建设工程劳务费分包合同.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除建设工程劳务费分包合同发包人：石文山承包人：根据双方自愿、平等、公正、诚实守信的原则，双方应建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。一、工程概况及承包工作内容1、工程名称：青县凤凰城1、2、5#楼。2、工程概况：全现浇框架结构，地下一层，地上十九层。3、分包工程内容：（1）主体土建工程，按结构图纸及洽商、变更、规范施工。（2）从褥垫层开始至结顶，包括室内外回填、夯实。（2）范围包括：混凝土、钢筋、支拆模板、架体搭拆、使用机械就位、场内施工道路铺设、现场文明施工、现场管理、临建设施的搭拆、大型模板的修整，往来材料的装卸车、码垛主体跑胀砼的剔凿及清理等。二、开、竣工时间1、开工日期：2008年5月12日。2、主体结顶时间：2008年11月1日。三、合同价款及拨款方式1、合同价款：按双方确认的建筑面积乘以每平方米123元人民币为结算标准。2、支付形式：从开工之日起工程进行至三层顶板砼浇筑完毕，执行第一次拨款，款额为已完成工作量的60%；主体完成至九层顶板砼浇筑完毕执行第二次拨款；主体完成至十五层顶板砼浇筑完毕执行第三次拨款，均按完成工程的60%拨付；其余款额在主体工程完工后支持至总额的80%，剩余20%在大面积装修完付清。3、支付方式：合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费；承包人须向发包人出据有效凭据为收款凭证；发包人须将填写齐全的收款人为承包人全称的支票或汇票交付承包人。4、本合同价款为固定单价，在约定的风险范围内合同价款不再进行调整。5、因不可抗力一周内非承包人原因停水、停电等原因造成的停工，累计超过三天以上按现场双方确认签证后所发生的合同以外零工单价为50元/工日结算。四、安全文明施工1、发包人、承包人必须认真贯彻、执行国家、政府、行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，发包人必须向承包人以文字进行安全生产施工技术交底，承包人必须向发包人以文字方式写出安全生产保证方案，发生一切安全事故由承包方担负全部责任。2、双方约定本工程的安全生产标准执行河北省保定市安全标准及中保集团公司的规章制度。3、发包人、承包人应严格执行施工现场文明施工管理规定，加强科学管理，坚持文明施工；发包人向承包人提供符合标准的施工条件，发包人提供房屋、承包方自行解决伙食及用具，双方约定执行河北省安全文明工地建设的标准规定。五、材料、机具供应1、发包人向承包人提供的设备为：钢筋加工机械、电锯、振捣机械、搅拌机械、塔吊提升机械，除此之外的小型机械，手头工具全部由承包人自备。2、发包人向承包人提供安全网、密目网、架子管、扣件、脚手板、安全标志牌。除此之外的一切安全防护用具全部由承包人自备。3、发包人向承包人供模板支撑体系，料具、大型机械维修养护及费用，承包人承担小型机械维修、养护、辅材、管理及费用。4、发包人只提供钢筋绑扎用绑丝（火烧丝），其它一切辅料（材）都由承包人自备。六、发包人的权利和义务负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底，提供必要技术资料和办理施工洽商。负责组织施工检查、验收、监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。负责解决施工中存在或发生的技术问题。负责组织体制会审和技术交底，编制施工组织设计总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。负责本工程中各工种、工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。负责组织工程验收工作。负责日常施工管理、协调工作。发包人也可委托 现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。七、承包人的权利和义务承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、组别、工作证号及身份证号码），作为本合同附件。在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于5%，服从发包人的统筹安排，统一调动。当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知并办理变更手续。承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续方可改动施工。在施工中应注意保护成品，半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。承包人应对作业人员进行安全生产，食品卫生、交通安全及社会治安等方面的教育，自觉遵守发包方现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。八、发包人违约责任由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。承包人由于不遵守其有关规定及管理，不按有关技术交底施工，造成工程量问题，其经济损失由承包人承担。发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，承包人同意后可延期支付；发包人不按合同约定支付劳务费，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员。并依法追索拖欠款及损失赔偿款。因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在五日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场。但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人共同对已完成的工程量进行签认。九、承包人违约责任承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、和解或调解不成的，可向人民法院起诉。十、合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、和解或调节不成的，可向人民法院起诉。十一、合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖