道路板涵工程施工合同.doc

xx工业园区道路板涵工程施工合同甲方（发包方）：xxxx工业园区投资开发有限公司乙方（承包方）：xx镇xx村村委会根据中华人民共和国合同法和市政建筑工程施工合同条例及相关法律法规，结合本工程实际情况，经双方共同协商，订立本施工合同。一、工程概况1.1工程名称：xx工业园区主干道进口涵洞工程1.2工程地址：xx镇xx村1.3主要工作内容：1、板涵基础土方挖运； 2、台背砂砾料回填压实；3、台身及基础M10水泥砂浆砌块石；4、台身1：2水泥砂浆抹面；5、台帽及盖板C35钢筋砼现浇；6、底板C25砼现浇；7、台帽及盖板钢筋制作安装；8、700铸铁检查井盖安装；9、基础抽排水；10、其它工程。1.4工程性质：工业园区道路工程1.5开工日期：二一0年 月 日 竣工日期：二一0年 月 日总工期 天。1.6承包方式：单价承包，包工包料，按设计施工。1.7各单项工程合同价款（含税）见下表：xx工业园区道路工程合同价格表序号工程或费用名称单位单价（元）备注1基础土方挖运m32台背砂砾料回填压实m33M10水泥砂浆砌块石m3汉江砂4台身1：2水泥砂浆抹面m2汉江砂5盖板C35钢筋砼现浇m3 汉江砂、碎石子6底板C25砼现浇m3汉江砂7盖板钢筋制作安装T8700铸铁井盖购安套9基础抽排水元10临时设施费元1.8施工变更增加的工程项目及工程量依照设计变更通知书和甲方技术负责人及监理签字，依照合同价款结算。对合同未列入的工程项目和数量按照工程本次预算定额标准，双方协商工程单价，并按完成的工程量支付工程款。二、甲方工作2.1甲方协调施工道路用地、用水、用电等工作。2.2向乙方进行施工设计技术交底。2.3督促乙方处理好施工现场周围及邻近建筑物的保护工作。2.4积极作好资金协调，按时拨付工程进度款。2.5甲方为做好施工协调工作，委派黄汉卿同志为驻工地代表。三、乙方工作3.1熟悉施工图纸、编排施工组织方案、施工进度计划、施工测量放线，按照设计完成施工内容。3.2根据工程施工需要，安排施工作业现场的值班看守、施工警示标志及安全防护等工作。3.3严格按照施工设计图纸施工，强化质量管理。3.4严格施工过程中安全管理工作，建立相应安全施工管理工作制度，设置专职安全员，负责施工安全，对施工中的安全工作项目经理负全责。3.5做好施工现场邻近建筑物、构筑物的保护工作。四、工程监理4.1委托 xx市xx监理公司负责工程监理。4.2监理方驻工地代表：邝贤禄 4.3监理单位依据工程监理合同，市政建设工程监理规范、施工设计及施工承包合同进行工程监理。对工程进场材料进行检验，对隐蔽工程、关键工序，进行旁站监理。隐蔽工程关键工序，未经监理人员检查验收签字，不能进行下一工序施工。五、工期延误若因甲方原因造成的工程停工及发生工程损失，由甲方承担工期延误责任和经济损失责任；因乙方自身原因造成工程停工及工程损失，由乙方自行承担经济损失责任和工期延误责任。六、质量与验收6.1工程质量标准：主干道路施工中必须按市政工程规范施工程序和设计图纸规定的尺寸施工。6.2乙方必须按照国家及陕西省相关标准、规范和设计以及监理人员发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，并为检查检验提供便利条件，如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方返工，并承担返工发生的经济和工期责任。6.3工程质量等级应达到国家市政建设工程质量验收评定标准的合格工程。6.4工程具备覆盖、掩盖的中间验收部位，乙方自检合格后通知监理人员到场检查验收，经监理人员验收合格签字后，方可进行下道工序施工。验收不合格，乙方在限定时间内返修后重新验收。6.5工程具备竣工验收条件时，乙方按国家工程竣工相关规定，向甲方提供完整的竣工验收资料和竣工报告，甲方在收到竣工验收报告后会同监理，对工程进行初验，提出初验意见，并积极组织相关部门对工程进行终验。七、工程量的核实确认乙方按合同条款约定的时间，向甲方提交完成工程量清单。甲方代表接到清单后3天内会同监理人员核实已完成工程数量（以下简称计量），并通知乙方参加。乙方应为计量提供便利条件。如乙方无正当理由不参加计量，甲方自行进行计量，其结果视为有效，并作为工程价款支付的依据。甲方收到乙方工程量清单后14天内未进行计量，从第15天起，乙方清单中开列的工程量即视为已被确认，并作为工程价款支付的依据。乙方因自身原因超出施工图纸增加的工程量和因质量造成返工增加的工程量，甲方不予计量。八、材料采购乙方按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。对与设计和规范要求不符的产品，监理人员拒绝验收，并指令乙方按规定的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，由此发生的费用，甲方不予承担，工期不予顺延。九、设计变更9.1根据工程施工实际，乙方对原设计申请变更的应向监理提出书面变更设计，经监理审查，报甲方现场审查、审批同意后，由监理向乙方发出变更通知，乙方按变更通知进行施工，擅自变更概不认可。9.2施工中已发生变更的工程价款，按招标价款执行，招标合同中没有类似和适用的价款，根据陕西省水利工程概预算定额确定。十、工程付款10.1工程竣工经甲方组织验收，达到合格工程后，甲方付够乙方95的工程款，剩余5作为质保金，质保期满后付清。十一、工程保修质保期从工程竣工验收签字之日算起。本工程质保期为一年，在保修期内，若出现质量问题，乙方必须及时修复，费用自理，若不出现工程质量问题，甲方在质保期满后28天内将剩余5的质保金支付乙方，质保金不计息。十二、安全施工在施工过程中，甲方有权督促乙方做好安全生产和安全防护工作，乙方必须加强安全生产管理，接受甲方的安全检查，费用由乙方负责。乙方必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。十三、争议、违约责任12.1甲、乙双方若在合同执行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成可申请行政主管部门进行调解，或直接向当地人民法院起诉。一方违反合同约定，由违约方承担违约责任并承担造成的经济损失。12.2本工程工期为 天，雨天顺延，自签订合同之日起到竣工之日止，每延误一日罚1000元。12.3有下列情况之一者，甲方有权清理乙方出场，终止本合同的执行。工程质量不符合规范、规定并经甲方技术负责人或现场监理人员两次警告不纠正者；不按规定时间进场和经批准的进度计划施工，无故拖延工期10天以上者；进场建筑材料经监理现场检查检验不符质量要求两次不纠正者。清理出场所带来的费用和经济损失概由