不锈钢栏杆安装施工合同.docVIP

不锈钢栏杆安装施工合同 扶手、护栏安装施工合同甲方福州中博建设发展有限公司乙方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并经甲、乙双方友好协商，就乙方承包项目达成共识，为明确双方责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程范围、造价数量、单价1.1工程概况工程名称闽江职业技术学校1#宿舍楼、2#实训楼不锈钢扶手/护栏安装工程工程地点福建省福清市宏路高速收费站北侧1.2工程承包范围工程承包的范围为闽江职业技术学校1#宿舍楼、2#实训楼不锈钢扶手/护栏安装施工。 1.3承包方式包工包料。 1.4合同价款1.4.1楼梯间不锈钢扶手安装每延长米200元；1.4.2窗台钢管木扶手护窗栏杆及休息平台钢管木扶手护窗栏杆安装每延长米225元；1.4.3架空层不锈钢护栏安装每延长米200元；1.5产品材质要求1.5.1扶手及护栏采用304材质不锈钢，主管?60mm1.2mm（壁厚）；立管?60mm1.2mm；副管?25mm0.9mm。 具体结构形式按图纸标注图集所示。 1.5.2钢管木扶手护窗栏杆采用?24mm1.2mm,木扶手为防腐木15060,使用402通长扁钢。 具体结构形式按图纸标注图集所示。 1.5.3膨胀螺栓固定。 上述单价含人工、材料、机械、材料检测、文件资料等各种费用，不含税金。 如需乙方提供合法有效的税务发票，甲方承担税金。 1.6工程数量以甲乙双方共同确定的现场实际发生工程量为准。 此总价结算时单价不变，按实际发生工程量结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。 第二条付款方式2.1本工程合同签署后，材料按甲方进度要求进场后两天内支付至合同估算价的50%，安装完成300米后支付至合同估算价的65%，工程完工后五天内支付至合同估算价的90%，经验收合格后3个工作日支付到工程结算价的97%，剩余3%工程款作为保修金，两个月内无息付清。 第三条甲乙双方责任3.1甲方责任3.1.1指派林鑫为甲方驻工地代表，负责合同履行。 对工程质量、进度进行监督检查，办理验收和工程量的统计；3.1.2组织有关单位与乙方的协调；3.1.3组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；3.1.4组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作；3.1.5在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行验收；注甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。 3.2乙方责任3.2.1指派人员为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜；3.2.2按照施工图进行施工，保证符合设计及有关规范要求，对施工质量负责，承担因施工质量问题引起的一切后果；3.2.3严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果；3.2.4负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复；3.2.5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工。 由于乙方原因造成的任何安全伤亡事故，乙方负全部责任，甲方概不负任何经济及法律责任。 3.2.6乙方施工安装期间，若对甲方的土建项目施工时损坏的造成经济损失的，乙方负责及时维修到位；否则甲方有权自行维修，产生的费用从乙方的工程款中直接扣除。 第四条违约责任4.1甲乙双方均应按照合同约定全面履行相应的义务，对双方造成损失的，按合同约定赔偿相应的损失；4.2因乙方原因导致工期延误，使交付使用的时间节点、总竣工日期被延误，乙方应按延误天数向甲方支付违约金，乙方每延误节点日、竣工日一天，向甲方支付500元/天违约金；4.3除非双方协商将合同终止或解除，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担有关责任后仍应继续履行合同。 第五条工期5.1开工日期甲方提前3天以电话形式通知乙方；5.2施工总工期11天，材料到场开始计算；5.3工期顺延以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；5.3.1由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；5.3.2一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时；5.3.3由于突然事件或非甲乙方原因造成的大雨、暴雨、地震等；5.3.4甲方没有提供工作面原因；5.4以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。 第六条质量要求6.1乙方必须向甲方提供材质检验报告和出厂质保书，保证不锈钢栏杆/护栏的施工符合设计、规范及甲方要求。 第七条设计变更7.1甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前3天通知乙方。 乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。 7.2由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。 第八条竣工、结算8.1工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，甲方组织监理、业主及有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不进行验收，视为竣工验收报告已被批准，工程竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。 第九条工程停建或缓建9.1因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。 第十条其它10.1所有甲乙双方签认有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。 10.2履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。 10.3本合同经双方代表签字并加盖合同章后立即生