建设工程分包合同(硫磺回收联合装置脚手架搭拆工程).doc

建设工程分包合同(硫磺回收联合装置脚手架搭拆工程) 22词语定义下列词语除双方另有约定外，应具有本条所赋予的定义2.1业主是指将本分包工程所属的总体工程项目以招标或其他方式发包给承包单位（或总包方）的建设单位。 2.2承包单位是指通过投标或其他方式确定的与业主（或发包方）签订本分包工程所属总体工程项目承包合同的施工单位（即本合同甲方）。 2.3专业工程分包是指承包单位将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。 2.4劳务作业分包是指承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。 2.5工程师是指为完成本合同所涉分包工程由甲方指定的履行本合同的代表。 2.6项目经理是指为完成本合同所涉分包工程由乙方指定的负责施工管理和合同履行的代表。 2.7监理工程师是指甲方或业主确定的监理单位派驻现场负责履行监理合同的代表。 2.8总包合同是指承包单位与业主就本分包工程所属的总体工程签订的工程建设总承包合同。 2.9合同价款指甲乙双方约定的，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 2.10追加合同价款指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 2.11图纸指由甲方、总包方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足甲方或乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。 2.12施工场地指由甲方或总包方提供的用于工程施工的场所以及甲方在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。 2.13书面形式指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 33工程概况3.1工程名称3.1.1总体工程名称石化10万吨/年硫磺回收联合装置脚手架搭拆工程3.1.2分包工程名称石化10万吨/年硫磺回收联合装置脚手架搭拆工程3.2分包工程地点河北任丘3.3分包工程内容石化10万吨/年硫磺回收联合装置脚手架搭拆工程3.4分包工程资金/44工程分包方式和范围4.1分包方式，按下列第4.1.2种方式执行4.1.1专业工程分包4.1.2劳务作业分包4.2分包范围石化10万吨/年硫磺回收联合装置脚手架搭拆工程55合同工期开工日期2019年3月10日竣工日期2019年5月15日阶段工期/5.1开工及延期开工5.1.1乙方应当按照约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前7日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。 甲方在接到申请后的48小时内以书面形式答复乙方。 甲方48小时内未答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。 甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延5.1.2因甲方或总包方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并相应顺延工期。 5.2工期延误及索赔在组织施工过程中，如遇到下列情况，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定损失承担责任，相应顺延工期5.2.1因不可抗力事件或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，乙方应立即通知甲方，并采取措施尽力减少损失。 不可抗力事件结束48小时内，双方就损失情况和工期延期进行协商，形成书面协议。 5.2.2因总包方或甲方提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸、未按约定支付工程备料款、工程进度款，致使施工不能正常进行等总包方或甲方原因造成工期延误。 5.2.3因业主（或总包方）提出变更计划或设计、未能按约定提供图纸及材料、未提供施工现场水、电源、道路接通条件，障碍物未能清除，影响进场施工等业主原因造成工期延误，以及业主（或总包方）原因造成窝工,乙方要及时收集索赔资料，及时并积极配合甲方向业主（或总包方）进行索赔。 索赔成功获得的索赔费用分配双方另行协商。 若最终索赔不成功，则乙方也承诺放弃向甲方索赔的权利。 5.2.4一周内非甲、乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。 5.2.5由于乙方原因造成工期延误，乙方应采取赶工措施，并承担由此发生的费用和承担相应处罚。 若延误工期长达3天，甲方有权解除合同，根据总体工程进度安排另行委托其他施工单位，并保留向乙方索赔的权利。 66合同价款与结算6.1本工程价款按6.1.2(选择6.1.1款或6.1.2款)确定:6.1.1本工程为招标工程，合同价款暂定为/元（大写元；本合同及本工程所形成的一切税金，由乙方自行负责）。 此暂定价仅作为拨付承包款项、材料、设备、工程备料款的依据，不作为结算的依据。 合同最终结算价款以甲方审计部门审定值为准。 6.1.2本工程为非招标工程，在全部工程的施工图预算未审定前，合同价款暂定为1900000元（大写壹佰玖拾万元整，不含增值税金）。 此价款不作为结算的依据，结算价款以甲方审计部门审定值为准。 6.1.3本工程工程量计算依据甲方确认的考勤记录和工程签证单计算。 6.2本工程劳务费结算采取综合单价结算，税金按照国家及地方税务部门的规定记取。 以上综合单价所包含的内容包括分包方提供劳务服务期间的管理费、各类风险及其劳务作业人员的工资、各项社会保险、福利待遇和调遣费；吃住、医疗、通讯、HSE等费用；小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用；以及其它由乙方实际承担的各项费用。 6.2.1完成劳务分包工作乙方需提供乙方向甲方提供足够数量的架子工劳务人员，按甲方的要求完成甲方指定的任务。 甲方可以根据工作进展情况随时要求乙方增减其人数。 6.3价格调整的依据6.3.1本合同指定的甲方工程师工作量签证单，要严格按照甲方内部制度要求及相关文本格式，经相关科室负责人及主管经理签字确认后，加盖项目部公章。 （结算时应持原件）6.4工程拨款与结算6.4.1甲方按总包方的拨款情况向乙方支付工程进度款，甲方支付乙方的工程进度款不应超过总包方向甲方支付的工程进度款比例的90%。 6.4.2乙方按月提交进度结算资料，甲方及时审核，乙方按照甲方审定实际完成工程合同造价及时提供税务发票(发票类型为增值税普通发票，税率3%，发票开具信息单位名称县建筑劳务分包有限公司;纳税人识别号；地址、电话；开户行及账号中国建设银行股份有限公司县建行)后，甲方根据资金情况向乙方拨付工程进度款。 进度结算资料和发票作为拨付工程进度款的必不可少的依据。 累计进度超合同额时必须及时变更合同额，否则不予支付工程款。 6.4.3进度款拨至实际完成工程合同造价的90%时停止支付。 双方结算完成并通过审计后，乙方开具剩余工程造价部分税务发票，甲方28日内拨款至结算金额的95%。 质保金为5%，待质保期满后无质量问题14日内无息支付。 6.4.4经甲方书面确认的追加合同价款与进度款同期支付。 6.5其他约定6.5.1工程施工中因甲方或总包方原因造成的停、窝工，乙方24小时内书面通知甲方，甲方负责安排解决工作量或补偿待工人员人工费；乙方没有及时通知并经甲方工程师确认的，视为乙方放弃停工、窝工补偿，或乙方没有停工、窝工损失，甲方不承担责任。 6.5.2乙方提供以下账户接收本合同应得工程款项及其它与甲方业务往来的相关款项结算账户，乙方对该账户信息真实性、安全性、准确性负责。 收款人县建筑安装工程队开户行中国建设银行股份有限公司县支行账号77材料设备供应本工程为劳务分包工程，所有材料设备都为甲供，甲方不对乙方进行设备材料转账，乙方按照甲方要求领用。 如因乙方原因造成的损坏或丢失，乙方负责赔偿。 88工程技术资料的提供8.1开工前7日内甲方向乙方提供施工图1套，非标图/套，国家标准一律由乙方自备。 8.2施工过程中如发现设计有错误或严重不合理时，乙方应在48小时内通知甲方，由甲方及时通知总包方，待解决方案确定后48小时内将修改意见或变更设计文件提交乙方，乙方按修改或变更设计文件进行施工，由此增减的费用双方协商，工期相应顺延。 9工程验收和保修9.1本分包工程验收按适用的专业工程建设标准、规范执行。 甲方与总包方有特殊约定的，从其约定。 9.2工程师接到通知8小时内未验收的，乙方可顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工损失；验收合格24小时后，工程师未在验收记录上签字，乙方可继续施工。 9.3其他约定9.3.1若因业主（或总包方）的原因造成本工程项目缓建，甲方不承担因此缓建给乙方造成的损失；若本工程停建，合同自动解除，乙方因项目停建所发生的损失由自身承担，但已完成并经双方确认的工程量按照本合同结算条款约定的方式结算。 9.3.2分包结算上报时间的约定竣工验收合格后，乙方承诺在28天内将工程结算书提交给甲方并经甲方签收确认。 若乙方逾期提交工程结算书的，视为乙方同意按照甲方出具的结算意见进行分包工程的最终结算。 9.4竣工验收9.4.1分包工程完工后30日内，乙方按本合同约定的标准，向甲方提供完整的竣工资料及验收报告。 分包工程经竣工验收（包括中间交工验收），达到合格标准后，由甲方在验收文件上签字，作为乙方向甲方交工的凭证；验收不合格时，由乙方返工或修理，并负担全部返修费用。 9.4.2甲方收到验收申请7日内不组织验收或验收后7日不提出修改意见，视为分包工程验收合格。 但甲方根据总包方对主体工程的竣工验收安排，通知乙方顺延验收日期的除外。 10健康、安全与环境保护与本分包工程相关的健康、安全与环境保护事宜按甲乙双方签订的石化10万吨/年硫磺回收联合装置脚手架搭拆工程建设工程分包HSE合同执行。 11保密12.1在合同履行期间，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。 未经甲方书面同意，乙方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。 11.2未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。 11.3未经甲方书面同意，乙方不得应用本工程图纸资料。 11.4对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。 11.5本合同的保密条款在合同解除或终止后，保密资料依法定途径公开前，同样具有约束力。 12权利瑕疵担保因执行本合同的需要，合同一方提供的与本合同工程技术有关的设备、材料、工序工艺及其他知识产权，应保障对方在使用时不存在权利上的瑕疵，不会发生侵犯第三方专利权、商业机密等情况。 若发生侵害第三方权利的情况，提供方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任。 因侵权给合同相对人造成损失的应给予赔偿。 13对外关系15.1乙方与总包方、其他专业服务队伍之间的工作关系由甲方负责协调，其他对外关系由乙方负责。 14保险14.1乙方应为下述事项办理保险，保险期从开工日期起至保修期结束之日止14.1.2施工设备、进场的材料的损失或损坏；14.1.3乙方的雇员的意外伤害;14.1.4施工现场第三方责任险。 14.2保险额度不得低于甲方的要求。 如果业主为工程、工程设备和材料办理了工程一切险，但乙方应负担该保险的免赔额以内的损失。 在开工日期之前，乙方应向甲方提交保险单和保险证明的复印件。 14.3所有保险均应对所发生的损失或损坏以人民币提供补偿。 如果乙方未能提供所要求的保险单和保险证明，甲方可以办理本应由乙方提供的保险，并从支付给乙方的款项中扣回甲方支付的保险费；如果没有应支付的款额，则已支付的保险金将成为乙方的到期欠款。 14.4在发生理赔事件后，乙方应及时通知保险公司和甲方，并抄送业主，乙方应将理赔的详细过程和结果及时通知甲方和业主。 如果由于乙方失误和疏忽造成理赔的失败，甲方有权评估上述损失或损坏的费用，并从应支付或将支付乙方的进度款中扣除。 15.工程、劳务转包、再分包及挂靠15.1乙方不得将本合同所涉及的全部工程项目或劳务作业转包或部分再分包给他人。 15.2乙方不得存在挂靠、借用他人资质等现象15.3如果乙方擅自转包、再分包工程或有挂靠行为，所有法律后果由乙方承担。 15.4乙方承诺其派驻本分包工程的现场人员均是其自有职工，不存在挂靠或借用资质情形。 16.不可抗力16.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工等社会事件；16.2由于不可抗力原因，使双方或任何一方不能履行合同义务时，应采取有效措施，尽量避免或减少损失，将损失降低到最低程度。 并在不可抗力发生后28小时内以书面形式通知对方，并在其后7日内向对方提供有效证明文件；16.3因不可抗力致使合同无法按期履行或不能履行所造成的损失由双方各自承担。 一方未尽通知义务或未采取措施避免、减少损失的，应就扩大的损失承担相应的赔偿责任。 17合同的变更和解除17.1合同变更17.1.1本合同经甲乙双方协商一致，可以变更，合同变更应采用书面形式。 非书面形式的合同变更均视为无法律效力。 变更内容涉及总包合同相关权利义务调整的，应经总包方同意。 17.1.2总包合同变更涉及本分包工程的，甲方双方应签订变更协议。 17.2本合同可因以下因素解除17.2.1总包合同的解除17.2.1.1如在乙方未全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则甲方应及时通知乙方解除分包合同。 17.2.1.2因本合同第17.2.1.1款原因解除分包合同，甲方应向乙方支付已完工程价款等必要支出的费用。 17.2.1.3在本合同第17.2.1.1款解除分包合同的情况下，乙方经甲方同意为分包工程已采购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给甲方，由甲方按实际采购价格（或工程所在地造价部门确定的价格）支付给乙方。 17.2.2甲乙双方协商一致。 17.2.3因不可抗力致使合同无法履行。 17.2.4因一方违约（包括因甲方原因造成工程停建或缓建）致使合同根本无法履行。 17.2.5乙方未经甲方同意，擅自停工超过5日，或人员及设备擅自退场超过3日的甲方有权解除本合同。 甲方将与乙方解除本合同的意见通知乙方后立即产生法律效力。 乙方必须在10日内配合甲方对已完成的工程量、材料、机具设备等情形进行盘点确认。 乙方将在10日内将人员、自有设备等撤出现场，不得影响、阻碍甲方继续完成剩余工程。 若乙方未能按期完成上述工作，则乙方已完成的工程量以甲方单方确认的工程量为准，乙方遗留在现场的机具设备材料等视为自愿放弃。 17.2.6乙方单方提出提前解除本合同，必须征得甲方同意。 若未经得甲方同意私自解除本合同，则视为乙方严重违约。 17.2.7其他/17.3合同变更或解除，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。 18违约责任18.1甲方违约责任甲方违反本合同约定，按照中华人民共和国合同法及其它法律规定，承担相应法律责任。 18.2乙方违约责任18.2.1乙方未按合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工，每逾期1日，向甲方支付合同暂定价款的0.5%作为违约金；甲方可在结算时予以扣除。 甲方有权要求乙方采取赶工措施，因此增加的费用由乙方自行承担。 如乙方行为对整体施工进度已造成严重影响，甲方有权将其未完成的工程内容交由其他单位完成，并与乙方解除合同或另行签订合同补充协议。 18.2.2因乙方原因工程质量未达到合同约定的质量标准，乙方按甲方要求的期限负责整改，并向甲方支付本合同暂定价款的10%作为违约金；甲方可在结算时予以扣除。 由于乙方原因造成总体工程质量事故隐患，且无法修复的，乙方承担由此造成的全部损失，损失计算方法为以甲方核定数额为准。 18.2.3未经甲方允许，乙方私自与总包方就本合同项目达成协议，或直接接受总包方指令，损害甲方利益的，视为乙方违约，并按本合同暂定价款的10%向甲方支付违约金。 18.2.4乙方未用其本体员工进行施工，而将其承包的分包工程转包或再分包给他人，视为乙方违约，按本合同暂定价款的10%向甲方支付违约金。 甲方有权解除合同，且甲方保留向乙方索赔的权利。 18.3因主合同解除或终止，本合同将自动解除或终止，乙方不得主张任何索赔。 19争议的解决本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。 协商不成的，双方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。 20通知甲方县建筑劳务分包有限公司通讯地址、邮编联系人联系电话/传真乙方:县建筑安装工程队通讯地址、邮编联系人联系电话/传真上述通讯地址发生变更后，变更方应及时通知另一方。 否则上述地址视为可接收到相关通知的地址。 若一方给另一方的通知因上述地址无法送达的，视为接收方已经接收到相关通知。 21合同效力及其它约定21.1本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖单位印章（合同专用章）之日起生效。 21.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。 补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。 21.3组成本合同的文件及其优先解释顺序约定如下本合同、石化10万吨/年硫磺回收联合装置脚手架搭拆工程分包HSE合同、施工图纸、工程量清单。 双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。 21.4本合同一式2份，甲方执1份，乙方执1份。 21.5其它约定21.5.1乙方必须与使用的民工签订劳动合同，明确双方的权力、责任和义务以及安全要求和工资支付有关事项，每月民工工资至少要付到85，并每月25日向甲方书面上报民工工资发放情况具体到每个人。 劳动合同执行完成后全额付清，否则甲方有权从工程结算款中支付所拖欠的民工工资，并视情节处以所欠民工工资总额1-5倍的罚款。 21.5.2关于劳务工工资发放的承诺书（附件1）21.5.3反腐败、反贿赂及反洗钱承诺书(附件2)甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表（负责）人法定代表（负责）人或委托代理人或委托代理人年月日年月日附件1关于劳务工工资发放的承诺书县建筑安装工程队我公司分包承建的贵公司石化10万吨/年硫磺回收联合装置脚手架搭拆工程项目，在履行分包合同和承建过程中，为保证顺利履行合同，我公司做出以下承诺 一、我公司已详细了解并严格遵守贵公司的项目部民工工资管理办法及相关规定； 二、我公司按时足额发放劳务工工资，绝不拖欠、克扣劳务工工资； 三、我公司严格按实考勤，不弄虚作假，如发生此类情况，接受贵公司处罚； 四、我公司对进入现场的劳务工严格管理，不发生罢工、围堵、恶意讨薪等情况，如发生此类情况，接受贵公司处罚； 五、一旦发生拖欠劳务工工资，贵公司有权直接代发，相关款项及罚款将在发包人工程进度款内直接扣除或民工工资保证金中扣除。 承诺单位（公章）法定代表人签名2019年3月8日附件2反腐败、反贿赂及反洗钱承诺书1.分包商（或供货商/卖方）承诺在执行本采购/分包合同过程中，或在与本采购/分包合同有关的交易过程中，将遵守所有本采购/分包合同适用的或项目所在国国家颁布的,与反腐败、反贿赂及反洗钱有关的法律、法规、规章、或政府命令。 2.作为一项公司政策，在商业活动中承包商（或买方）明确禁止任何提供货物或服务的分包商、供货商或其代理人的行贿行为，或支付所谓的“方便费”、“好处费”。 分包商（或供货商/卖方）承诺，并确认其自身及分包商集团中的成员不会在采购/分包合同执行过程中、与采购/分包合同有关的商业往来中，或在与承包商（或买方）的任何商业交易中，为了获取、影响或酬谢签订采购/分包合同的机会，或为了任何不正当的利益、目的而直接或间接地向以下人员做出、提供、许诺提供或授权提供，或可能做出、提供、许诺提供或授权提供任何款项、其他财务上的利益输送、其他好处或任何其他形式的利益，包括但不限于资金、服务、礼品或招待(a)任何政府官员；(b)任职于承包商（或买方）实际的或可能的合作方的董事、高级管理人员、雇员、代理/代表，或承包商（或买方）的客户；(c)任职于承包商（或买方）集团成员的董事、高级职员、雇员或代理人；(d)任何政治团体、政治团体的工作人员或公职人员的候选人；(e)为了向前述人员行贿而通过的代理人或中间人；(f)任何其他人员如果目的是在采购/分包合同执行过程中、与采购/分包合同有关的商业往来中，或在与承包商的任何商业交易中，获取、影响或酬谢采购/分包合同授标，或为了任何不正当的利益、目的，如果分包商（或供货商/卖方）的行为违反了任何适用于承包商（或买方）或分包商（或供货商/卖方）的反贿赂或反洗钱法律规范的要求。 分包商（或供货商/卖方）承诺，一旦发现任何违反本条规定的行为，将立即通知承包商（或买方）。 3.分包商（或供货商/卖方）承诺在本采购/分包合同执行过程中以及在项目所在国与承包商（买方）进行的任何商业往来，分包商（或供货商/卖方）集团将(a)适用有效的披露控制及流程(b)在采购/分包合同有效期内并至少在合同到期或终止后3年内保存账簿、记录及账目，上述账簿、记录及账目应当详细、准确且公正地反应所进行的交易及对资产的处置情况；并且(c)建立一个内部财务控制系统，以便确保对所有交易做出正当的授权、记录，并确保不会违反所适用的管辖法律关于反腐败的规定。 4.分包商（或供货商/卖方）同意，业主以及/或者承包商（买方），或通过授权代表，有权利检查及审计任何与分包商（或供货商/卖方）履行合同义务有关的账簿、记录，并有权复印此类账簿、记录，费用由分包商（或供货商/卖方）承担。 5.分包商（或供货商/卖方）同意按照承包商（买方）的要求，根据业主、承包商（买方）或政府机构的调查需要，提供与执行采购/分包合同有关的账簿、记录及人员信息。 分包商（或供货商/卖方）也应当进一步向承包商（买方）确认，承包商（买方）在采购/分包合同执行期间任何时候都可以要求分包商（或供货商/卖方）提供本承诺书所包含的信息。 分包商（或供货商/卖方）每年都应当向承包商（买方）书面确认遵守本承诺书的要求。 6.除采购/分包合同关于暂停及终止的规定以外，在不损害承包商（买方）根据采购/分包合同或适用法律享有的其他权利及救济的情况下，承包商（买方）有权立即暂停付款或终止采购/分包合同(a)如果承包商（买方）有合理的理由认为分