消防工程合同样本.doc

消防工程合同样本 消防工程合同样本*大厦消防安装工程施工合同消防工程总分包施工协议条款工程名称*大厦业主*集团控股公司发包人中国建*分公司（以下简称甲方）承包人南京拓吉消防设备有限公司（以下简称乙方）*大厦消防安装工程施工合同文件目录第一部分合同协议条款第二部分投标书及其附属文件第三部分通用分包合同第四部分其他合同文件第一部分合同协议书工程名称*大厦业主*集团控股公司发包人中国建筑*分公司（以下简称甲方）承包人*责任公司（以下简称乙方）鉴于业主及发包人已就建设*大厦(以下简称本工程)消防工程进行了招投标。 鉴于业主及发包人已接受承包人提出的承担本工程的投标书、承诺书及其附属文件。 鉴于承包人同意按照招标文件约定的合同文件的要求履行其合同责任并保证以诚信、敬业和积极的态度与发包人和本工程涉及的任何第三方保持充分的有效的合作，直至工程的圆满竣工。 依照“中华人民共和国合同法等相关法律、法规和规定等文件的规定，兹就以下事宜签订本合同。 发包人委托*设备安装有限责任公司承担*大厦项目(以下简称本项目)消防工程（以下简称“本工程”），本工程概况如下工程名称*大厦工程地点*工程规模建筑面积*平方米投资性质*第一条1.工程概况本工程位于*开发区核心地段。 建设用*、西靠科学院南路，是*科技园的第一个开发项目。 本项目施工进度基本要求，第一节点目标年月日喷淋系统管道试压调试完毕第二节点目标年月日水雾系统试压冲洗完毕第三节点目标年月日喷头追位安装试压冲洗、消防设备及指示器安装完毕；单体运行第四节点目标年月日系统调试完毕第五节点目标年月日消防检测，月日取得检测合格证。 第二条工程内容1.消防报警系统(火灾探测、报警控制、联动控制、紧急广播系统等)、消防自动喷淋灭火系统、水喷雾系统(不包括消火栓系统)。 以及相关管线的预留预埋、系统调试验收、手提灭火、防火门器等。 2.本工程施工拟采取 一、二期分别施工的方式进行。 3.有关 一、二期切分规则，详见附件一。 第三条图纸1.业主须在乙方收到中标通知书14天内或进场后7天内，向乙方提供四套晒印蓝图。 2.乙方应在收到中标通知书14天内或进场后7天内，向业主和甲方递交一份乙方根据工程进度要求和现场实际情况编制的图纸需求计划，该计划应明确乙方对各区段图纸的最迟需求时间，且应合理考虑施工准备时间以及设计人的设计工作安排等综合因素，该计划经监理工程师和甲方审批同意后，作为甲方向乙方提供图纸的主要依据。 3.乙方应在合同签订后14天内将他认为相关图纸中可能存在的任何缺陷、疏漏、不足以书面方式报监理工程师，乙方可附对应这些问题的建议或方案并负责在监理工程师及甲方审核后与设计人办理洽商。 第四条驻工地代表1.业主委托*为驻工地代表，业主驻工地其他管理人员授权职责另行说明。 2.乙方驻工地代表乙方委托*为驻工地代表（委托书作为合同附件，乙方驻工地其他管理人员授权职责作为合同附件）。 乙方指派的工地代表应具有相应技术资格和经验，负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜，项目经理或其授权代表必须参加相关会议，代表乙方做出决定和按甲方、监理公司、业主的指示工作。 乙方对工地代表的更换必须得到甲方同意。 业主、监理、甲方若对乙方工地代表工作不满意，有权发出指令撤换。 第五条甲方责任1.对包括乙方及其他承包人工作在内的工程总体施工进度计划的安排、日常协调和管理。 2.为乙方尽量提供工作面基本满足乙方及其他的临时设施支持配合。 3.提供现有临时水、电接口和其他临时设施的支持配合。 4.在其他承包人完成工作并将工作面移交给乙方后，乙方进驻现场所需的基准定位线、主要轴线和其它定位点。 5.负责业主规定地点堆放的建筑垃圾的管理并负责落实各分包单位清运。 6.提供甲方现场已搭设的脚手架，由乙方检查脚手架是否符合有关安全操作要求。 第六条乙方责任1.乙方必须在施工中的工程质量、现场安全、文明施工、环境卫生及工期安排等方面根据合同及行业规定均服从甲方管理，并按甲方要求签定有关协议。 无条件服从甲方的现场指挥，遵守甲方各项管理制度，执行甲方的工作程序，对分包工程质量、安全、消防、文明施工、成品保护负全部责任。 2.编制乙方承包工程的施工组织设计和技术方案，负责相关项目的深化设计并对施工图纸进行细化、深化、优化设计及时解决图纸中的缺陷，疏漏和不足。 乙方负责与设计院、其他相关专业进行图纸会审，协助设计院将对施工图的修改方案落实到图纸上。 乙方必须按时编制工程进度计划，月度计划和旬计划，落实和检查计划的完成情况。 施工现场的总平面布置由总包规划后，各分包单位不得随意改变，确实需要调整，必须提前3至5天以书面报告的方式告知总包，经总包方批准后方可改变。 乙方须提前5天至7天提出调试、验收配合计划，与甲方共同督促其他相关单位做好与消防相关产品的技术和认证工作。 并负责本项目的消防联动调试协调、配合与联动有关的其他设备的调试工作。 3.乙方负责完成本项目的消防验收工作，包括完成通过地方政府和当地消防部门的验收，直至移交业主正式使用。 配合甲方负责其他单位在本工程负责的消防项目（如消火栓系统、防火涂料等）的验收。 但对验收中存在的问题由施工方负责在规定期限内整改。 督促、指导其他相关单位对相关资料的和收集工作，并按甲方要求落实有关资料的归并工作。 4.乙方须负责提出所有与消防有关的问题,如二次装修、防火门、卷帘门和电梯中涉及不能通过消防验收所牵涉的问题.第七条工程款支付方式1.合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款支付次数支付时间工程款支付比率应支付金额第一次*第二次*第三次*2.工程进度过半，支付*3.工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。 自提交之日起30日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。 4.工程款全部结清后3日内，乙方向甲方开具正式统一发票，为工程款结算凭证。 第八条违约责任1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。 2.一方当事人无法继续履行合同的，应当在两日内通知另一方，并由责任方承担因解除合同而造成的损失；若由于乙方责任造成无法继续履行本合同的，甲方有权责令乙方在两日内无条件退出施工现场，乙方承担一切损失。 3.由于甲方责任未按合同约定期限支付第 二、三次工程款，赔偿乙方实际损失，且每延误一日，应当向乙方支付迟延部分工程款2的违约金（即元/每个延误日）。 4.由于乙方责任延误工期的，赔偿甲方实际损失，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2的违约金（即元/每个延误日）。 第九条争议解决方式本合同若发生的争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决，协商或调解解决不成时，可采用下述第解决方式1向仲裁委员会申请仲裁。 2向人民法院起诉。 第十条附则1本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效，一式两份，合同双方各执一份。 2本合同签订后工程不得转包、违法分包。 3双方可以书面形式对本合同进行变更或补充，但变更或补充减轻或免除本合同规定应当由乙方承担的责任的，仍应以本合同为准。 4因不可归责于双方的原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。 5市场主办单位为乙方履约责任、保修责任提供保证担保的，担保有效