钢结构劳务分包施工合同范本.doc

正文 字体大小：大 中 小 *钢结构安装工程劳务分包合同目 录第一条 工程概况及承包工作内容. 2第二条 作业人员. 2第三条 合同工期. 2第四条 合同价款. 2第五条 合同价款的结算和支付. 3第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理. 3第七条 工程质量、验收与保修. 4第八条 工期延误. 4第九条 文明施工. 4第十条 材料机具供应. 4第十一条 发包人的权利及义务. 5第十二条 承包人的权利和义务. 5第十三条 违约责任. 6第十四条 合同争议的解决. 6第十五条 合同的生效与终止. 7第十六条. 7第十七条. 7发包人及承包人于2008年11月15日盖章/签署：. 7 钢结构安装工程劳务分包合同 编号： _ 发 包 人： 承 包 人： 分包工程名称： 施 工 地 址： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1. 工程名称： 钢结构安装工程2. 工程概况： 钢结构安装 3. 分包工作内容：本工程钢结构构建的制作、安装 范围包括：序号项目123456789101112根据图纸提量和材料申报现场管理技术人员的确定并报批施工现场测量与放线及纠偏预埋件的埋设与校准轴线复核与调整及后置埋件补充所用材料的清卸垂直运输与入库钢构建的除锈制作安装刷防锈漆提供施工人员的操作证及保险证明施工人员的安全教育及设施的配备现场所用构建的管理及现场卫生清洁领用材料时必须打领单现场增量的及时签证退场时现场构建的清理及结算4. 质保期（质保期详见本合同第五条第2.4款之规定）内的无偿售后服务。第二条 作业人员承包人根据工程需要必须向发包人提供满足工程进度需要的作业人员，并提供相应的上岗资质证书及证明。第三条 合同工期进场日期： 竣工日期： ： 。 ： 。 工 期： 绝对工期 天（日历天）。 工期的核算最终以发包人要求的时间为准。第四条 合同价款1. 合同单价：人民币 元/吨。2. 对合同价款内容的明确：此单价含氧气乙炔费，开发票税金、房租、生活用品及生活水电费，所有工器具设备等费用。第五条 合同价款的结算和支付1. 合同价款的结算。1.1 结算和支付资料：1.1.1 有效的月度工作量结算资料与工人工资表。1.1.2 书面洽商变更及现场签认资料等。1.1.3 应由承包人承担，但由发包人代交的一切费用单据。1.2 合同价款的结算：1.1 发包人于钢结构施工正式开始15日后，向承包人支付不大于人民币贰万元（小写：20000.00元）的预付款。1.2 发包人应于每月25日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。1.3 工程交工并验收合格后28日内，承包人向发包人递交完整的结算资料，发包人在收到结算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程结算手续。工作量按净吨位据实结算。2. 合同价款的支付2.1 每月按经发包人施工代表确认的上月完成工程量的60%金额支付；2.2 钢结构安装完毕，经监理单位、总承包单位验收合格后支付至所完工程量的80%；2.3 整体钢结构及 等工程经建设单位、设计单位、监理单位、总承包单位四方验收合格后支付至所完工程量的95%；2.4 本分包工程保修期起算日期：各楼钢结构安装工程完工，经监理单位、总承包单位验收合格之日为准；本分包工程保修期终止日期：发包人办理的整体工程竣工验收单日期。保修期满并办理完竣工结算手续且扣除发包人垫付的维修款（若有）后，一次性付清所余余款。第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1. 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。2、承包人必须按照现场施工条件和专业施工工序提供相应的专项安全施工方案如该方案涉及具体的安全措施费用如：满堂架，安全篼网等，则由双方根据合同来确定由那方来支付该费用。3. 重大伤亡及其他安全事故处理：3.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。3.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。4. 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：详见双方签订的安全生产协议书及进场施工安全技术交底。第七条 工程质量、验收与保修1. 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2. 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。3. 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。4. 对本工程的质量标准，双方约定如下：符合设计图纸及钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001）要求，确保四方验收通过。第八条 工期延误和务工费用的记取1. 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。1.1 因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；1.2 以发包方要求发出的书面通知，要求承包方必须到场的时间和作业人员为准，期间因为发包方的原因，造成承包方人员到场后无法实施工作，累计达到3日时发包方应承担承包方所在工作现场的生活费用，按照规定计价70.00元/日计算，（注：生活费30.00元/日，住宿费40元/日）。1.3 发包人同意工期顺延的其他情况。2. 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。3. 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：承包人应根据现场情况，及时积极采取增派施工作业人员等赶工措施，确保总体工期保质保量按时完成。第九条 文明施工1. 发包人、承包人应严格执行 市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。2. 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，食宿双方约定由承包人自行解决。3. 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：达到市、区建委，建设单位，总承包单位对现场文明施工的管理要求。4.在施工过程中承包方要切实贯彻和实施好现场安全文明施工要求，按照规范正确做好安全防护和文明施工，在施工现场不抽烟，不酒后上岗，不随地大小便，在每天上下班后认真清理和规整现场，以达到整齐划一。第十条 材料机具供应1. 本工程由发包人提供的机械设备为：二级配电箱、表箱及配套的主电缆。承包人自备的工具为：三级配电箱、电缆、电焊机及一切施工用具等。双方确认防护用具由承包人承担。2. 由承包人自备的工具须其自行带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。3. 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。4. 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：4.1 承包人方应积极做好现场主、辅料及产品的保管、管理工作，按实领用，领用材料要如实填写领料单，退场时附退料清单，否则按未退料处理，对现场无正当理由，超出标准领用的材料由承包人负责全额赔偿。4.2 发包人送货人员把材料运到现场交付给承包人后，承包人要负责所领材料的保管工作，如果因承包人管理不善而导致材料丢失或被损坏，承包人要全额赔偿。如果发现承包人偷卖发包人的材料，一经查实发包人将对承包人处以每次5万元以上的罚款，并将当事人送公安机关处理，发包人视情况严重程度决定是否终止施工合同。第十一条 发包人的权利及义务1. 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2. 负责于_ _年 月_ 日提供施工图纸 壹 套，提供必要技术资料。3. 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。4. 负责解决施工中存在或发生的技术问题。5、 发包方负责组织每日的晚8:00的工作例会，并就每日的现场工作情况进行总结归纳，提出下一工作日整改意见，并记录在案。6、 发包方应积极配合承包方在安全，进度，质量，环保方面所提出的要求，并负责监督承包方实施执行。7. 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。8. 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。9. 负责组织工程的验收工作。10. 本工程发包人施工代表为_ ，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。第十二条 承包人的权利和义务1. 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。2. 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。并同时附上作业人员所买人生意外保险凭证，每人一份，和特殊作业操作证。如因没有相应操作证擅自操作，造成重大安全质量事故的，全权由承包人承担由此造成的后果。3. 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于10%，服从发包人的统筹安排，统一调动。4、 承包人指派指定的现场负责人参加每日晚8:00的工作例会，如因拒不参加造成自己专业在施工中出现和其他专业相冲突或造成施工工序脱节等现象，承包人自行解决，并承担相应责任。5、 工作例会就是要解决每日施工现场出现的问题，提出下一工作日的工作目标和任务，如承包人确实有事来不了，必须向发包人项目经理部领导请假，并得到书面批复，同时要指派另一能代表承包人指定的负责人的人作为代表参加会议。6. 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。7. 承包人必须严格遵守钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2001），按施工图纸及说明做好承包工作内容的施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。8. 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。9. 承包人确认 （身份证号： ）为派驻工地的负责人，负责日常施工的管理、协调工作。10. 承包人负责现场施工过程中垂直运输及钢结构吊装的协调。11. 承包人自费解决施工过程中所有施工人员的住宿房屋、食宿用具、生活用水用电等。12. 施工过程中，承包人利用现有脚手架施工。如脚手架或现场条件不能满足安全、质量要求时，承包人应提前报发包人协调解决，在未解决以前有权停止施工，不得野蛮操作和违章施工。第十三条 违约责任1. 发包人违约责任1.1. 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。2. 承包人违约责任2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权划分出部分工作量，由其他施工队伍完成，其费用由发包人跟后续的施工队伍商定从承包人的总承包费用中直接支付给后续队伍，但发包人应在此时，与承包人就结算事宜达成书面协议，共同对划分出的工程量进行签认。2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失一概由承包人承担。2.4 承包人未按照建设单位、监理及总包单位的安全、文明施工要求安排作业，致使发生安全事故及作业区卫生状况脏乱差，承包人应承担由此导致的罚款费用及一切后果。第十四条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议1.向 仲裁委员会申请仲裁。2.向施工地点所在区人民