空调建设工程施 工合同(范本).doc

建 设 工 程 施 工 合 同发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 工程名称： 工程地点： 建筑面积： 平方米 层数： 承包范围： 工程承包造价： ￥ 合 同发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家有关法律，法规遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商同意，特定立本合同。 1、工程名称： 2、工程承包范围： 3、工程合同价： 4、工期： 1）定额工期总天数： 个有效工作日。 2）工程延误处罚：乙方按定额工期每延期竣工一天，乙方应每天交付甲方违约金额工程总价的万分之一。因总承包方工期延误而造成本合同的延期竣工则工期顺延。 5、工程质量和验收： 1）乙方必须严格按施工图纸及施工说明和现行的技术操作规程精心制作。 2）施工按设备安装工程施工质量验收统一标准执行。 3）施工中根据现场和施工分段工程完成后，有乙方自检合格后，并于48小时前通知监理、甲方参加对工程进行，验收合格后，监理、甲方在验收记录上签认后，方可进行下一道工序施工。验收不合格，乙方应在限定时间内重新报验，费用由乙方自负，工期不顺延。4）工程具备竣工验收条件，乙方应按规定向甲方提供完整的竣工资料和竣工验收报告，甲方20天内组织验收，甲方不能按约定日期组织验收，应承担工程保管责任和相应的费用。6、结算方式： 1）合同签定后，甲方支付乙方合同总价 的预付款。 2）设备部分：设备到达工地后，甲方再向乙方支付设备总价 的款。 3）安装部分：按层结算，即每层安装结束后，甲方向乙方支付完成工程量总价 的款（制冷主机房安装按一层工程量计算）。4）空调末端系统安装结束后甲方必须在15天内组织竣工验收，验收合格后壹周内甲方向乙方付足合同总价的 工程款。5）余 款的壹年内付清。 7、甲方责任：1)提供乙方施工场地所具备的施工条件及施工所需的水、电设施等。水、电费用由乙方负担。2）开工前由发包人办理施工所需证件、批件等手续。3）合同签订后 天内组织会审图纸和设计交底。4）在收到乙方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后 天内予以确认。5）协调乙方处理与监理、总包施工单位及其他施工单位的关系。 8、乙方责任：1）在图纸会审和交底后 天内向甲方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。2）必须服从业主代表、现场监理和总包施工单位的管理。3）每月 日向甲方报送月度施工计划和已完成工程进度统计表。4）遵守国家法律和本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑、构筑物、古树名木和地下管线的保护。5）工程竣工后向甲方提供必要的竣工图和验收材料。6）施工中发生的一切安全事故全部由乙方承担，自行解决。7）保质期：工程竣工验收合格起，质量保证期为二年。8）售后服务：产品在保修期内，免费维修，终身服务。 9、工程变更及合同价格的调整：1）设计变更：必须有设计单位发出修改通知书或修改图纸，经甲方签字认可后才能生效，乙方不得自行修改设计。2）施工中甲方贵原设计进行变更，经批准后，甲方应在变更前 天向乙方发出书面变更通知，否则乙方有权拒绝变更。乙方按通知进行变更，并于 天内根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和乙方损失由甲方承担，甲方收到变更价款报告之日起 天内予以签字认可。 10、违约、争议、索赔：1）甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的义务，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。2）在履行合同过程中产生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当和解调解不成的，双方可以向人民法院提起诉讼。 11、其它未尽事宜双方协商解决。 12、合同份数：本合同一式伍份，合同签字盖章后生效。发包人（甲方）： 承包人（乙方）：地