园林制作施工合同.doc

园林制作施工合同 园林制作施工合同建设单位（发包方甲方）施工单位（承包方乙方）按照中华人民共和国经济合同法的规定，结合本工程具体情况，经友好协商，双方达成以下协议第一条，工程概况1. 1、工程名称1. 2、工程地点1. 3、承保范围83块园林石500米范围内安装，书法作品雕刻。 1. 4、工期本工程自年月日开工，于年月日竣工。 1. 5、合同价款83块园林石500米内吊装安放工料费为万元；83块园林石雕刻费用（元/cm?）约为万元，合同总价款约合人民币万元。 第二条甲方的责任和义务2. 1、开工前两天，向甲方提供经确认的施工图雕刻书法作品稿件，或园林石安装方位图说明书一份，并向乙方现场交底。 2. 2、向乙方提供所需的水、电等设施，办理施工所涉及的各种申请批件手续，保证道路的正常通行。 2. 3、甲方要求此合同约定的工期提前竣工时应征得乙方的同意，并支付乙方因赶工采取措施的费用。 2. 4、因甲方未按约定完成工作或甲方原因造成停工、延期开工，每停工或窝工一天，甲方向乙方支付元费用。 甲方未按约定支付工程款，每拖延一天按应付款总额的支付滞纳金。 2. 5、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水影响工期，工期顺延，导致停工8小时以上（一周内累计），按约定顺延工期并支付误工费。 2. 6、指派为甲方驻工地代表负责合同履行，配合施工负责协调乙方施工中的各项事宜。 2. 7、工程施工完毕后乙方向甲方提出验收，甲方必须在两天内组织验收，到期未验收、未提出异议视为验收合格。 2. 8、合同验收后，甲方必须在两天内结算工程尾款。 第三条、乙方的责任和义务3. 1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。 3. 2、委派为乙方筑工地代表负责合同履行。 按要求组织施工，按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。 3.3严格施工，安全操作规程，参加竣工验收。 3.4工程施工中，负责对现场一切设备进行保护。 3. 5、因乙方责任，不能按期开工或中途停工影响工期工期不顺延，每逾期一天，乙方支付甲方违约金元。 第四条、合同价款约定和支付方式4. 1、本工程乙方负责83块园林石的吊装、安装全面施工，共计施工费为万元。 4. 2、本工程乙方负责83块园林石书法作品的雕刻，价格为元/cm?，约合人民币万元。 4. 3、工程总价格约为人民币万元。 4. 4、双方协商约定本合同价款采用固定价格。 4. 5、本合同生效后甲方分次，按下列表格约定支付工程款、尾款，竣工结算时一次结清。 拨款分次进行拨款金额备注第五条、违约责任及争议纠纷处理5.1因一方原因合同无法继续履行的，应及时通知对方办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 5.2本合同在履行期间，双方发生争议，在不影响施工进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 5. 3、当事人不愿意通过协商调解解决或调解失败，可向当事人当地人民法院起诉。 第六条、其他约定附则6. 1、本合同一式两份双方各执一份。 6. 2、本合同自双方签字盖章之日起生效。 6. 3、本合同履行完成后自动终止。 6. 3、附件1.施工方位