外包合同样版.doc

系统工程外包合同广 州 韩 升 电 子 科 技 有 限 公 司2011年7月工程外包合同发包方： 广州市韩升电子科技有限公司 （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）身份证号码： 联系电话：甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，经友好协商，按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：第二条 承包方式：1、包人工（含开槽及修复）、包综合布线和有线电视测试、包各系统标识；2、包辅材（线材除外）：线管、线盒、管卡、管码、拉爆、顶爆、吊杆、角铁、胶粒、胶布、槽钢等清单没有开项的其它安装材料为辅材。采购的辅材规格应符合相关标准及项目要求。3、包施工工具、综合布线和有线电视测试工具、劳保防护用品、施工工人保险。下列费用由乙方负责：、安全文明施工措施费用；、乙方员工职业健康、环境保护措施费用；、员工的安全保证措施及生活、交通保障措施相关费用；、政府要求的员工人身意外保险、平安卡办理、安全教育、税金费用、工程保险、乙方员工食宿、交通、通信等费用。乙方于合同签订10天内需提供相关施工人员的人身意外保险复印件并加盖公章后报甲方备案。第三条甲方工作 1、按照工程进度向乙方提供经确认的施工图纸及其施工说明，并向乙方进行现场技术交底；同时给乙方提供详细的已确定的工程进度安排表；2、对工程质量、进度进行监督和检查；3、负责与其他单位的协调工作，负责为乙方的施工办理合法的相关手续；4、落实解决现场施工条件和乙方材料安置场地，提供施工用的水、电源接驳点并协助乙方办理施工人员进场手续。5、保障施工中由甲方提供的主材及时到场。6、对于现场的工程变更，甲方及时进行现场签证并按实结算，因甲方或业主变更造成的工期延误有甲方负责，双方所有的要求、承诺等往来沟通一切以书面文件并加盖公章为准。7、施工过程中，甲方现场管理人员对现场施工情况进行巡查并指导施工过程，对乙方施工过程中遇到的问题及时解决。8、指派 （电话： ）为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 第四条乙方工作 1、指派 （电话： ）为乙方驻工地代表，负责合同履行，工地代表必须驻场，若未经甲方批准擅自离场，按 元/天计罚。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，违者承担产生的一切费用及赔偿损失；3、严格按照图纸或作法说明进行施工，施工过程中发生任何变动，立即以书面形式通知甲方；4、配合甲方签证及验收工作；5、如甲方及业主、监理人员发现有不符合要求的，他们有权责令乙方停工、返工费用（包含材料费）由乙方承担，由此造成的一切后果由乙方负责。 6、甲乙双方应按施工图的预算及实地现场勘察确认初步的工程量，乙方不能浪费材料，原则上在该工程量以内领料，对于领用的材料需加强管理，保证用于工程上。7、除第一期进度款外，收取进度款时乙方需提供本工程施工工人上一次的工资发放表（须有领款者签名），以保证工人能按时收到工资。第五条关于工期、结算方式、付款方式及保修期的约定 一、本项目工程进度参照甲方提供的工程进度表，本工程总工期为 个日历天，从乙方接到甲方正式进场通知之日算起。二、结算方式及金额： 含税工程总金额暂定为： 元（￥： 元）。设备工程量按实际完成量，管、槽、线的工程量按甲方向业主报量且通过业主审核确认的工程量，决算金额为工程量*单价。若实际用量比业主确认工程量少，说明节约了材料，节约的材料成本甲乙双方按50%分成，若实际用量（算上合理损耗）比业主确认的工程量多，说明浪费了材料，多出的材料甲乙双方各承担50%成本，且多出的人工乙方自行承担。三、付款方式：1、本合同不支付预付款；2、每期（双方协商并认可的施工节点）支付的进度款额为审定后的完成工作量的85%，收到乙方提供符合要求的施工资料30天内支付；3、乙方实施范围内所有资料移交完整（含所辅材的合格证明资料），付至完成工程量的90%，该工程经业主验收合格后，付款至乙方已完成工作量的95%。4、余款在保修期届满且乙方按本合同规定全面负责地履行乙方保修责任的前提下，甲方于30天内支付。5、乙方收款时必须提供甲方要求提供的相关材料。6、本合同款项由本工程甲方项目经理在每月10日前将付款计划（附相关证明材料）提交并走公司流程，月底前支付通过审批的款项。四、保修期：工程保修期与甲方和业主方的约定一致。第六条关于工程质量及验收的约定 1、乙方完成隐蔽工程后，应及时提请甲方验收，甲方在3个工作日内参加验收并提出异议，乙方负责整改，如未按期参加验收，乙方可自由验收，甲方需予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 2、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 3、由于乙方人为原因或其他原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 第七条关于材料供应的约定 1、本工程设备和线材由甲方负责采购供应，甲方所采购材料应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 2、本工程除线材外的所有辅助材料，由乙方在甲方制定的供应商采购，并负责运送到工地。凡由乙方采购的材料、设备，禁止使用不符合质量要求或规格有差异，如有发现使用，由此对工程造成的一切经济损失由乙方负责。 3、对于乙方自行负责采购的材料乙方必须保管好材料的合格证已经检验报告等甲方工程验收需要用到的材料。第八条有关安全生产和防火的约定 1、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。2、乙方在施工过程中应做好安全措施，在施工过程中发生人身安全事故，乙方应承担由此引发的一切损失，甲方概不负责。3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切损失，甲方概不负责。第九条保密协议1、乙方应保密与甲方的合作关系，不得外泄。2、乙方不得对甲方提供的设计方案、技术参数外泄。第十条违约责任 1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总金额1%元违约金，同时甲方有权终止合同。因业主或者甲方原因造成的工期延误除外。2、乙方如有施工人数满足不了现场需求或进度明显拖延，甲方有权立即终止合同，由此造成的损失由乙方负责。3、乙方的施工质量达不到合同约定要求，甲方有权立即终止合同，并由乙方向甲方赔偿由此造成的所有损失。因甲方提供的设备或材料质量不能满足工程质量要求而造成的损失，有甲方负责。4、乙方为遵守保修约定造成的损失，甲方将从保修保证金中扣除，不足扣除部分，甲方享有对乙方法律起诉的权利，并由乙方向甲方赔偿由此造成的所有损失。5、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。 6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 7、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 8、甲方应及时按双方约定的付款方式支付工程进度款，因甲方的工程进度款不能及时支付而引起的工期延误，由甲方承担相应责任；同时，每延误一天，甲方按应付金额的1%向乙方支付滞纳金。9、任何一方如无正当理由终止合同，需赔偿由此给对方造成的损失。第十一条争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向番禺区人民法院起诉）。 第十二条附则 1、本合同一式两份，甲乙两方各执一份，自签订之日起生效。 2、本合同履行完成后自动终止。 附件： （1） 材料损耗率（2） 工程技术要求及规范甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 代 理 人： 代 表 人： 电 话：020-34