搭设外墙综合脚手架施工合同.doc

搭设外墙综合脚手架施工合同 建筑工程施工承包合同本文档是最新精编内容，仅供大家学习参考搭设外墙综合脚手架施工合同合同编号房实总发合甲方乙方甲、乙双方依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程管理条例，本着相互守信，友好合作及平等互利的原则，结合本工程的具体情况，经协商，一致同意签订以下合同条款，共同遵守。 第一条，工程项目 1、工程名称广州大学城二期（七标段）广州大学生活区 2、工程地点番禺小谷围大学城 3、工程概况楼高3-7层，总建筑面积约20万平方米。 第二条，承包方式本工程采用包干单价形式包工包料、包质量安全，包工期，包文明施工。 第三条，结算办法 1、按甲方提出符合大学城工地的要求施工方案施工，钢质外墙综合脚手架综合单价27元/平方米（其中层数3层的综合单价为25元/米2）。 钢质独立挡板按26元/平方米，电梯井按周长乘高20元/平方米。 钢质靠脚手架安全挡板18元/平方米。 甲方要求搭设钢质上料平台按外墙综合单价计算，搭设外脚手架，实际需要的调整及加固，赶工等一切费用乙方支付。 2、工作内容按广东省建筑工程综合定额 （xx）子目的有关规定执行。 3、工程量按广东省建筑工程综合定额 （xx）计算规则计算。 4、飘出的斜管及栏杆属加固及安全需要，包括在单价内计算。 5、彩色线条板材料甲方提供，乙方包安装。 第三条，工期 1、乙方必须按甲方主体工程跟上进度，如跟不上进度，甲方有权终止合同，且只付乙方所完成工程量所得款的50%，乙方不得有异议，并责令乙方停工及退场。 2、乙方开工xx年9月1日至xx年3月1日竣工止，如由于甲方原因超期按每月每平方米加收伍元。 第四条，工程款支付按完成工程量的70%付款，该项工程结构封顶后30天内付款至80%，外墙饰面开始施工10天后支付至85%，余下的15%到拆完外墙综合脚手架审定结算十天之后付清。 若甲方没有正当理由不按期付完工程款，从延期第七天起按欠付工程款每天1%计算利息。 第五条，双方责任（一）甲方责任 1、向乙方提供施工图一份。 2、委派管理人员为现场代表，监督检查工程质量、进度、安全、文明施工，工程期间协助质量验收及其它事宜。 3、提供施工用水、用电及住宿。 4、提供施工计划及进度计划，审定乙方外墙综合脚手架方案。 5、做好钢管外排栅搭设的协调工作（包括可提供塔吊等机械设备搭设及拆卸排栅）。 6、提供材料的堆放场地。 （二）乙方责任 1、遵守国家颁发的有关法规及规定，持证上岗。 2、严格按甲方审核的施工方案进行施工，对工程质量负全责。 如发现与方案不符合或质量隐患时，应及时通知甲方。 3、服从甲方管理人员的管理，在搭设过程中所发生的安全事故，由乙方负全责。 4、乙方须派专人到现场管理，保证能随时按甲方要求派员工作，并按甲方规定的工期完成任务。 5、负责钢管支架的运、搭、拆及使用期间内的保养及维修。 6、浇砼时，派足够人员监测支架的情况，并将结果报给甲方。 7、负责文明施工及保持场地内的整洁，工人不准在现场吸烟。 第六条，工程验收 1、工程以施工图及说明书，国家颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据。 2、由甲方负责向监理公司及建设单位申报验收，验收是否合格应以建设单位及监理单位结果为准。 第七条，索赔及终止乙方须尽责做到质量、工期、数量、安全和文明方面令甲方及有关单位满意，甲方提出的整改问题或乙方未能按期完成，甲方在劝告无效后，有权另行委托其他施工单位完成，所支出的费用，在给乙方的工程款内双倍扣除。 若乙方发生重大违约令甲方无法接受或令其它工序严重受阻，在甲方书面警告仍未采取有效措施补救，甲方有权终止合同关系，而由此引起的一切责任概由乙方负责。 乙方已完成的工作量按60%结算，乙方不得异议。 第八条本合同正本两份，双方各执一份，副本两份，双方各执一份。 经双方签字后生效，至清场后失效。 甲方房实工程总承包有限公司乙方市辉超建筑设备有限公司签字人签字人电话电话日期年月日日期年月日人生几何夕阳几度一切的好运气，从清晨开始。 不要活在过去的阴影里，把每天当作人生的新一天，生活才会多彩多姿。 早安！合同编制注意事项合同模板要结合您实际情况修改，请亲在签订正式合同时注意以下几点！签订合同时应注意以下事项 1、要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复印件。 2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。 3、明确合同价格是否含税。 如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。 因此合同价格必须约定是否含税。 4、指定收货人。 如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。 因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物，这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。 如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。 5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。 合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出处有很大难度。 因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。 6、指定收款账户。 有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。 7、约定对方违约时的违约责任。 违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。 8、约定诉讼管辖法院。 诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。 原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。 合同可以选择“合同的任