电影院设计合同.doc

电影院设计合同 电影院-设计合同电影院设计合同 第一篇 委托方： (以下简称甲方) 受理方：福建荣亿达建筑装饰工程有限公司 (以下简称乙方) 根据中华人民共和国经济合同法、工程勘察设计收费标准和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方达成如下协议： 一、工程概况： 1工程地点： 福建省松溪县新电影院内 2工程名称：松溪县电影院办公室设计 3建筑面积：约400平方米 4使用性质：办公 5装饰设计内容： 含配套专业：软装饰配置 不含配套专业：中央空调、消防 二、设计程序、薪酬约定： 1甲乙双方商定，该项目设计标准按元/m2计取，总设计费计人民币 ； 2设计协议签订后，甲方支付乙方方案设计定金 3乙方在收到甲方提供的有关图纸、资料，对工程进行实地勘测后在6天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。 4在甲方确认平面方案图后乙方在15天内完成施工图设计，包括平面布置图、天花平面图、立、剖面图等，乙方提供施工图纸后甲方支付剩余设计费计 元，乙方提供收款收据。 5收费单价不含税金，如需发票，需另加15%管理费。 6、若二次装修施工图纸需要原土建设计单位、消防部门、建设行政主管部门施 工图审查中心审查、审核时，乙方予以全力配合，但所需费用由甲方自行承担。 三、双方责任： 甲方责任： 1甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。 2在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，甲方不支付费用；已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 3对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。 4施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的，其一切后果均由甲方自负。 5甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。 6凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。 乙方责任： 1乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。 2乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。 3乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。 4施工前图纸会审、图纸交底、施工过程中图纸答疑、参加竣工验收。 5、依国家规范，竣工图由施工单位完成，本设计合同不涉及施工图的绘制。 四、其它： 1本合同中所称室内装修设计系解决功能，艺术性的“形”的设计，而不含原有建筑构造的安全鉴定，及其构造变更后的加固和技术措施。若业主需要应另行委托设计。 2凡本设计在实施前甲方或施工企业均应按规定办理有关审批手续，并应遵循 相关规范与要求。若有差异均应以规范或审批结论为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进入施工所产生的一切问题均与乙方无关。 3如本设计项目非本公司施工的，由于甲方所请施工公司或施工队不理解图纸而需乙方多次（3次以上）到施工现场的，甲方应支付乙方 200 元/次的外出费，甲方承担交通费及旅差费。 4对甲方提出的有违反设计规范的建议及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。 5本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可诉请福州市人民法院解决。 6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。 7本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，本协议履行完后自行终止。 甲方名称（签字盖章）： 乙方名称（盖章）： 甲方代表： 法定人： 电话： 代表人： 公司账户： 签订日期： 签订日期：电影院工程协议书电影院设计合同 第二篇 协议书 发包方：（全称） 蓝山县电影发行放映公司 （以下简称甲方） 承包方：（全称） 承包人名称 （以下简称乙方） 为实施 蓝山县电影发行放映公司综合大楼，甲方于2014年 月 日对该工程实行了公开开标，并已接受乙方对本项目的中标。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规和蓝山县电影发行放映公司综合大楼施工招标文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，结合本工程的具体情况，经双方共同协商达成如下协议。 1工程概况 1.1工程名称：蓝山县电影发行放映公司综合大楼 1.2工程地点：蓝山县塔峰镇城东南路与塔峰路交汇处 1.3工程承发包范围和内容：建筑工程、装饰工程。 1.4工程立项批准文号：蓝发改投201463号 1.5设计单位： 永州市建筑设计院有限公司 1.6设计号： 201450 1.7资金来源：中央补助资金210万元+银行贷款500万元。 2合同工期 2.1开工日期：2014年 月 日 2.2竣工日期： 年 月 日 2.3合同工期总日历天数：340日历天。 3工程质量标准 达到建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）和规划设计方案的要求，一次性验收合格。 4合同履约保证金和合同价款 4.1合同履约保证金：本合同工程履约保证金为人民币柒拾万元整。乙方须在接到中标通知书后10天内与甲方签订施工承包合同书同时向甲方缴纳柒拾万元合同履约保证金。若因乙方原因合同终止，甲方有权不退还乙方合同履约保证金。工程竣工验收合格后10日内甲方将合同履约保证金无息全额退还乙方。 4.2本合同工程为固定单价合同，乙方的投标单价见附件二。 4.3工程竣工结算时如有清单外单价，相似子目按清单单价计算，无相似子目则由甲已双方综合评定，按评定的综合单价计算。 4.4工程价款根据实际完成工程量按照乙方的投标单价（附件二）结算。合同期内材料、人工费等不予调差。 4.5水、电使用：甲方负责提供水、电源，施工过程中需安装的水表、电表等计量仪器由乙方承担全部费用，水费和电费均由乙方承担。 5合同文件 本合同文件的组成及优先顺序如下： 5.1本合同协议书及补充合同协议书； 5.2中标通知书； 5.3本工程招标文件； 5.4开标后甲方与乙方之间澄清问题的来往文件； 5.5乙方的投标函及投标函附录； 5.6补充通知； 5.7本合同专用条款； 5.8合同通用条款； 5.9技术标准和要求； 5.10本工程设计图纸； 5.11已标价工程量清单； 5.12其他合同文件。 6甲方承诺 6.1甲方向乙方承诺按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其他应当支付的款项，履行本合同的全部义务。 6.2甲方指派的现场全权代表： ， 6.3监理公司名称： ，总监理工程师： 7乙方承诺 7.1乙方向甲方承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务，缺陷责任期内的缺陷修复，质量保修期内的保修。履行本合同的全部义务。 7.2乙方派驻本工程的项目负责人： 、项目负责人资质证号： 、项目负责人到职时间： ，施工员： 、施工员证号： 、施工员到职时间： ，专职安全员： 安全员C证： ，安全员到职时间 。 8合同订立 本合同订立时间： 2014年 本合同订立地点： 本合同正本两份，甲方和乙方各执一份；副本捌份，甲方壹份，乙方壹份，合同备案机关壹份，其他伍份。合同正本和副本具有同等效力。 本合同自双方签字盖章之日起生效。 甲方：（公章）： 乙方：（公章）： 法定代表人： 法定代表人： 通讯地址及收件人： 通讯地址及收件人： 联系电话： 联系电话： 传真： 传真：【电影院设计合同】 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 2014年 月 日 2014年 月 日电影院装修合同范本1电影院设计合同 第三篇 建筑装饰工程合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，甲乙双方达成如下协议: 第一条：工程概况 11、工程名称： 12、工程地点： 13、承包范围：（以报价单为准）。 14、承包方式：双包（乙方负责包工包料）。 15、工期： 16、工程质量：甲方验收合格（符合第五条约定）。 17、合同价款： 第二条：甲方工作 21、开工前两天，向乙方进行现场交底，全部腾空施工现场，清理影响施工的障碍物。 22、指定 为住工地代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 23、协助有关部门做好现场保卫、消防。协助乙方垃圾处理等工作。 24、确实需要拆改原建筑物结构或沿设备管线，涉及到必须向有关部门办理审批手续的由甲方负责到有关的部门办理相应的审批手续。 第三条：乙方义务 31、指派 为乙方住工地代表，负责合同的履行。按合同约定的要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 32、严格按照施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录参加竣工验收，编制工程结算。 33 、遵守国家或地方或政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保管好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾清纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题乃及周围单位（住户）的关系。 34、施工中未经同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。 35、工程竣工未移交甲方之前，负责现场的一切设施和工程成品进行保护。 第四条：关于工期约定 41、因甲方未按约定，而影响工期时，工期顺延。 42、因乙方责任，不能按期开工或者中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 43、因甲方变更设计，或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，乙方可以不承担延误之责任。 44、因甲方、变更设计、施工图纸及施工方案等，造成乙方停工、返工等情况的、甲乙双方应就此所造成的工程总价款的增加及其他另行签定书面协议且工期顺延。 1 第五条：关于工程质量及验收的约定 51、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装潢工程质量验收规范（GB50210-2001）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。 52、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，部分或全部项目争取优良标准。 53、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检验与验收手续、甲方不按时参加隐蔽工程中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验收，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，若由此造成停工，则工期将顺延；若复验不合格，起复验及返工费用有乙方承担，但工期也予以顺延。 54、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方应自接到乙方书面通知后三日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担现场自行看管责任。 第六条：关于工程价款及结算的约定 61、双方商定本合同价款采用以下方式： 62、固定单位价。工程造价原则上不做调整，除甲方要求有大的设计变更除外。个别材料、设备单价如有增加，另行商定。 第七条：关于材料供应的约定 71、乙方负责材料的提供；同时，甲方负责提供材料的存放场地。 第八条：有关安全生产和防火的约定。 81、甲方提供的施工图纸和作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火规范。 82、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。 第九条：奖励和违约责任 91、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨款，每拖延一天，按工程总造价款的万分之五支付乙方滞纳金。若延期付款超过10天，乙方有权中止履行合同，即停工。 92、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方向甲方支付金额800元的违约金，但该违约金最高不得超过工程总造价款的百分之五（即 元）。若延期竣工超过10天，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任和赔偿责任。 93、甲方未办理任何手续，擅自同意拆原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。 94、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责。 2 9.5、由于不可抗力而使一方未能履行本合同之全部或部分义务时，根据不可抗力的影响，本