凤凰桥坍塌安全事故分析.ppt_第1页
凤凰桥坍塌安全事故分析.ppt_第2页
凤凰桥坍塌安全事故分析.ppt_第3页
凤凰桥坍塌安全事故分析.ppt_第4页
凤凰桥坍塌安全事故分析.ppt_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

吸取沉痛教训确保工程质量安全 凤凰桥质量事故案例及教训 2007年 8 13 湖南凤凰沱江大桥特大坍塌事故 一 事故概况 2007年 8 13 湖南凤凰沱江大桥特大坍塌事故造成64人死亡 4人重伤 18人轻伤 直接经济损失3974 7万元 经调查认定 特大责任事故 国内外桥梁垮塌的新闻时有耳闻 但如凤凰县沱江大桥这般刚刚竣工 尚未验收就塌掉的应该是第一例 这个竣工即垮塌的 第一桥 同时成为了几十位殒命于此的施工人员魂魄永远的归宿 这座石拱四孔桥的夭折 也让在中国造桥史上历史悠久 有光荣传统的石拱桥蒙羞 抛开各种人为因素的揣测不说 在桥梁坍塌原因的追问中 特别要警惕有人把桥塌人亡的罪魁嫁祸于石拱桥 一般人印象中 总觉得石拱桥缺乏技术含量 远不如那些钢架结构的桥梁更为结实耐用 这其实是一个天大的误解 举世闻名的赵州桥不用说了 被称为世界跨径最大的石拱桥的山西丹河特大桥 桥长413 7米 主孔净跨径146米 宽24 8米 桥梁高度80 6米 建成于2000年 就足以让世人对石拱桥科技内涵的延伸极限刮目相看 相比之下 全长约268米 宽13米 高42米的沱江大桥 其技术难度完全应该在现有石拱桥技术的可控范围内 从 现场5个桥墩发生倒塌 4个桥墩断成了五六截 的破坏程度看 这座桥是如此脆弱不堪 完全体会不到丝毫的科技内涵 更加不可思议之处是 脚手架居然成了大桥的 拐杖 这座大桥在摔开拐杖的一瞬间 就暴露了其患有先天性小儿麻痹症的事实 轰然倒地 桥毁人亡 大桥的 先天性 在哪个环节就埋了 病根 又在哪个环节绕过了例行的检查 错过了最佳治疗时机 加重了 病情 最终酿成惨剧呢 在这座大桥建设的每个环节 都需要自证清白 二 事故原因 1 事故的直接原因由于大桥主拱圈砌筑材料未满足规范和设计要求 拱桥上部构造施工工序不合理 主拱圈砌筑质量差 降低了拱圈砌体的整体性和强度 随着拱上荷载的不断增加 造成1号孔主拱圈靠近0号桥台一侧约3至4m宽范围内 即2号腹拱下的拱脚区段砌体强度达到破坏极限而坍塌 受连拱效应影响 整个大桥迅速坍塌 2 事故的主要原因分析 一 施工单位方面的原因 施工单位严重违反工程建设质量和安全生产的法律法规及技术标准 施工质量控制不力 现场管理混乱 具体包括如下六个方面 一是项目经理部未经设计单位同意 擅自与业主商议变更原主拱圈施工方案 未严格按照设计要求的主拱圈砌筑方式进行施工 二是未配备专职的质量监督员和安全员 未认真整改落实监理单位多次指出的严重工程质量和安全生产隐患 主拱圈施工质量问题突出 如拱石材料未严格控制形状和尺寸 砌体砌缝宽度极不均匀 部分砌筑不密实 砌体存在空洞 主拱圈施工各环在不同温度无序合龙 造成拱圈内产生附加的永存的温度应力 消弱了拱圈强度 三是倒排工期赶进度 连续施工主拱圈 横墙 腹拱 侧墙 在主拱圈未达到设计强度的情况下就开始落架施工作业 降低了砌体的整体性和强度 四是技术力量薄弱 现场管理混乱 项目经理部的技术 管理人员共17人 其中专业技术人员仅6人 施工人员技术素质低 劳务分包给不具备施工基本水平的农民工队伍 且在上岗前未按规定进行技术培训和安全教育 卷扬机操作人员 试验员 测量员等均无相应资格证书 工程材料质量把关不严 未按照设计要求控制拱石规格 五是道路七分公司未按规定履行质量和安全管理职责 没有专门的安全生产管理机构 在巡查中走过场 未能发现存在的严重质量 安全生产隐患以及施工现场管理混乱问题 默认同意项目经理部招雇没有石拱桥施工经验的农民工及无证上岗等问题 违规同意项目经理部变更原主拱圈设计施工方案 盲目倒排工期赶进度 六是湖南路桥建设集团公司对工程施工安全质量工作监管不力 湖南路桥建设集团公司对道桥七公司的机构设置 人员配置 质量安全职责和控制措施监管落实不力 指导和监督道路七公司贯彻落实工程建设质量和安全生产管理的规章制度不力 对项目经理部长期存在管理混乱 人员不到位 无证上岗 工程质量等问题和对项目经理部变更原主拱圈设计施工方案 不顾工期延误现实盲目倒排工期赶进度的问题失察 二 建设单位方面的原因 建设单位严重违反建设工程管理的有关规定 项目管理混乱 具体包括如下五个方面 一是对发现的施工质量不符合规范 施工材料不符合要求等问题 未认真督促整改 二是未经设计单位同意 擅自与施工单位协商议变更原主拱圈设计施工方案 且为确保凤大公路在 州庆 前交工通车 盲目倒排工期赶进度 将原计划三个月完成的主拱圈砌筑时间压缩为一个半月 严重影响大桥主拱圈砌筑质量 同时 为赶施工进度 越权指挥施工 甚至要求监理不要上桥检查 三是未能加强对工程施工 监理 安全等环节的监督检查 对检查中发现的工程质量问题未认真督促纠正 发现施工单位选用的施工材料不符合设计要求 施工人员未经培训等问题后未认真督促整改 发现监理人员资格不符合要求后也未采取任何措施 四是湘西公路局主要领导同时兼凤大公司主要领导 不能认真履行职责 放松对工程建设质量和安全生产的监督检查 没有督促整改工程存在的重大质量和安全隐患 五是湖南省公路局在将项目委托给州公路局后未认真履行自己的职责 疏于监督管理 没有及时发现和认真解决工程建设中存在的各种问题 三 监理单位方面的原因 监理单位违反有关规定 未能依法履行工程监理职责 具体包括如下三个方面 一是现场监理处对施工单位擅自变更原主拱圈施工方案 未予以坚决制止 在主拱圈施工关键阶段 监理处人员投入不足 对发现的主拱圈施工质量问题督促整改不力 不仅没向有关主管部门报告 有关监理人员还在主拱圈砌筑完成但拱圈强度资料尚未测出的情况下 即在验收砌体质检表 检验申请批复单 施工过程质检记录表上签字验收合格 二是监理公司对现场监理处管理不力 派驻现场监理处技术人员不足 一半监理人员不具备执业资格 对驻场监理人员频繁更换 不能保证大桥监理工作的连续性 三是湖南省交通规划勘察设计院未能认真督促金衢监理公司贯彻落实有关工程质量和安全生产的法律法规和规章制度 对金衢监理公司在堤溪大桥工程监理中存在的问题失察 四 勘察设计单位方面的原因 勘察设计单位工作不到位 违规将地质勘察项目分包给个人 前期地质勘察工作不细 设计深度不够 施工现场设计服务不到位 设计交底不够 五 质量监督部门对大桥工程的质量监管严重失职 一是湘西州质监分站作为凤大公路的监理单位 工作严重失职 未制定月度 季度质量监督计划 未落实重点工程质量监督责任人 对施工方 监理方从业人员培训和上岗资质情况监督不力 大部分仅以口头形式向建设 施工 监理方通报质量监督结果和提出要求 发现重大质量和安全隐患后 未依法责令工程停工整改 也未向有关主管部门报告 二是省质监站对州质监分站业务工作监督指导不力 对凤大公路 堤溪沱江大桥这一 统贷统还 项目监管不到位 没有及时掌握凤大公路真实质量动态 对凤大公路工程建设中存在的管理混乱 施工质量差 存在安全隐患等问题失察 六 湘西州 凤凰县两级政府和有关部门及省级有关部门对工程建设立项审批 招投标 质量和安全生产等方面的工作监管不力 对下属单位要求不严 管理不到位 一是湘西自治州交通局违规办理相关申报手续 在凤大公路工程建设项目立项审批过程中 违规补办并倒签工程招投标相关申报文件 二是凤凰县政府解决工程征地拆迁问题和保障施工环境不力 越权出台 凤大公路征地拆迁安置补偿办法 导致凤大公路施工环境差 出现多次严重阻工 致使施工工期施延达一年多 导致后来为赶进度倒排工期 三是湘西自治州政府在工程建设项目立项审批过程中 违反基本建设程序和招投标法的有关规定 要求州计委 州交通局弄虚作假 补办 倒签有关上报文件 对因征地政策导致凤大公路项目工程多次严重阻工 拖延工期以及保障施工环境督促解决不力 要求盲目赶工期 向 州庆 献礼 而对50周年州庆项目倒计时目标管理的后期实施工作监督检查不到位 四是湖南省交通厅履行工程质量和安全生产监管工作不力 在工程可行性研究报告尚未批复的情况下 违规委托设计单位编制勘察设计文件 违规批准凤大公司的项目开工报告 对下属单位省质监站 公路局管理不力 督促检查不到位 对堤溪大桥工程建设中存在的重大质量和安全隐患失察 三 事故结论 经调查认定 湖南凤凰县堤溪沱江大桥 坍塌事故是一起特别重大责任事故 四 事故处理 1 对事故责任人员的处理 共处理56人对事故发生负有直接责任 涉嫌重大安全事故罪 滥用职权罪 玩忽职守罪等被移送司法机关处理的有 人 其中 政府公职人员 人 包括县处级 人 科级及以下 人 企业人员 人 包括包工头 人 建设 施工单位 人 监理单位 人 给予党纪 政纪处分的政府公职人员和国有企业人员共 人 人被撤职 其中 政府公职人员 人 包括厅局级 人 县处级 人 科级以下 人 企业人员 人 包括施工单位 人 设计单位 人 监理单位 人 由司法机关处理24人 其中 1 谢绍华 凤大公路堤溪沱江大桥一号拱圈施工队包工头 片石供料包工头 涉嫌工程重大安全事故罪 2 贺杰 路桥公司道路七公司项目经理部材料采购部负责人 涉嫌工程重大安全事故罪 3 王政 路桥公司道路七公司项目经理部工程部负责人 涉嫌工程重大安全事故罪 4 夏友佳 路桥公司道路七公司项目经理部经理兼安全部负责人 涉嫌工程重大安全事故罪 5 肖国强 路桥公司道路七公司经理 涉嫌工程重大安全事故罪 6 陈昕 湘西自治州公路局工务科副科长兼凤大公司工程部部长 涉嫌玩忽职守罪 7 吴志华 凤大公路建设有限公司副总经理兼总工程师 涉嫌滥用职权罪 受贿罪 8 游兴富 湘西自治州公路局总工程师兼凤大公司总经理 涉嫌玩忽职守罪 受贿罪 9 胡东升 湘西自治州公路局局长 党组书记兼凤大公路建设有限公司董事长 湘西自治州人大代表 涉嫌玩忽职守罪 受贿罪 10 余阳 湖南省金衢交通咨询监理有限公司派驻凤大公路现场监理处副处长兼现场监理 涉嫌工程重大安全事故罪 11 李宏广 湖南省金衢交通咨询监理有限公司派驻凤大公路现场监理处处长 涉嫌工程重大安全事故罪 12 蒋建良 湖南省地质矿产勘查开发局405队湘西工程勘察院第四项目经理部经理 涉嫌工程重大安全事故罪 13 张仕成 湖南省交通建设质量监督自治州分站站长 涉嫌玩忽职守罪 给予相应党纪 政纪处分33人 其中 1 刘玉兰 湖南省路桥公司总工办主任 对事故发生负有主要领导责任 给予行政撤职 党内严重警告处分 2 徐晓明 湖南路桥公司安全生产部副部长 对事故发生负有主要领导责任 给予行政降级 党内严重警告处分 3 陆尚武 湖南路桥公司总工程师 对事故发生负有主要领导责任 给予行政撤职处分 4 刘晓东 湖南路桥公司董事 总经理 对事故发生负有主要领导责任 给予行政撤职 党内严重警告处分 5 陈志兵 湖南路桥公司董事长 党委副书记 对事故发生负有主要领导责任 给予行政撤职 撤销党内职务处分 6 李海梁 湖南省华达工程有限责任公司副总经理 曾任长沙交通学院交通设计研究所 现湖南华罡交通规划设计研究院 副所长 对事故发生负有重要领导责任 给予记大过 党内警告处分 7 武和平 长沙理工大学土木工程技术应用研究所所长 曾任长沙交通学院交通设计研究所 现湖南华罡交通规划设计研究院 所长 对事故发生负有重要领导责任 给予记大过 党内警告处分 8 续莎薇 金衢监理公司党支部书记 副经理 对事故发生负有重要领导责任 给予行政记大过 党内警告处分 9 汤述 金衢监理公司总工程师 对事故发生负有主要领导责任 给予行政撤职 党内严重警告处分 10 刘义虎 湖南省交通规划勘察设计院副院长 对事故发生负有重要领导责任 给予行政记大过 党内警告处分 11 龙文辉 湘西自治州交通局局长 党组副书记 对事故发生负有重要领导责任 给予记大过 党内严重警告处分 12 张锦莲 湖南省交通建设质量监督自治州分站副站长 对事故发生负有主要领导责任 给予撤职 党内严重警告处分 13 刘忠 湖南省交通建设质量监督站副站长 对事故发生负有主要领导责任 给予撤职 党内严重警告处分 14 李建华 湖南省公路局总工程师 对事故发生负有主要领导责任 给予撤职 党内严重警告处分 15 李德旗 湖南省公路局局长 党委书记 对事故发生负有主要领导责任 给予撤职 撤销党内职务处分 16 陈新发 湖南省交通厅规划办公室主任 对事故发生负有主要领导责任 给予记过处分 17 李安 1993年至2006年3月任湖南省交通厅厅长 党组书记 现任湖南省委督办专员 对事故发生负有重要领导责任 给予记大过 党内警告处分 18 秦湘赛 湖南省湘西自治州政府副州长 党组成员 州安全生产委员会主任 对事故发生负有重要领导责任 给予记大过 党内警告处分 19 杜崇烟 湘西自治州州委副书记 州长 对事故发生负有重要领导责任 因其他违法违纪问题已被湖南省纪委立案调查 一并处理 2 凤凰堤溪沱江大桥坍塌事故案一审判决 2009年1月9日 湖南法院对凤凰堤溪沱江大桥坍塌事故案件的相关责任人作出一审判决 原湖南省湘西自治州凤大公路建设有限责任公司总经理游兴富以玩忽职守罪 受贿罪 单位受贿罪数罪并罚判处有期徒刑十九年 剥夺政治权利五年 并没收财产人民币五万元 犯罪所得人民币二十五万九千元 美金一万元予追缴 上缴国库 游兴富不认真履行职责 玩忽职守 盲目地只抓工程进度 对质量问题未进行有效整改 对擅自变更施工工艺失察 利用职务上的便利收受贿赂 并对凤大公司单位受贿罪负责任 原湘西自治州凤大公路建设有限责任公司董事长胡东升以玩忽职守罪 受贿罪 单位受贿罪数罪并罚判处有期徒刑十九年 以玩忽职守罪分别判处该公司工程合约部部长陈昕有期徒刑三年 实验室主任张飞有期徒刑四年 工程部副部长侯茂彪有期徒刑五年 相关犯罪所得予以没收 上缴国库 被告人胡东升 陈昕 张飞 侯茂彪不履行或不认真履行质量监督检查的职责 胡东升并对单位受贿承担责任 原湘西土家族苗族自治州交通局党组副书记 副局长王伟波以玩忽职守罪 贪污罪 受贿罪数罪并罚被判处有期徒刑十五年 追缴犯罪所得三十万八千元 被告人王伟波严重不负责任 不认真履行职责以致重大质量隐患没得到根除导致大桥坍塌 侵吞公款并收受他人贿赂 原湖南省交通建设质量监督站湘西自治州分站站长张仕成以玩忽职守罪 受贿罪数罪并罚被判处有期徒刑七年 被告人张仕成身为质监分站站长 严重不负责任 不认真履行职责 对事故负有直接责任 并收受贿赂 以重大安全责任事故罪分别判处原湖南省路桥建设集团公司第七公司副经理 凤大公路 A1标段

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论