db合同工期索赔规定.doc

db合同工期索赔规定 撰写工期索赔报告 撰写工期索赔报告 “索赔” 这个词己越来越为人们所熟悉， 索赔 是指在经济合同的实施过程中， 合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务而受到损失，向对方提出赔偿要求。索赔涉及到工程技术管理、贸易、法律、财会、公关等在内的众多专业学科知识。而建设工程承包是一项风险事业，它既包含着获利的机会，又存在着竞争与挑战。成功的关键在于承包商是否真正从施工合同管理中 寻找到索赔的机会，提出合理的索赔要求，有效地保护自己免受工期延误而受到的经济损失。索赔报告的完善与否，对索赔要求的成功与否关系甚大。因此，承包商应注意索赔报告的撰写工作。 索赔报告是向对方提出索赔要求的书面文件，调节人和仲裁人将通过索赔报告了解和分析合同实施情况和承包商的索赔要求，评价它的合 理性，并据此作出决议。所以索赔报告的表达方式对索赔的决议有重大影响。索赔报告应充满说服力，合情合理，有理有据，逻辑性强，能说服工程师、业主、调解人和仲裁人，同时它又应是有法律效力的正规书面文件。 1 工期索赔报告的组成 1. 1 总论部分 工期索赔报告书的首页，应该是索赔事项的一个综述。它概要地叙述发生索赔事项的日期和过程; 说明承包商为了减轻索赔事项造成的损失而做过的努力; 索赔事项对承包商施工工期拖延的天数以及自己的索赔要求。其包括的具体的内容有 :( 1 ) 序言; (2) 索赔事项概述; (3) 具体索赔要求(工期延长天数) (4) 报告书编写及审核人员。 1.2 合同引证部分 这部分是索赔报告关键部分之一，它的目的是承包商论述自己有索赔权，这是工期索赔成立的基础。合同引证的主要内容是该工程项目的合同条件以及有关的法律规定，说明自己理应得到工期延长。这部分一般包括以下内容: (1 ) 概述索赔事项的处理过程; (2) 发出索赔通知书的时间; (3) 引证索赔要求的合同条款; (4) 指明所附的证据资料。 1. 3 工期延长论证部分 承包商在施工索赔报告中进行工期论证的目的，首先是为了获得施工工期的延长，以免承担误期损害赔偿费的经济损失。其次，他可能在此基础上，探索获得经济补偿的可能性。承包商在工期索赔报告中，应该对工期延长、实际工期和理论工期等工期的长短进行详细的论述，说明自己要求工期延长根据。并对其进行明确的划分。 1. 4 证据部分 通常以索赔报告书附件的形式出现，它包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据资料以及对这些证据的说明。工期索赔的证据是索赔报告中必要的组成部分，承包商所提供的证据必须详实可靠。 赔证据资料的范围甚广， 它可能包括工程 项目施工过程中所涉及的有关政治、 经济、 技术等 许多方面的资料。但这些资料并不是都要放人工 期索赔报告书的附件中， 而是有针对性的。 2 撰写工期索赔报告的基本要求 报告书是向对方提出的索赔要求的书面文件，是承包商对索赔事件处理的结果。如果起草不当，会使承包商失去在索赔中的有利的地位和条件，使正当的索赔要求得不到应有的妥善解决。因此，起草索赔报告时应注意以下几方面要求: 2. 1 索赔事件应是真实的。对索赔事件应如实准确地描述，不应主观臆造，弄虚作假。对工期延误的推算都应准确无误，无懈可击。 2. 2 责任分析应清楚、准确。一般索赔报告中所针对的干扰事件都是由对方责任引起的， 应将责任全部推给对方。不可用含糊的字眼和自我批评式的语言，否则会丧失自己在索赔中的有利地位。 2. 3 索赔报告通常要简洁，条理清楚，各种结论、定义准确，有逻辑性。所谓有逻辑性， 主要在于将索赔要求与干扰事件、责任、合同条款及影响，联结成一条打不断的链。 2. 4 用词要婉转。作为承包商，在索赔报告中应避免使用强硬的不友好的抗议式的语言。不能因语言而伤了和气和双方的感情，导致索赔的失败。 3 结束语 建筑业是国民经济发展的基础产业，中国的建筑业在新的世纪，特别是在加人WT O国际化的市场竞争条件下，正面对着机遇与挑战。以后会接触更多的涉外工程项目，不可避免的会发生一些索赔问题， 这就要求在企业的领导者和广大的建筑施工管理人员中推广索赔知识。使他们掌握一定的建设工程施工索赔理论，从而加强企业内 部管理机制，提高企业管理的整体素质，保护企业的权益，建立市场新秩序，将整个建筑界的管理水平提高到一个新的高度。 参考文献 t 成虎， 钱昆润， 建筑工程合同管理与索赔 z3. 南京: 东 南 大学出版社， 1 9 4 7. 幻汪小金. 土建工程施工合同管理与索赔 z. 北京: 中 国 建设工业出版社 1 4 9 6. The Re po r t Wri t i ng abo utt he Cl a i m o f Ti me XU xi u一x i a ng ( ( S c h o o l o f Vo e a t i o n a l T e c h n o l o g y, S h e n y a n g Ar c h. a n d Ci v。 E n g. Un i .， L i a o y a n g I I 1 0 0 0, C h i n a ) ( Ab s t r a c t ) T h e c l a i m o f t i me i s o f t e n met d u r i n g t h e c o n s t r u c t i o n. Wh e t h e r i t i s a d e q u a t e o r n o t , t h e r e p o r t o f c l a i m h a v e a g r e a t r e l a t i o n wi t h t h e c l a i ms s u c c e s s . Ai m a t t h e f a c t , t h e d e ma n d a b o u t wi r t i n g o f r e p o r t i s b r o u g h t f or war d. ( Ke y wo r d s ) e x t e n s i o n o f t i me; c l a i m; p r oi f t; c h a n c e篇二：某工期顺延及索赔(案例) 某工期顺延及索赔（案例） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J.在计划招待过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。（同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间） ? ? ? ? ? ? 1. 因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。 ? ? ? ? ? ? 2. 因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。 ? ? ? ? ? ? 3. 因业主要求设计变更，使F延误3天。 ? ? ? ? ? ? 4. 因公网停电，使F延误1天，I延误1天。 ? ?篇三：DB合同目录 DB合同目录（初稿） 1. 一般规定1.1 定义 1.2 解释 1.3 通信交流 1.4 权益转让 1.5 许可和批准 1.6 标准和规范 1.7 补充和修改 1.8 遵守法律 1.9 不放弃权利 1.10 适用法律和合同语言 1.11 保密事项 1.12 共同的和各自的责任 2. 发包人 2.1 工程现场进入权2.2 资金安排2.3 发包人代表2.4 指示 2.5 发包人供应的设备和材料 2.6 协商 3. 承包人 3.1 服务范围3.2 承包人人员 3.3 转包、转让、分包3.4 履约担保3.5 安全3.6 工程现场3.7 施工设备3.8 工程照管3.9 协调与配合3.10 税款及收费 3.11 毗邻的第三人设施3.12 不可遇见的困难3.13 资料 3.14 文物、古迹 4.工程监理 4.1 工程监理人 4.2 总监工程师任命和权力委托4.3 工程监理人的任务和权力4.4 委托权力的执行和异议 5. 设计 5.1 一般要求 5.2 承包人完成的设计5.3 承包人保证 5.4 技术标准、规范5.5 竣工文件5.6 发包人建议5.7 设计阶段审查5.8 操作和维修手册5.9 设计错误 6. 设备和材料6.1 采购与管理6.2 监造和工厂检验6.3 现场检验6.4 现场试验6.5 所有权 7. 施工 7.1 发包人义务7.2 承包人义务7.3 施工技术方法7.4 人力和机具资源7.5 质量与检验 7.6 隐蔽工程和中间验收7.7 对施工质量结果的争议7.8 健康、安全、环境 8. 竣工试验 8.1 竣工试验的义务 8.2 竣工试验的检验和验收 8.3 竣工试验的安全和检查 8.4 延误的竣工试验 8.5 重新试验和验收 8.6 未能通过竣工试验 8.7 竣工试验结果的争议 9. 工程接收 9.1 单项工程或工程接收9.2 接收证书 9.3 接收工程的责任 10. 竣工后试验10.1 权利和义务10.2 竣工后试验程序 10.3 竣工后试验及试运行考核10.4 竣工后试验的延误10.5 重新进行竣工后试验10.6 未能通过考核 10.7 竣工后试验及考核验收证书 11. 工程竣工验收 11.1 竣工验收报告及完整的竣工资料 11.2竣工验收 12. 开工、完工和中止12.1 开工日期 12.2 进度计划及进度报告12.3 计划完工日12.4 计划完工日延长12.5 政府部门的延误12.6 逾期完工违约金12.7 中止12.8 中止后果 12.9 中止时对设备和材料的付款12.10复工 12.11中止导致提前终止 13. 责任限额 13.1违约金限额13.2间接赔偿 13.3承包人的累计责任 14. 变更和调整 14.1 变更 14.2 承包人建议14.3 变更程序 14.4 工期和价格变化 14.5 因法律变更的调整 14.6 承包人错误14.7 证明文件 14.8 争议未决时的义务继续履行 15. 合同价格和付款 15.1 合同价格 15.2 预付款 15.3 进度付款 15.4 延误的付款 15.5 拟用于工程的设备和材料的支付 15.6 质保金的扣留及支付 15.7 竣工报表 15.8 提前终止时的付款 15.9 依法扣留 15.10付款不等于接受 16. 缺陷责任与质量保证 16.1 质量保修责任期16.2 质量保证承诺 16.3 无担保权或债权 16.4 保证范围 16.5 质量保修责任期的延长 16.6 扣除质保金 17. 提前终止 17.1 承包人提前终止 17.2 发包人提前终止 17.3 发包人便利的提前终止 17.4 提前终止的后果 17.5 继续有效的义务 18. 免责赔偿 19. 保密 19.1 保密资料 19.2 不可披露 19.3 例外 19.4 有效期 20. 文件资料 20.1 承包人文件 20.2 发包人文件20.3 文件资料的使用 21. 保险 21.1 一般要求 21.2 建筑和安装工程一切险 21.3 货物运输保险21.4 雇主责任险21.5