防水合同完整版本.doc

幼儿园防水工程 编号： 施工合同发包方：承包方：幼儿园防水工程合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）一、 工程概况：工程名称：幼儿园工程；工程地点：；工程内容：幼儿园建筑防水工程二：承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。二、工期：按甲方项目部所安排的进度施工乙方必须按照合同规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金。三、质量要求1、本工程质量要求合格。2、承包方施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包方的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材及地下防水工程施工质量验收规范，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包方、监理、承包方共同见证取样，送规定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用、工程质量好保修期从竣工验收通过之日起计为五年。四、合同价款：乙方承包的工程范围内的一切检测费（材料等）均由承包方承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由乙方返工，因返工给甲方造成的损失，由乙方赔偿。承包方拒绝返工的、或工期严重滞后的，由发包方另外组织施工单位施工，承包方已经施工的工程量，由发包方根据完成工程量的60%进行结算，承包人对此无任何异议。五、付款方式1、合同内工作全部完成验收合格后，支付工程总价的95%2、乙方余款5%为保修金，保修期满后14日内全额一次性无息支付。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由乙方自行承担。3、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，自行解决民工食宿。六、隐蔽工程和中间验收所有分部分项工程、工序的施工。必须经发包方代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序施工。七、安全文明施工安全生产文明施工由甲方负责并承担其费用；乙方人员发生工伤事故者，由乙方自行承担。八、工程变更施工过程中变更，乙方应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知；工程量的增减按合同中上述规定调整，材料的变更双方另行商议，签订补充协议。九、不可抗力双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害；发生不可抗力，双方的损失由各自承担各自的损失。十、保险承包方应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财务保险等。十一、关于意外停工的约定因停水停电、天气恶劣以及其他外部环境因素的影响致使工程停工的，承包方的窝工费和生活费、机械停滞费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包方的费用支出，发包方一概不予以补偿；确因特殊原因，停工时间可能相对较长时，双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包方可采取人员、机械退场的措施。并保护好已完成工程，此费用均由承包方承担。十二、工程质量保修本防水工程保修期为五年；乙方在质量保修期内，按照有关法律法规规章的管理规定和双方的约定，承担本工程质量保修责任；乙方应在接到保修通知之日起2天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担。发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应当立即到达现场抢修，质量保修完成后，由甲方组织验收。十三、其他事项本合同未尽事宜，可友好协商并另行签订补充协议。在履行合同过程中产生纠纷，应协商解决。如不能达成一致，双方同意向发包方所在地人民法院提起诉讼。本合同一式两分，发包方一份，承包方一份，均具同等法律效力。本合同自签订之日起生效，至双方义务履行完毕之日止。 发包人