、施工设备、临时工程及具有永久及临时特性的所有物品，根据第4款已同意的及细目4列明的物品除外。(3) 没有主包商的事先书面同意，分包商不得转让分包合同下的全部或部分利益，也不得转让全部或任何部分分包工程。但分包商可以完全地或以受款人的方式转让按照分包合同应付给他的款项，并无须上述书面同意。主合同3(1) 分包商被认为对主合同的规定有全面的理解(但主包商列入工程量清单的价格或单价或价格的细目表的细节除外)，如果分包商要求的话，主包商则应向分包商提供主合同的真实复制件(不含上述细节)。此项费用由分包商承担。主包商应其要求向分包商提供主合同的投标书格式的附件的复制件，包括应用于主合同而不同与FIDIC条款标准文本的合同条件。(2) 除分包合同另有规定外，分包商应精心施工、完成、维护分包工程以避免因与之相关的行为或疏忽构成、引起或导致主包商违背主合同下的义务；除分包合同另有规定外，分包商还应承担及履行与分包工程有关的主包商在主合同下应有的责任和义务。以上内容并不能解释为分包商和业主之间构成某种合同关系。(3) 分包商应赔偿主包商由于分包商违背分包合同而使主包商对他人承担任何责任或造成索赔、要求、诉讼、损失的支出和费用等。(4) 分包商理解由于分包商对分包合同的任何违约，均可能造成主包商对主合同及与主合同工程相关的其它合同的违约和按照上述合同承担损失，双方同意所有这些损失和费用均可能是分包商上述违约的结果。主包商的设施4(1) 主包商同意分包商为了实施和完成分包工程而使用主包商为了主合同工程而随时安装的脚手架。但主包商并无义务为分包商提供和保留脚手架。这种同意并不意味着主包商对这些脚手架的适用性、状况和稳定性提供保证。这同样不意味着主包商对分包商及其雇员或代理人使用这些脚手架承担任何责任。也不免除分包商为了其雇员或代理人的使用而对这些脚手架进行检验或另外为他们架设脚手架的法律及其它责任。(2) 主包商将按细目表4的第1部分中的规定及条件在工地提供施工设备或其它设施(如果有的话)，并允许分包商为了实施及完成分包工程(不包括维护分包工程)同其它主包商允许的承包商一道使用这些设备及设施；但如果是由于主包商不能控制的原因没能提供这些设备及设施，或者提供的设备及设施不能满足分包商的目的，主包商不承担责任。(3) 主包商将按细目表4的第2部分中的规定及条件在工地提供施工设备或其它设施(如果有的话)，供分包商单独使用；但如果是由于主包商不能控制的原因没能提供这些设备及设施，或者提供的设备及设施不能满足分包商的目的，主包商不承担责任。(4) 由于分包商及其雇员和代理人的误操作而对主包商提供的设备及设施造成的任何损害或损失，分包商要向主包商赔偿。现场工作及交通5(1) 除另外同意，分包商在进行分包工程施工时应尊循与主包商相同的工作时制，还应遵循主包商关于工程施工，材料及施工设备到、出场，材料及施工设备在工地的存放方面的合理规定及规章。(2) 主包商应随时为分包商按分包合同进行分包工程施工提供所必须的现场场地或进入现场的交通，但这并不意味着主包商同意本分包商独家占用或独家控制任何现场场地。(3) 分包商应允许或设法允许工程师、工程师代表及其它工程师的雇员和代理人、主包商及其雇员和代理人(保括参与主合同工程施工的其它分包商)在工作时间合理的进入分包工程及在现场的任何分包工作场地或材料制备及储存场地；分包商还应允许工程师及其雇员和代理人、主包商及其雇员和代理人进入现场之外的与分包工程有关的分包商的或以分包商名义的工作、制备或储存场地。开工及竣工6(1) 在收到主包商书面通知10天内或在书面同意的另一时间内，分包商应完成进入现场并开始分包工程施工，并要精心实施分包工程、不得延误，除非得到主包商的明确批准或指令或完全超出分包商的控制能力。根据本条款，分包商要按细目3中规定的完工期限内完成分包含工程。(2) 在分包工程施工过程中，若分包商因以下原因延误工程进度：(a) 在发生任何情况或事件下(分包商违背分包合同除外)使得主包商有权延长主合同工程的完工时间；或(b) 由于分包工程的任何变更指令且该指令不适用本子条款(a)；或(c) 由于主包商违反本分包合同；若发生如上情况，分包商有权公平合理的延长完工时间。在本分条款(a)段适用的情况下，分包商有权延长工期的先决条件为：分包商应在延误第一次发生的14天内就延误工期的情况和事件向主包商发出书面通知，但在任何情况下，这种延长期不能超过主包商在主合同下享有的延期。(3) 若在细目3中对分包工程的不同部位规定了不同的完工日期，那么为了本款上述规定的目的，每一分部工程均应按上述子条款(2)分别对待。(4) 本条款不应妨碍分包商在收到主包商根据本条款子款(1)发出书面通知之前，在任何时间，在现场外开始进行实施分包合同所需的任何工作。(5) 主包商应将其根据主合同条件获得的对分包合同有影响的所有工期延长书面通知分包商。指令和决定7(1) 按照第8款(变更)，分包商应在与分包工程相关的事物中执行由主包商向分包商书面通知和确认的工程师及工程师代表发出的指令和决定，不管这些指令和决定根据主合同是否有效。与主包商根据主合同具有从业主处得到支付的权利相一致，分包商亦有同样的权利从主包商处得到支付(如有的话)。假如根据主合同由工程师发出的并由主包商以书面通知和确认的指令及决定是无效的或不正确的，则分包商应有权从主包商处得到支付，来弥补执行这些指令和决定的合理的费用(如有的话)，条件是这些费用不是由于分包商违反本分包合同而引起或造成的。(2) 在分包工程中，如同工程师根据主合同对与主合同工程相关事务有权发出指令和决定一样，主包商有权对与分包工程相关事务发出指令和决定。并且分包商有同样的义务遵守或执行这些指令和决定，并有与主包商在主合同中具有的相同的权力。不管工程师是否行使了主合同中规定的此项权力，主包商在任何时间都可以使用上述权力。变更8(1) 无论是通过增加、修改或省略，分包商应按下列方式对分包工程进行变更：(a) 工程师根据主合同发出指令并由主包商向分包商书面确认；或(b) 业主和主包商达成一致意见并由主包商向分包商书面确认；或(c) 主包商书面指令任何由工程师根据主合同有效地发出的与分包工程有关的并构成变更的指令，假如主包商根据本条款(a)段予以确认，则在本条款中被认为是构成分包合同的一项变更。(2) 分包商不应执行直接从业主或工程师处收到的而未经主包商确认的分包工程变更令。假如分包商收到这种直接指令，分包商应立即通知负责该项工程的主包商的代表人或工长，若为书面指令应提供指令的复印件。分包商只应执行直接由主包商发出的书面指令，而主包商应以完全合理的速度发出指令。(3) 除上述规定外，分包商不应对分包工程进行改变或修改。(4) 根据本条款发生的变更，应根据第9款规定进行估价，按照第15款规定进行支付。变更的估价9(1) 分包工程所有有效的变更均按本条款规定的方式进行估价，其金额应加进细目3规定的价格或从细目3规定的价格中扣减或根据情况处理。(2) 对所有有效的变更，均应参照分包合同中对相同或相似的项目的单价或价格(如有的话)进行估价，若没有这种单价或价格或其不适用，则应以在所有情况下都公正、合理的方式估价。在确定何为公正和合理时，应参照在主合同下对同一变更估价的方式。(3) 若一项同时在主合同下也构成有效变更的认可的分包工程变更要由工程师进行计量，并且根据分包合同本变更的单价或价格将参照计量进行计价，则主包商应允许分包商参加以工程师名义进行的任何计量。这种按照主合同进行的计量将构成分包合同下对变更进行的计量，并相应进行计价。(4) 除构成分包合同的工程量表中有明确相反的说明，工程量表中的工程量不能被视为定义或限定分包商在实施和完成分包工程中所进行的工程范围，而工程量表中的数量与实际完成量之间的任何差别，并应量测来确定。如果是有效变更，则根据本条款进行估价并按分包合同的规定进行支付。(5) 如主包商书面指示分包商以计日工完成任何增加的或替代工程，则应按主合同工程量表中的计日工细目表中的条件(如果有的话)及分包标书中所附的或其他双方同意的单价或价格向分包商进行支付。如果没有计日工的规定，则按土木工程承包商联合会发布的“合同项目计日工偶用表”对分包商进行支付。(6) 在不妨碍条款3(1)普遍性的前提下，如果按主合同工程量表中的计日工细目中单价对分包商的计日工进行支付，主包商向分包商提供一份上述计日工细目的复印件，并将其列入细目2中。通知及索赔10(1) 在不妨碍分包合同第3款之普遍性的前提下，如按照主合同主包商需向工程师或业主递交回函、报告、通知等，则分包商应就分包工程向主包商以书面形式递交类似的回函、报告、通知及其它资料以使主包商能履行主合同中的规定，分包商还应给主包商留下足够的时间使其能按时完成这些规定。若分包商既不知道，也不应该知道主包商需要这些回函、报告、通知或资料，则应免除分包商违反本款之责任。(2) 在分包商遵守本分条款的条件下，主包商应采取各种合理的措施以确保能从业主处得到下述合同利益(如果有的话)。即，根据主合同对影响分包工程实施的不利自然条件、人为障碍及其它可能发生的情况进行索赔的权利。分包商应向主包商提供为获得这些索赔利益所要求的所有资料和协助。当从业主处得到这些合同利益(包括期的延长)时，主包商按一定比例向分包商转移合同利益，该比例在各种情况下应该是公平的和合理的。尽管有前面所述，主包商对于可能影响分包工程实施的任何条件、障碍或情况并不承担责任。分包商被认为对其分包价格的正确性和足够性是满意的，该价格可以包得住分包合同所有规定及履行分包合同应采取的所有行动。尽管如此，本条款并不妨碍分包商对仅由于主包商的行为或过失造成的分包工期的拖延进行索赔，尽管主包商没从业主处就该拖延得到任何补偿。(3) 如果由于分包商违反本子条款(1)而使主包商不能根据主合同就合同工程获得某笔款额，主包商将从分包商根据分包合同应得金额中将此款额扣除，并不影响主包商就该违约进行的其它补偿。材料及设备11(1) 当主合同中规定施工机械、临时工程、材料和其他该类财产在一定时期内归属于业主或归还于主包商，同样分包商应将其为分包工程提供的类似财产应在主包商根据主合将其财产归属业主之前归属于主包商，并且当根据主合同业主向主包商反还这些财产之后主包商应立即将分包商的财产反还分包商。(2) 在不妨碍第3款之普遍性的前提下，分包商应遵守主合同关于施工设备、临时工程、材料及其它物品以及分包商租赁的项目带入或带出工地的规定。分包商要遵守主合同有关租赁项目提供资料及有关证书的规定。赔偿12(1) 分包商要保证主包商赔偿由于分包商施工、完成、维修分包工程或与其相关原因造成的对他人(包括主包商或主包商的雇员及代理人)的人身伤害、财产损失或其它损害承担责任，并要赔偿这些人因此对主包商的索赔而造成的支出和费用。尽管如此，若主包商根据主合同有权在上述方面得到业主的赔偿，则主包商无权获得前述责任或索赔的赔偿。而且，对完全由于主包商及其雇员或代理人的行为或疏忽而产生的任何伤害、损害或损失，分包商没有义务就这些责任或索赔向主包商赔偿。(2) 对根据主合同业主要向主包商赔偿的责任或索赔，主包商应按相同的程度赔偿给分包商，但不超过业主的赔偿额度。缺陷和维修13(1) 若分包商将按第2(1)款要求的那样在主合同工程完工之前完成分包工程；或根据主合同规定主合同工程以分部形式完工，而分包商将按第2(1)款要求的那样在包含分包工程的分部工程完工之前完成分包工程，则分包商应按主合同要求的条件(正常损耗除外)维护分包工程并使工程师满意，且应修复无论何种原因造成的缺陷，直到主体工程或含有分包工程的最后一个分部工程完工，并要执行第14款。分包商无权就上述维护或补救获得支付，除非依据主合同这些缺陷是由业主及其雇员或代理人的行为、疏忽或过失造成，或依据分包合同这些缺陷是由主包商及其雇员或代理人的行为、疏忽或过失造成。(2) 在包含分包工程的分部工程或主体工程完工(视情况而定)之后，分包商应按照主合同规定的主包商的时间维护分包工程并修补缺陷。若分包商按照本条款所修补的缺陷依据主合同是由主包商及主包商的雇员或代理人的行动、疏忽或过失所造成，则分包商有权对该修补工作从主包商处获得支付，尽管依据主合同主包商并无此权利。保险14(1) 分包商应按分包合同细目表5的第1部分中规定的险种、金额和受益人进行保险，除非该细目表另有规定。保险期从分包商为分包工程施工第一次进入现场开始到履行完毕第13款(缺陷及维修)规定的义务为止。(2) 直到在主合同工程完工或根据主合同规定不再是主包商的风险，主包商要保持分包合同细目表5的第II部分中的保险单生效。若在该保险期限内并符合投保条件、分包工程或属于分包商的施工机械、临时工程或材料或其他事物遭受破坏或损害，并根据上述保险单进行索赔，那么分包商应得到该索赔之金额或其损失之金额，以金额少者为准。分包商应将该金额用来替换或修补被毁坏或被损害的物项。除上述外，分包工程的风险由分包商承担，直到主合同工程已按主合同规定完工；或，若主合同工程以分部完工，则包含分包工程的最后一个分部工程完工；而且在此之前，分包商已自费修补了分包工程遭受的一切损失或损害。(3) 当按本条款要求某方进行投保，那么在已履行完毕该义务之前的任何时间，应另一方的要求该方应向其提供满意的保险凭证供其检查；若该方不能提供保险凭证，则另一方可自行投保该保险，费用则由违约方承担。支付15(1)(1) 分包商应在明细表1中规定的日期的7天前，或另行同意的时间内向主包商承交报表，在该报表中列出该报表日期内按分包合同完成的工程的价值和运到现场的或已成为分包工程一部分的材料的价值，如果主合同允许，还可包括用于分包工程的材料的价值。该报表的格式及详细内容应符合主包商的合理要求。已完工程的之价值应按分包合同规定的单价和价格(如有)进行计算，若没有该单价或价格，则参考有关价格计算。(2) 在上一子条款中规定的由分包商呈交的报表仅在本条款中构成有效报表或符合本条款的要求，别处则不能这样认为。(2)(a) 主包商根据主合同规定申请支付，若在此之前分包商已呈交了有效报表，则主包商要将该报表中的对工程或材料价款的支付要求纳入主包商的支付申请中。(b) 当主包商根据主合同对业主就为获得工程师签发的凭证中的应付款项而起诉时，该款项应包括有关分包工程的已签证而没支付的金额。(3)(a) 以遵守以下规定为前提：即根据分包合同规定的单价或价格进行计算，或参照分包合同的价格进行计算(视情况而定)，并且由此计算出的工程及材料价款已以有效报表的方式报出。若如此，在规定日期(见细目表1译者注)的的35天内或另行同意的其它时间内，将此工程或材料价款付给分包商，但应扣除已支付的数额，并应按明细表3规定的比例扣除滞留金并一直扣到规定的数值。(b) 在遵守第3(4)、10(3)、17(3)条款规定且不妨碍一般法律中应有的权利前提下，主包商有权根据下面的规定扣留或延迟支付部分或全部应付金额：(I) 主包商认为他有权得到包括在有效报表内的金额和数量及其他金额，条件是这些金额和数量使颁布中间结算证书失去公正，或(II) 主包商将根据第15(2)款纳入他的支付申请的并包括在有效报表内的金额和数量及其他金额，条件是这些金额和数量使工程师按照主合同颁布中间结算证书失去公正，或(III) 工程师未能批准的包括在有效报表内的金额和数量及其他金额，而工程师未能批准并非是主包商的行为或失误所造成，或(IV) 含在有效报表内且主包商已将其纳入自己的报表中，虽然工程师已批准，但业主未能支付的金额和数量，或(V) 包含在有效报表中，但由于计量或其他方面的原因，分包商和主包商或主包商个和业主之间发生争议的数额。(c) 根据上面(b)(II)(III)(IV)条规定扣留的任何金额，应被限制在：有效报表中未被批准之数额，业主未支付之数额或有争议的数额。(d) 若主包商扣留了某项金额，则主包商应在该金额的应付之日前以书面形式尽快将其理由通知分包商。(e) 若分包商呈交的有效报表中的金额和数量，已被纳入主包商根据主合同提交给业主的最终财务报表示中，则本条款中关于付款时间的规定不适用。当主包商从业主处收到含有该金额和数量的支付后的7天内，应将该款项支付给分包商。(f) 若主包商未支付应付给分包商的任何款项，或根据15(3)(b)(IV)子条款扣留某款项，则在收到分包商以书面形式提出的利息索赔后，主包商要按主合同规定的业主向主包商支付的利率向分包商支付该超期款项的利息。但若主包商在该款项应付日期7天内未收到利息索赔的书面通知，则应从收到利息索赔书面通知之日起支付利息。(g) 尽管有f子条款之规定，主包商仍应将实际从业主处收到的利息中属于分包商之款项的利息支付给分包商。(4)(a) 在工程师签发了包括向主包商支付头一半滞留金支付证书的35天内，或主合同工程以分部完工且包含分包工程的分部工程已完工，则主包商应向分包商支付分包合同规定的滞留金的一半。(b) 在主包商根据主合同收到后一半滞留金的7天内，主包商要将分包合同下的滞留金的后一半付给分包商。(5) 在分包商履行完毕第13条款(维修及缺陷)规定的责任3个月后，或在主包商已按主合同收回了与分包工程有关的全部款项后的14天内，已早者为准，并且分包商向主包商递交其最终结算有效报表已满1个月，则主包商应向分包商支付合同价和/或根据分包合同应付的任何金额，扣除分包商帐户上已收到金额。假如主合同要求主包商就完成或维护分包工程向业主提供或要求主包商敦促分包商向业主提供担保，则在分包商向主包商提供所要求担保或向业主提供所要求担保之前(视情况而定)，分包商无权得到对分包工程的支付。(6) 对源于及与分包合同或实施分包工程相关的任何事项，主包商对分包商业不承担任何责任，除非在工程师对主合同工程签发于缺陷责任证书之前，或若主合同规定主合同工程已分部完工，则在工程师向包含分包工程的最后一个分部工程签发缺陷责任证书之前，分包商已就有关事项向主包商提出书面索赔。主合同的终止16(1) 无论主合同因何故终止，且此时分包商还没有完全履行了分包合同下的义务，那么主包商应书面通知分包商终止在分包合同下的对分包商的雇佣，根据第11款(材料及财产)，分包商要以合理的速度从工地撤走他的人员和施工设备。(2) 如此一但终止了对分包商的雇佣，分包合同下的其它条款即行失效。根据此处的子条款(3)，分包商有权按照分包合同中的工程量表和细目中的单价和价格就现场合格施工的工程及合理进入并撤出现场的材料获得支付，这种支付还应包括施工设备撤出现场的合理费用，上述支付应减去分包商已获得的金额。若在此合同终止之日，分包商已在工地之外合理制备了用于分包工程的物品，他应将该物品运卸至工地或主包商合理指定的其它地方，如同分包商合理进入并撤出现场的材料一样，分包商有权利对这些物品获得支付。尽管如此，终止前一方就另一方违反分包合同所应具有的权力、及分包商在合同终止之前应有的与合同价无关获得支付的权力不受任何影响。(3) 如果是由于分包商违反分包合同而导致主合同终止，则本处关于支付的规定就不适用，但分包商及主包商在下面的权力就如同分包商已通过违约拒绝分包合同且主包商根据本款子条款(1)以发出终止通知的形式已接受了这一拒绝的情况下一样。分包商违约17(1) 如果分包商：(a) 在主包商书面要求后，未能努力实施分包工程；或(b) 在主包商书面要求后，未能成功实施分包工程或未能履行分包合同下的其它义务；或(c) 在主包商书面要求后，拒绝或忽视清除有缺陷的材料或处理有缺陷的工程；或诉诸于破产或与债权人达成处理协议或公司进入清算(不包括重建而自愿进行的清算)，或已有接管者接管其部分或全部债权或债务。那么在不影响其它权力及补救的前提下，当上述任一事件发生时，主包商可以以书面形式通知分包商终止在分包合同下对其雇佣，然后主包商可以拥有分包商的材料、施工设备和分包商带入工地的任何东西，并可用于继续实施、完成和维护分包工程；如果他认为合适的话，他还可以出卖任何或全部这些东西并将出售所得用于偿还分包商应支付给主包商的金额。(2) 一旦如上原因分包合同终止，以上面子条款规定为前提，分包商及主包商的权力和责任就如同分包商已通过违约拒绝分包合同且主包商根据本款子条款(1)以发出终止通知的形式已接受了这一拒绝的情况下一样。(3) 主包商也可以不按本条款发出终止通知，而仅从分包商手中接收部分分包工程，而由他自己及其雇员或他的代理人实施、完成和维护这部分分包工程。在这种情况下，主包商可以从分包商处收取这样做的合理补偿，或者从应付给分包商的款项中减去这些费用。争议18(1) 如果在主包商和分包商之间发生了由于分包合同或因分包工程的实施引起的任何争议，包括因主包商或工程师的任何决定、意见、指令或指示引起的争议，或执行第15款进行支付引起的争议，那么受本条款规定的制约，应提请仲裁并由双方均共同同意选定一人作出决定。如果未能达成这种同意，那么应按照国际商会调解仲裁规由指定的一名或多名仲裁人做出最终决定。(2) 如果发生了与主合同相关的争议，而在主包商看来这种争议触及或关系到分包合同工程，假定没能达成前面子条款所述的一致意见，那么承包商可以书面通知分包商要求将本分包合同下的任何这种争议和主合同下的争议一并按照主合同思67款的规定进行处理。(3) 如果在根据本子条款(1)达成一致意见之前的任何时间，业主和主包商将就与主合同相关争议诉讼于法庭，而主包商又认为该争议涉及到分包工程或与其分包合同有关，则主包商可以书面通知分包商取消本子条款(1)，此后分包合同下争议在主包商和分包商进一步协商之前不应提出仲裁。(4) 分包商应在尽可能早的时间内将本协议下任何争议在其发生后以书面通知的形式提交主包商。主合同第67款关于工程师给出决定对主包商的时间限制。如果涉及到分包工程，则分包商也应受其制约。税19分包商的单价和价格应包括在主合同条件第二部分中祥述的所有税、费。分包法律20适用于主合同的中国法律适用于分包合同。履约保证21在分包商根据分包合同完成施工或竣工并修补其中任何缺陷之前，履约保证将持续有效。在主包工程的缺陷责任证书颁发之后，即不应对该保证提出索赔，并在上述缺陷责任证书颁发后28天内将该保证退还给分包商。任何情况下，承包商在按照履约保证提出索赔之前，皆应通知分包商，说明导致索赔的违约性质。分包合同格式附录A主合同的通用合同条款全文引用水利部国家电力公司国家工商行政管理局于2000年2月以水建管200062号文联合颁布的水利水电土建工程施工合同条件（GF-2000-0208）中的通用合同条款。主合同的专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中相同的条款或当需要时增加的新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。分包合同的格式是以土木工程承包联合会的分包合同格式（1994年版）为基础制定的。为了符合FIDIC，除了对分包合同格式进行整体修改外，还对分包合同格式作了如下修改：1） 不妨碍主合同第3条之普遍性的前提下，分包商在为分包工程向主包商递交进度表和现金流时，必须遵守主合同第14条中的规定。分包商还要根据特殊条款第7、8、9和10、12条中的规定递交分包工程的上述有关资料。在签订分包合同后的一个月内，向主包商提供分包工程的具体施工方案。2） 省去第6（1）条并用以下代替：分包合同协议一旦签订后，自签发开工令之日起，分包商应进点，完全按照进度计划开始分包工程的精心施工，并努力保持下去，不得有如何拖延。有主包商的明确同意或命令，或完全是分包商无法控制的原因除外。根据本条款的规定，分包商必须进度计划规定的完工期内完成分包工程。关于进度计划见附件4和明细表3。3） 省去在第9（5）条并用以下代替： 如主包商书面指示分包商以计日工完成任何增加的或替代工程，则应按分包标书中所附的单价或价格向分包商进行支付。4） 在第21条履约担保中加入下列文字：a） 分包商在签订分包合同后14天内提供履约担保，向承包商提供充分履行分包合同的保证。履约担保应以银行担保的形式，其格式见附件10，其金额为分包合同价的10%。b） 在分包商根据分包合同实施、完成分包工程和完成缺陷处理前，履约担保有效。在根据主合同签发缺陷责任证书后，不得对履约担保进行索赔。在签发上述缺陷责任证书后90天内，将把履约担保退还给分包商。5） 在不妨碍（分包合同的）主合同第3条之普遍性的前提下，分包商要严格根据明细表2和3所规定的方法和计划进行施工。除了附录A第1条中要求的资料外，分包商还要按主包商批准的格式提交周进度报告。根据主包商的估计，如果进度比分包合同条款中所要求的拖后和或主包商认为分包商很显然无法满足工程各阶段的目标的完成或没有按照分包合同要求履约，那么，主包商在以书面的形式向分包商提出适当通知7天后，有权采取他或许认为是必要的步骤以加快进度改进履约。分包商将不得不采取和严格执行这些必要的措施，包括，但不局限于主包商为实现细目表3中规定的目标日期和附件4中的进度计划而发布的赶工指示。这些指示可能包括但又不局限于提供附加设备、资源、增加作业时间、增加施工人员、设备的维护、保养等等，具体视情况而定。分包商因为自己的失误而实施赶工措施时，所发生的费用完全由分包商自己承担。如果分包商无法提供赶工措施所需要的附加资源，那么主包商可以有选择性的干预、直接或间接地提供附加资源，这也应该由分包商来承担，其费用将从应付给分包商的款项中扣除。对于分包商的上述失误而使主包商可能发生的随之而来的费用，如果有的话，也应从应付给分包商的款项或分包商提供的担保中扣除6） 在不妨碍（分包合同的）主合同第3条之普遍性的前提下，分包商被告知主包商和其他分包商一道将在分包合同施工区及其附近同时进行其他工程施工。要求分包商在工程施工中随时同主包商和其他分包商在定期召开的多方协调会议上合作，从而保证分包合同和主包商及其分包商正在施工的其他工程能得以安全、及时和有序的施工，以最大限度地减少互相干扰。如果由于相互干扰而发生冲突，分包商应及时通知承包商并遵守承包商的指示。7） 省去第15（1）（a）条并用以下代替：分包商应在明细表1中规定的日期的7天前，或另行同意的时间内向主包商承交报表，在该报表中列出该报表日期内按分包合同完成的工程的价值。该报表的格式及详细内容应符合主包商的合理要求。已完工程的之价值应按分包合同规定的单价和价格(如有)进行计算。在上一子条款中规定的由分包商呈交的报表仅在本条款中构成有效报表或符合本条款的要求，别处则不能这样认为。8） 在15（2）（a）条中删去“工程或材料”并用“已完工程”代替。9） 在15（3）（a）条中删去“工程或材料”并用“已完工程”代替；中删去“在规定日期(见细目表1译者注)的的35天内或另行同意的其它时间内，将此工程或材料”并用“在业主支付并到承包商账户后7天内将已完工程”。10） 在不影响本分包合同的任何其他规定的条件下，分包合同须经业主批准。11） 本分包合同必须作为一个完整独立于其它分包合同的契约而起作用。在这些工程施工期间，分包商将在“独立”的基础上为承包商履行本分包合同，分包商必须负责保证本分包合同或其它任何当前的分包合同在任何时间不会因承包商授权分包商的所有当前分包合同正在进行的施工而造成劳动力、设备和材料的短缺。12） 工作内容包括提供所有劳动力、管理人员以及完成承包商指示且由业主提供的闸门、启闭机、起重机、拦污栅、辅助设备和二期埋件的存放、组装、安装、保护、涂装、维护和试验工作以及一期埋件制作安装所必需的工器具、设备和消耗性材料。如果由于任何原因而将分包合同范围内的一部分或几部分从本分包合同中删除，则按照分包合同工程量报价清单中所开列的单价和价格将其相应的款项扣除。分包商不得对由于缩减工作内容而造成的相关损失进行索赔。13） 分包商可以使用永久门机从事分包合同的施工作业。14） 承包商将实施分包合同所需的布置图和施工图，并负责提供分包商进行施工的各部位的原始放样参考点、线和标高。分包商应配备足够的测量人员和一切必要的仪器和器具进行测量工作。如果工程施工期间任何时候出现了与工程任何部分的定位、标高、尺寸或定线有关的任何错误，分包商应自费修改这些错误。当需要检查原始放线点和最终位置时，分包商与承包商的测量部门进行联系。承包商将利用分包商提供的设备来最终检查分包商的放线，并需要必要的协助以便于该工程的施工。15） 对于分包商可能需要的各种设备或材料的运输：有关这些设备或材料的运输、装卸所需的吊车和汽车由分包商自行解决。16） 为实施分包合同所需的施工电源承包商负责提供至分包商施工区200米以内的配电盘上，分包商应提交峰值用电量的详细情况并阐明总负荷量。分包商对承包商提供的施工用电气设备的安全负责，如电缆、配电盘等，若这些设备发生丢失、损坏或不是因为正常磨损、消耗的原因而要求更换，则丢失和/或更换费用将由分包商承担。17） 没有承包商的现场工程师的批准，不得进行永久性或临时工程的施工。但是，承包商的现场工程师的批准，绝不会解除分包商对于分包工程的准确放线、工艺和质量的责任。在这方面分包商应注意主合同的相关要求。承包商享有主合同所赋予监理工程师类似的权利。18） 承包商现场工程师将监督和检查分包商的工作，且有权指示分包商现场工程师和管理人员采取措施以确保分包合同的进度、安全和质量，且分包商有义务来实施这些指示。19） 在整体分包和部分分包工程的施工过程中，任何延期完工均被视为分包商的责任。按照细目表3中第E款的规定，承包商有权从分包合同规定应付给分包商的金额中或从分包商提供的履约担保中扣除违约罚金和查明损失。20） 分包商应自行考虑营地及其它类似的临时工程的建设及其建设和运行费用并获得其建设的土地。没有获得批准及由此造成的后果将由分包商自己负责。21） 分包商应提供为实施分包合同所需的脚手架、工作平台等。22） 将由分包商进行实施后的一般维护工作，这将包括但不局限于对工程缺陷的修补、修复或更换工作，所有缺陷的修补、修复或更换工作将由分包商来完成直到缺陷责任期期满为止。23） 分包商应为其所有工作人员提供适当的劳动保护用品，诸如，但不局限于安全鞋袜、安全帽、安全带、工作服、手套、护目镜保护面罩等，其费用被认为已包括在分包合同报价之中。不具备上述要求的人员将被要求立即离开工地。24） 分包商要从其成建制的施工队伍中任命技术熟练的工人来施工，其高级职员在其岗位上至少有10年的工作经验。按照DL5018和DL5019规范的要求，所有焊工均需持有有效证书，开工时，将证书的复印件递交承包商进行鉴定。分包商的职员要接受承包商的指示，服从其内部规章并承担分包工程的责任，承包商有权反对并要求撤换承包商认为是渎职或是不能胜任工作或玩忽职守的任何人员，而且没有承包商的同意不得允许这些人员重新从事该工程的工作。从该工程撤走的人员应尽快予以更换。分包商的项目经理和高层管理员人须经承包商的批准，一经批准，在承包商的书面同意之前不得离开该项工作。25） 由于分包商的原因导致分包工程延期完工而使得承包商所蒙受的实际损失超过了明细表3中的违约罚金数额，则承包商有权向分包商进行金额更大的索赔。26） 分包商负责提供与分包合同有关的施工记录及各种报表，该项工作的费用被认为包括在细目表3中的价格中。27） 分包商应遵守国家、行业、业主、监理工程师及承包商有关安全的法律、法规及规章制度。违者将对分包商进行经济处罚，分包商须指定一个专门负责安全的人员，负责与承包商的相应人员进行工作联系，以确保履行有关安全的法律、法规及规章制度。在承包商批准前应递交负责安全工作的人员的证书。28） 对于业主提供的并已交付分包商的永久设备和材料，分包商应负责提供必要的保护措施以防止发生不必要的损坏。4.2 履约保函（格式）履约保函（格式）致：中国水利水电第十一工程局有限公司 项目部因被保证人（分包人名称）（以下简称被保证人）与你方签订了南水北调中线一期陶岔渠首枢纽工程主体工程施工承包合同（合同编号：NSBD-TCSN-SG-03）金属结构工程分包合同。我方已接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证：1、本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写） 元。2、本保函的有效期自上述合同生效日起至本合同项目完成证书颁发后28天止。3、在本保函有效期内，在你方书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景或理由。4、我方放弃你方应先向分包方要求赔偿上述金额然后向我方提出要求的权力。5、我方还同意：在你方和被保证人之间的合同条款、合同项目下的工程或合同文件发生变化、补充或修改后，我方承担本保函的责任也不改变；上述变化、补充或修改也无须通知我方。 保证人：（盖单位公章） 法定代表人：（签名）（或委托代理人）日 期：细目表I主合同概述有关方：“业主”淮河水利委员会治淮工程建设管理局“承包商”中国水利水电第十一工程局有限公司安装分局陶岔项目部“监理”日期：2010年3月26日主合同工程简述：1工程概况陶岔渠首枢纽工程是南水北调中线一期工程输水总干渠的引水渠首，位于河南省淅川县九重镇陶岔村，丹唐分水岭汤山禹山垭口南侧，也是丹江口水库的副坝。陶岔渠首枢纽工程顺水流方向包括上游引渠、引水闸及电站建筑枢纽、下游水闸消力池及电站尾水渠和两岸岸坡防护工程等部分。2工程内容工程内容为主体工程施工标，包括工程建筑物的土建部分、机电及金结设备安装、安全监测、施工期水土保持及环境保护等。规定日期承包商向业主提交报表的日期：主合同规定的支付凭证的最小金额：不适用本分包合同细目II(A)组成分包合同文件的其它文件1分包合同格式附录A2附件4分包合同进度表3主合同协议书4南水北调中线一期陶岔渠首枢纽工程主体工程施工承包合同（合同编号：NSBD-TCSN-SG-03）5附件5分包合同技术规范6附件2分包合同图纸7附件3工程量报价清单8附件1分包合同计日工单价上述文件应被认为是互相补充解释，但有意思含糊或前后不一致时，以上述规定的优先顺序为准。(B)分包工程完成南水北调中线一期陶岔渠首枢纽工程主体工程施工承包合同（合同编号：NSBD-TCSN-SG-03）全部金属结构工程安装、期埋件制作和其它一切辅助工程，以确保其作为南水北调中线一期陶岔渠首枢纽工程主体工程承包合同的一部分投入正常运行，详见附录A第15条和附件2及附件5中的图纸和规范。细目III(A)分包合同价/计价及数值(B)(1)滞留金比例工程：10%(2)滞留金比例现场材料：不适用本分包合同(3)滞留金限额：分包合同价的5%(C)规定的完工工期：分包商应按照附件4中的施工进度计划和以后的主合同中所要求的对该进度计划的修正和修改来完成南水北调中线一期陶岔渠首枢纽工程主体工程施工标（合同编号：NSBD-TCSN-SG-03）全部金属结构工程安装期埋件制作和其它一切辅助工程。双方理解并同意金属结构工程的性质必须与主合同的相关部分相吻合，分包商应被认为在他的分包报价和资源中已考虑到了这种情况，且此后在他的资源供应和计划调整中要有足够的机动性。分包商保证在现场随时都有足够的设备和人员来进行工程施工。(D) 逾期完工违约金：逾期完工违约金表序号项目及其说明要求完工日期逾期完工违约金(元/天)1左、右岸重力坝段浇筑至坝顶高程176.6m2012年2月28日100002引水闸段浇筑至坝顶高程176.6m2013年1月31日100003电站厂房浇筑至顶高程176.6m2013年3月31日100004完成老闸拆除2013年6月30日1000051#机具备投产发电条件2013年8月31日100006全部施工内容2013年11月30日0000(F)分包商的报价中必须包括各种税费和保险。细目IV主包商的设施第一部分公用设施(条款4.2)(A)施工设备项目及条件：起重设备，分包商自行与土建项目部联系并负责办理一切签字手续，其费用将从结算款中扣除(B)其它设施现场施工用电（见附录A第21条和22条）第二部分专用设施(条款4.3)(A)无(B)其它设施膳食：分包商自己负责建设其生活营地并获得所需的土地。运输：分包商自己负责运送其员工。消耗性材料（能源）：分包商可接通主包商的主供电源，分包商需按 元/kWh另加8%的损耗支付电费。分包商自己负责获得所需的土地并建造现场办公室、仓库等。细目V保险第一部分：分包商保险分包商应对分包工程提供一切必要的保险，其中包括设备、人身事故及死亡事故保险，随之发生的与分包商自身有关的费用，由分包商负责。所有这些保险应完全符合主合同的要求。在现场应随时保留一份所有保险文件的复印件，并在分包合同签署后10天内递交，另外一份复印件随时保留在现场，以便业主、工程师或承包商随时查阅。分包商要为自己的所有车辆提供保险。第二部分：承包商的保单不适用本分包合同。分包合同规范第三章 合同条款3.1 通用合同条款通用合同条款全文引用水利部国家电力公司国家工商行政管理局于2000年2月以水建管200062号文联合颁布的水利水电土建工程施工合同条件（GF-2000-0208）中的通用合同条款，本次不再重述。3.2 专用合同条款专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中相同的条款或当需要时增加的新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。1 词语涵义1.1 有关合同双方和监理人的词语（1）发包人：淮河水利委员会治淮工程建设管理局（4）监理人：盐城市河海工程建设监理中心1.3 有关工程和设备的词语（5）单位工程：由发包人委托监理人，根据本合同工程内容按水利水电工程施工质量评定规程及有关规定，进行工程质量评定项目划分并报本工程质量监督部门认定的单位工程。待定3