工程建设合同管理样本.doc

工程建设合同管理样本 工程建设合同管理本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 工程建设合同管理 一、单项选择题（020题，每题22分，共计4400分） 11、合同是平等主体的（D D）之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 、法人和其它组织 22、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为（A A）A A已经成立B B完备形式后成立C C效力待定D D未成立 33、要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为（C C）。 44、要约人从自身利益考虑希望使发出的要约不生效，合同法规定构成要约撤回的条件是，撤回通知（A A）。 55、由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没能就履行地点达成一致，则（C C）。 66、被仲裁机构裁定为可撤销合同，自（A A）起合同不具备法律效力。 77、当事人订立合同，要经过要约、承诺。 下列文件中，构成合同要约的是（B B） 88、合同法规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（C C）到达受要约人A A要约到达对方之前B B受要约人发出承诺之后C C受要约人发出承诺之前D D承诺到达对方之前 99、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标根据合同法，(C) 1100、合同法规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（D D）享有的中止履行义务的权利。 1111、合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定（A A）享有的中止履行义务的权利。 1122、合同履行过程中由于客观条件的改变，双方通过协商后签订了变更合同的协议，但由于协议中的变更内容约定不明确致使双方无法按协议履行，则（C C）。 B.视为无效合同，变更协议也有效，推定未变更 1133、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，（A A）。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 ，但应通知债权人，但应办理公证手续，也无需通知债权人 1144、债权人决定将合同中的义务转让给第三人时，（D D）。 ，但应办理公证手续，也不必通知，但需通知对方 1155、合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立法人，原签订的合同（D D）。 ，由分立的法人享受连带责任，承担连带债务 16、因承包商企业破产业主单方发出解除合同的通知后，订立的合同即行终止，但（D D）条款依然对双方有约束力。 1177违约当事人支付了违约金后，对方仍要求继续履行合同时，违约方（C C）。 18合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁，合同履行过程中当事人双方通过协商对争议达不成一致，则（B B）19合同某一方当事人对仲裁机构裁决的合同争议不满时，（D D）。 20约定的标的是什么，就应以什么标的交付，不允许采用其它代替行的标的交付，符合经济合同履行的（B B）原则。 二、多项选择题（010题，每题22分，共计020分） 11、承诺发生法律效力的情况包括（BE）。 ，要约人同意，要约人反对，要约人及时发出拒绝通知E.在有效期内作出的答复超过规定时间到达对方，要约人未及时发出拒绝通知 22、为了使要约不生效，要约人能够发出撤销通知的条件包括（BC）。 33、合同法规定，若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有（BCDE）情形之时，能够行使不安抗辩权。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 44、水泥供货合同约定采购方接货010天内支付货款。 供货商在合同约定的时间之前将0300顿水泥通过铁路发运到施工现场，此时采购方仓库内的水泥尚存放很多没有足够的仓储场地。 对此事件采购方接收水泥后（BCD）。 55、属于无效合同的情况包括（CD）。 66承担违约责任的形式有（CDE）。 下列关于合同订立过程的说法中，正确的有（ACD）。 A A发布招标公告是要约邀请B B发布招标公告是要约C C投标是要约D D发出中标通知书是承诺E E发出中标通知书是新要约 77、根据合同法，下列关于格式条款合同的说法，正确的有(ABCD)。 A.采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务B.采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释E.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款 88、根据合同法，下列有关格式条款合同的说法中，错误的有(ABE)。 A A采用格式条款合同时，订立合同时全部条款都不得改动B B合同条款必须与对方事先协商一致后才能确定C C当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款D D提供格式条款方应提请对方注意免除或限制自己责任的条款E E当对格式条款有争议时，如果有两种以上解释的，应当采用不利于非提供方的解释 99、合同法规定的承担缔约过失责任的构成要件有（ABDE）A A缔约一方有受损害的事实B B缔约过失责任方有过错C C缔约方违反要约约定D D缔约当事人的过错与损失有因果关系E E合同尚未成立本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 10、贯彻经济合同的全面履行原则是指（ACDE）。 三、简答题（44题，每题010分，共计040分） 11、什么是效力待定合同、无效合同和可撤销合同?相互之间有哪些区别?答:效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合合同的生效要件，因此其效力能否发生还不能确定，一般须经权利人确认才能生效的合同。 无效合同是指合同虽然已经成立，但因违反法律、行政法规的强制性规定或社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。 可撤销合同是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实，经过撤销人请示，由人民法院或者仲裁机构变更合同的内容，或者撤销合同的从而使合同自始消灭的合同。 其区别:无效合同是合同已经成立，这是无效合同产生的前提，其不能产生法律约束力，即当事人不受合同条款的约束，且其自始无效；可撤销合同是合同当事人意思表示不真实的合同，在未被撤销之前，依然是有效合同，对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请示人民法院或者仲裁机构作出，当事人能够撤销合同，也能够变更合同的内容，甚至能够维持原合同保持不变；效力待定合同是限制民事行为能力人依法不能独立订立的合同，无民事行为能力人订立的合同，无权代理订立的合同，法定代表人、负责人超越限订立的合同，无权处分财产人订立的合同。 22、合同履行中有哪些抗辩权?其构成要件及效力有哪些?在施工合同中如何应用?答:同时履行抗辩权，后履行抗辩权，不安抗辩权同时履行抗辩权要件:双方当事人互负对待给付，双方当事人负有的对待债务没有约定履行顺序；须对方未履行债务或未完全履行债务；双方当事人的债务已届清偿期。 其效力:阻却违法和对抗的效力后履行抗辩权要件:由同一双务合同债务并具有先后发行顺序，后履行一方有不履行债务或者可能丧失履行债务能力的情形；先履行一方有确切的证据。 其效力:中止履行、要求对方提供适当的担保、恢复履行或者解除合同。 33、合同内容约定不明时应当如何处理?答:质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的选定标准履行。 价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行，依法执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行。 履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其它标的，在履行义务一方所在地履行。 履行期限不明确，债务人能够随时履行，债权人也能够随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。 履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。 履行费用的负担不明确的，由履行义务一方负担。 44、发生了合同争议应通过哪些途径加以解决?本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 答:当双方当事人在合同履行过程中发生争执后，首先应当按照公平合理和诚实信用原则由双当事人依据合同解释方法自愿协商解决争端，或者通过调解解决争端。 如果依然不能解决争端的，则寻求司法途径解决，司法途径可分为仲裁和诉讼两种方式 一、单项选择题（020题，每题22分，共计040分），业主管理成本较高，前期投入较大，工程变更时引起较多的索赔。 (C C)招标建造建造采购建设，承包商对工程项目的所有工作负责，即使是自然因素导致的事故，承包商也要负责。 (B B)招标建造建造采购建设，而且对最终产品的要求又非常精确的工程项目。 (A A)44建设行政主管部门派出监督招标投标活动的人员能够（A A）。 ，投标人少于_家的，招标人应当依照招投标法重新招标。 (B B)66在招标投标活动中，（C C）属于违反招标投标法的行为。 77招标代理行为属于（A A）。 88招标文件中的投保须知是为了（A A）。 99招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其它人员应（D D）。 ，市政府部门提供的专家名册，施工单项合同估算价为05000万元人民币，该项目(A A)，不同的招标内容，招标用的文件是不一样的，如公开招标用的文件准备就包括招标公告、资格预审、投标邀请、招标文件乃至中标通知书等在内的全部文件的准备。 而邀请招标用的文件中就不含_等内容。 (A A)、投标资格预审、中标通知书、中标通知书、投标资格预审、经济等方面的专家组成，成员人数为_以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的_。 (D D)1/31/32/32/313.招标投标法规定:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 招标人和中标人_再行订立背离合同实质性内容的其它协议。 (A A)不得不得本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 能够能够，合同内容应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。 (D D)15当出现招标文件中的某项规定与工程交底会招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以（A A）为准。 16采购工程所急需的少量特殊材料宜采用（C C）方式签订鹅黄他。 17公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（A A）。 18规模大、工期较长且技术复杂的大中型工程项目，由于施工过程中可能遇到的不确定因素较多，施工招标通常采用（B B）合同。 19工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（A A）的选择。 2200工程标底是工程项目的（B B）。 二、多项选择题（010题，每题22分，共计020分）11招标人自行办理招标事宜，须具备（AC）等条件。 22招标投标法规定，招标方式可分为（AD）。 33公开招标设置资格预审程序的目的是（BC）。 ，也能够将全部施工内容分解成若干个单位工程和特殊专业工程分别发包，分标段时要考虑的主要因素有(ABCDE)，增加对承包商的吸引力，使更多的承包商来投标55施工招标文件的主要内容包括（ABCD）。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 66选择招标方式时主要考虑因素包括（ACE）。 （ABDE）。 (ABCE)、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款（指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构）公布的价格调整、停电、停气造成停工累计超过88小时99开标时可能当场宣布投标单位所投标书为废标的情况包括（ACDE）。 10经过建设行政主管部门批准后能够采用议标方式选择承包商的工程可能为（BCE） 三、简答题（44题，每题010分，共计040分） 11、简述T BOT模式的优点答: （11）降低政府的财政负担； （22）政府能够避免大量的项目风险； （33）组织机构简单，政府部门和私人企业协调容易； （44）项目回报率明确，严格按照中标价实施。 政府和私人企业之间的利益纠纷少； （55）有利于提高项目的运作效率； （66）T BOT项目通常由外国的公司来承包，这样会给项目所在国带来先进的技术和管理经验，即给本国的承包商带来较多的发展机会，也会促进国际经济的融合。 22、公开招标程序包括哪些步骤?答: （11）招标准备阶段主要工作。 招标准备阶段的工作由招标人单独完成，投标人不参与。 主要工作包括以下几个方面:选择招标方式、办理招标备案、编制招标有关文件。 （22）招标阶段的主要工作内容:发布招标广告、资格预审、发售招标文件、现场考察、解答投标人的质疑。 （33）决标成交阶段的主要工作内容。 从开标日到签订合同这一期间称为决标成交阶段，是对各投标书进行评审比较，最终确定中标人的过程。 包括开标、评标、定标。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 33、政府行政主管部门对招标活动进行哪些方面的监督?答: （11）依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目。 （22）招标备案。 （33）对招标有关文件的核查备案。 （44）对招标文件的核查。 （55）对投标活动的监督。 （66）查处招标投标活动中的违法行为。 44、如何进行对投标人的资格审查?答: （11）资格审查，是指投标人所持有的资格证书是否与招标项目的要求一致，具有实施资格。 证书级别资质级别允许承接的任务范围。 （22）能力审查，判定投标人是否具有承担发包任务的能力，通常审查人员的技术能力和所拥有的技术设备两方面。 （33）经验审查，通过投标人报送的最近几年完成工程项目表，评定他的设计能力和水平。 侧重于考察已完成的设计项目与招标工程在规模、性质、 一、单项选择题（020题，每题22分，共计040分）11按照施工合同文本的规定，（C C）是承包人应当完成的工作。 22施工合同文本规定，工程师确认了承包人的施工进度计划后，应当由（D D）对该进度计划的缺陷承担责任。 33因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（A A）承担。 ，由于_原因造成的工期延误，经工程师确认后工期不能顺延。 (D)55因不可抗力发生致使合同无法继续履行，能够解除合同。 合同解除后，双方约定的（C C）条款依然有效。 、通用条款和专用条款三部分组成。 (A A)77某合同规定的缺陷责任期为一年。 在试运行过程中，第七个月时由于主机缺陷更新更换，再次运行后的第六个月由于该机组的缺陷再次修理。 按照C FIDIC合同条件的规定，此时的缺陷责任期总时间应从竣工之日起后的第（B B）个月为止。 B.1988承包商自有的施工机具运入工地后，若其它工程项目施工中需用时，（D D），工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。 其中_是核心。 (D)A A成本控制本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 ，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出77天后停止施工。 该条款依据的是合同法中关于_的规定。 (D D)，下列事项中，属于发包人应承担的义务是(C)，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按_顺序解释。 (B)A A施工合同协议书、工程量清单、中标通知书、中标通知书、工程量清单、投标书及附件、合同履行中的变更协议、施工合同通用条款、中标通知书13由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理和重新安装费用应由（C C）承担。 14承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后重新检验。 该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复、重新隐蔽的费用和损失的工期为（B B）。 ，工期给予顺延，但费用由业主给予补偿（D D）承担责任。 ，经业主同意办理有关手续，由此发生的费用16某工程部位未请监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（B）。 ，业主给予工期顺延，工期不予顺延17施工合同示范文本规定，一般由（A A）办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产保险，并支付保险费用。 18监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是（D D）施工进度计划。 ，签订施工合同要求:（B B）。 、投标书为依据，出现矛盾应以合同价为准，应抵作质量保证金20施工合同示范文本规定,（D D。 ）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，分包商负责完成的工程质量不合格。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 ，业主批准的工程设计变更 二、多项选择题（010题，每题22分，共计020分）11建设工程施工合同文本由（ACD）组成。 、投标书22施工合同属于（ACE）。 建设工程施工合同通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生的款项，属于“费用”的包括(CD)。 A A设计变更给承包人增加的款额E E承包商收取的分包管理费建设工程施工合同通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有(ADE)。 A A办理土地征用E E提供施工现场的地下管线资料（ACD）。 ，经承包方同意后，设计费应按承包方实际返工修改工作量增付，需经乙方同意后进行，已付的设计费不退回66工程师能够对承包商索赔提出质疑的情况有（ACDE）。 （ABDE）。 ，使工程不能正常进行，停电88业主负责采购的建筑材料，到货前424小时通知承包商共同验收，而届时承包商未派人参加。 此时（BCE）。 99监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（ACD）。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 10施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（AC）。 三、简答题（44题，每题010分，共计040分）?答: （11）初步设计已经批准； （22）工程项目已经列入年度建设计划。 （33）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。 （44）建设资金和主要建筑材料设备已经落实。 （55）招投标工程中标通知书已经下达。 ，如何进行隐蔽工程和中间验收?答:工程验收的内容:工程设计、工程施工、工程监理和工程档案等等。 ，配套、辅助工程是否与主体工程同步建成；、调试情况，国外引进设备合同完成情况；、动态检测、运行试验情况；、水保、劳动、安全、卫生、消防、防灾安全监控系统、安全防护、应急疏散通道、办公生产生活房屋等设施是否按批准的设计文件建成、合格，精测网复测是否完成、复测成果和相关资料是否移交设备管理单位，工机具、常备材料是否按设计配备到位，地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定；，竣工文件是否齐全、准确；，面积是否准确，界址是否清楚，手续是否齐备。 如何进行隐蔽工程和中间验收:隐蔽工程和中间验收。 工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收848小时前通知甲方代表参加。 通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。 乙方准备验收记录。 验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。 验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。 工程质量符合规范要求，验收424小时后，甲方代表不在验收记录签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。 ?答:、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款。 （指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构）公布的价格调整。 、停电、停气造成停工累计超过88小时。 此时双方在专用条款中可写明调整的范围和条件，除材料费外是否包括机械费、人工费、管理费等，对通用条款中所列出的调整因素是否还有补充，如对工程量增减和工程变更的数量有限制的，还应写明限制的数量；对调整的依据要写明是哪一级工程造价管理部门公布的价格调整文件；写明调整的方法、程序，承包人提出价格通知的时间，工程师批准和支付的时间等。 承包人应当在上述情况发生后414天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。 工程师收到承包人通知414天内不予确认也不提出修改意见的，视为已经同意该项调整。 ?答:工程竣工验收流程和步骤: （11）系统管线验收； （22）设备验收； （33）系统设备安装验收； （44）系统功能验收； （55）系统技术指标验收； （66）验收报告。 竣工结算流程和步骤: （11）竣工付款申请单本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 1)工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。 2)监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和补充资料。 （22）竣工付款证书及支付时间1)监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的414天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。 22）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的414天内，将应支付款项支付给承包人。 3)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。 44）竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理 一、单项选择题（020题，每题22分，共计040分）（B B）。 A A、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多B B、承包商能够向业主提出索赔，业主也能够向承包商提出索赔C C、总索赔比单项索赔要更易处理和解决D D、工程师对索赔的反驳，应该把承包人当作对立面，但应公正，工程师无权决定的情况是(C)。 ，要求承包人提供索赔证据的补充资料，承包人能够提供的证据不包括(A)。 (B).。 该索赔的类型属于（C C）。 ，是按照（C C）进行的分类。 建设工程施工合同（示范文本），下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（B B）。 ，承包商应在该项索赔事件影响结束后的828日内向工程师提交（B B）。 ，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当(C)。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 ，延误的工期不予顺延，延误的工期相应顺延，延误的工期相应顺延(武汉自考)包人补偿，延误的工期不予顺延，不包括(A A)。 (A)。 ，认为符合受理条件的，应当受理并通知当事人。 (D D)，将承包商的索赔划分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔等，是依据_进行分类。 (C C)，由_承担发生的费用，_。 (D D)、弥补工程损失、提高经济效益的重要和有效的手段。 许多国际工程项目，承包人通过成功的索赔能使工程收入的增加达到工程造价的_。 (C)225520100，合同争议解决的方式主要有四种。 _是解决合同争议最常见的-种最简便、最有效、最经济的方法。 (C)，由于水泥标号不清楚而将5425号的水泥当作5525号水泥购入。 该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应(B)A A向人民法院起诉，要求确认该合同无效，要求撤销该合同，要求确认该合同无效，要求撤销该合同，工程师处理索赔的决定（B B）。 ，承包商按照索赔程序提交了索赔报告。 工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（D D）。 ，给予费用补偿，不给予费用补偿，给予费用补偿，给予费用补偿施工合同条件的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是（A A）。 ，给予费用补偿并相应缩短合同工期，给予费用补偿并顺延合同工期，给予费用补偿并顺延合同工期，费用不予补偿但顺延合同工期本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 二、多项选择题（010题，每题22分，共计020分），工程师判定承包人索赔成立的条件包括（ABDE）。 ，不属于承包人应承担的责任，属于分包人的过错，承包人提交了索赔意向通知，承包人提交了索赔报告，能够作为承包商索赔有效证据的有（CDE）。 ，招标人对承包人所提问题的口头解答施工合同条件的规定，下列情形中,能够给予承包商延长合同工期的有（BCDE）。 施工合同条件，承包人能够提出费用补偿的有（AB）。 （ABCE）A A、与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失B B、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C C、承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D D、C ABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立E E、C ABC三个条件同时具备，则索赔条件成立，索赔能够分为（CD）。 （也称额外支付）(ACD)。 ，并应有详细的计算资料，不需要附交详细计算的有关资料(ABDE)A A事态分析E E损害事件原因分析(ABCDE)本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 、合同文件及工程建设惯例，但主要是合同文件，要求索赔一方没有过错，已经发生了额外的经济损失或工期损害，双方还没有达成协议，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是(ABD) 三、简答题（44题，每题010分，共计040分） 11、判断承包商索赔是否成立应具备哪些条件?答:判断承包商索赔是否成立应具备以下三个条件: 11、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失 22、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 33、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告 22、在施工合同中对发包人和承包人原因影响的工期延误有何规定?答: 11、业主拖延交付合格的施工现场。 、施工方案、计划等。 ，造成承包人下道工序施工延误。 ，或发布的指令打乱了承包人的施工计划。 ，业主要求增加额外工程，导致工程量增加，工程变更或工程量增加引起施工程序的变动。 33、工程延误有哪些分类?工程延误的一般处理原则是什么?答答:工程延误能够分为以下几类:（ （1）因业主和工程师原因引起