费用结算补充协议.doc

费用结算补充协议 本文是（）合同范文频道为大家整理的费用结算补充协议，供大家学习参考。 结算补充协议(1)费用结算补充协议 第一篇 补 充 结 算 协 议 甲方： 乙方：一、甲乙双方就如下三个合同，经一致协商，达成补充协议： 1. 2012年9月13日签订加工的青海格尔木33套FD-1500MW风电塔架（合同编号：SD-DS20130913）。 2. 2013年7月30日签订加工的甘肃金昌马岗11套1500KW风电塔架（合同编号：SD-DS20130730）。 3. 2013年11月13日签订加工的远景套1.5MW风电塔架（合同编号：SD-DS20131113）。 二、截至2013年12月30日止，乙方应就本协议第一条所列三项合同价款外需另支付给 1、此代垫材料款由贵公司监理签字认可，后附清单； 2、甲方因乙方供给的远景5贵公司监理签字认可，后附清单； 3元，此款由贵公司监理签字认可，后附清单； 4元，后附清单； 七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方： 乙方： 法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人： 日期： 年 月 日工程结算补充协议书费用结算补充协议 第二篇 建筑工程结算补充协议 发包方：吉林省XXX房地产开发有限公司（以下为甲方） 承包方：吉林省XXX建筑工程有限公司 （以下为乙方） 为规范工程结算行为，建立规范性、统一性结算流程，明确工程结算中各 自的职责、权限，确保工程结算有序进行，甲、乙双方就吉林省食品药品检验所分项工程的结算事宜，遵循平等自愿、诚信守约的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议，以便共同遵守。 1 工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容： 2 工期： 3 工程质量：达到国家验收规范规定的合格标准。 4 工程结算方式： 预算加签证的方式，按实际完成的工程量，按现行设计施工图纸和现行的吉林省建筑工程计价定额（JLJD-JZ-2014）、吉林省装饰工程计价定额（JLJD-ZS-2014）、吉林省安装工程计价定额（JLJD-AZ-2014）、吉林省市政工程计价定额（JLJD-SZ-2014）、吉林省房屋修缮及抗震加固工程计价定额（JLJD-XS-2010）。 5 材料价格：建设工程材料价格参照施工期间的2014年建设工程主要材料综合价格执行。没有公布综合价格的材料，参照“吉林省工程造价信息网”和长春工程造价期刊上公布的材料市场价格执行。 我市未公布的建设工程材料价格，参照实际采购价格进行结算。 第 1 页 共 4 页 6 价差取费：定额人工单价、机械台班单价（机械费）及材料价格调整增加的费用只计取税金，不计取其他费用。 7 社会保险费计取：取得吉林省施工企业社会保险费取费证书的，按核定的费率执行，没有取得社会保险费取费证书的不计取社会保险费。 8 工程量签证单：工程结算应遵循结算内容与补充协议承包范围、内容相一致原则，在补充协议承包范围外且与内容相关的增项内容已经签订工程量签证单或确认单的，可列入或归集到同一补充协议结算内。签证费用只计取税金，不计取其他费用。 9 结算报价：乙方应本着诚实守信的原则，不得虚报瞒报，核对时应积极主动地配合甲方委托的第三方审核人员工作，以缩短审核时间、提高审核效率。乙方申报的结算值误差应在10%以内。否则乙方需承担如下违约金： 10 备案资料： 乙方必须配备具有相应资质的专职人员从事工程资料的管理工作。工程资料必须同工程实际进度相符，实现内业指导外业。 乙方所制作的工程资料必须满足国家、地方、相关行业法律、法规、细则的要求。 工程竣工及双方办理完工程结算手续后一个月内，乙方必须将经监理、质检站审核并通过的资料上报甲方及城市档案管理机构备案。 第 2 页 共 4 页 甲方将组织监理随时对乙方工程资料进行抽检，如发现与实际工程进度不符，或制作不标准，三次以上，甲方有权建议乙方更换资料管理人员。乙方必须配合甲方办理工程备案手续，若影响甲方备案罚款伍万元。 11 质量保修 11.1质量保修金为工程总造价的5%。工程保修完全执行国家、地方及行业相关法律、法规执行。质量保修期满后15日内逐额返还，在保修期内如发生质量问题，乙方应承担一切维修费用，并赔偿因此造成的一切损失。 11.2乙方接到甲方维修通知后，应在24小时内派人维修，超过48小时，甲方有权利另找维修队伍，费用在乙方保修金中扣除。维修完成时间甲、乙双方根据现场实际协商约定。如乙方不能在约定时间内完成维修任务，甲方有权另找维修队伍，费用在乙方质量保证金中扣除。 12 其他方面 12.1甲方不承担因乙方原因而产生的民事法律关系的连带责任。 12.2乙方必须依法经营，其经营与管理必须符合国家和工程所在地的地方的法律法规，甲方不承担因此而产生的责任。 12.3本协议经甲、乙双方充分协商一致而共同达成的，是甲、乙双方的真实意思表示，符合合同成立的条件。 12.4本合同在履行中发生争议，双方应协商解决或报请行政主管部门进行调解，协商或调解不成的，双方同意由长春市仲裁委员会仲裁（当事人双方不在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可以向人民法院起诉）。 12.5其他未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。 12.6本协议壹式肆份，甲、乙方各执贰份。双方签字、盖章后生效。 第 3 页 共 4 页 甲 方： 乙 方： 法定代表人： 委托代理人： 年 月法定代表人： 委托代理人： 年 第 4 页 共 4 页 月 日 日 建筑工程结算补充协议 发包方：吉林省 承包方：吉林省 编号JH14DC01 XXX房地产开发有限公司 XXXXX建筑工程有限公司补充协议一(结算)费用结算补充协议 第三篇 补充协议（一） 甲方：重庆地产（集团）有限公司 乙方：重庆物业管理有限公司 根据甲乙双方于签定物业服务合同的约定，甲方将所属车【费用结算补充协议】 库交由乙方管理并代收费，由于乙方与前任重庆物业管理有限公司交接时，重庆物业管理有限公司将车库租金 0元未移交给乙方收，导致甲乙双方在各月结算中出现差额。截止2012年4月1日，根据甲方按车位实际出租数计算，乙方应支付甲方元；根据乙方按实际收取的车位租金计算，甲方应支付乙方元；以上均扣除双方所有抵扣部分。 依据以上差额，双方就合同内容进行补充约定，补充约定如下： 1、 本着公平原则，甲方代物管公司支付给乙方七万元，扣除乙方应支付甲方 元，甲方实际支付给乙方 元，至此，截止年4月1日前的所有差额结算完结，双方互不相欠。该费用由 在五月缴纳水电费时支，乙方出具收款凭证。 2、 双方今后所有结算互缴的各项费用均不得扣税，如果车主需要发票，所产生的税费由甲方承担。结算日为每月10日，以现金支付，不得拖欠。否则责任方按欠费金额每日的千分之三承担违约责任，累计计算。 3、 主合同中约定的甲方自有产业的水、电实行单独挂总表，双方按表上数量结算，所产生的差额自行承担，结算价格以供水、供电部门为准。 4、 乙方应加强商铺管理，对不正常的水电损耗及公摊及时清理，所产生费用由商铺承担，如果商铺不承担，乙方不负任何责任。 5、本合同是主合同的组成部分，具有同等法律效率。 甲方（盖章）： 乙方：（盖章） 代表签字： 代表签字： 年 月 日水电费补充协议费用结算补充协议 第四篇 补充协议 甲方（出租方）： 乙方（承租方）： 鉴于双方于 年 月 日签订关于租赁 的租赁协议（下称“原协议”），现补充约定如下： 一、电费结算： 乙方应支付甲方电费含税单价为 元/度，甲方应向乙开具增值税专用发票； 由甲方按照实际商场总电费支出及乙方实际用电量据实分摊，乙方应承担的电费=当期商场总电费/当期商场总电量*当期乙方抄表电量，甲方应提供分摊计算表及证明总费用及总数量的依据，并向乙方提供增值税专用发票。 二、水费结算： 乙方应支付甲方水费含税单价元/吨，甲方应向乙开具增值税专用发票； 乙方应支付甲方水费 / 元/月，甲方应向乙开具增值税专用发票； 由甲方按照实际商场总水费支出及乙方租赁面积据实分摊，乙方应承担的水费=当期商场总水费/当期商场租赁总面积*当期乙方租赁面积，甲方应提供分摊计算表及证明总费用及总数量的依据，并向乙方提供增值税专用发票。 三、租金的结算周期改为每月1日到当月最后一日，乙方应在每月 日前支付当月租金，原协议租赁开始期不在月初第一日的，自本补充协议生效后，乙方先行支付到本协议月最后一日的租金，以后按本协议执行。 甲方： 乙方： 日期： 日期：补充协议费用结算补充协议 第五篇 补充协议 甲方：中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司 乙方：长城物业集团西安分公司 根据中华人民共和国合同法的有关规定，本着互惠互利的合作原则，经甲乙双方友好协商，就小区宽带驻地营销事宜达成一致意见，签订本协议： 一、 甲方进场宣传营销 甲方： 1、甲方（含甲方指定人员）可在乙方指定区域陈列摊位、悬挂横幅、张贴布放广告，但不得私自在非指定区域不规范驻摊、悬挂、张贴。 2、 甲方不得损坏划定区域内原有设施，否则照价赔偿。 乙方： 1、乙方允许甲方按照约定在乙方管理的小区内进行小区宽带驻地营销，由乙方指定宣传区域，如：摊位位置、横幅悬挂位置、宣传栏广告位、电梯贴、楼层贴布放位置等。 2、合同期限内乙方不得将指定区域租赁或他用，需配合甲方保护区域内宣传物品的完整，制止或协助调查第三方损坏行为。 3、乙方允许并配合甲方对营销区域内宣传物品、广告单页定期更换，不得无故阻拦。 其他约定：甲方营销的各种活动必须遵守乙方的管理约定，并配合乙方及时解决业主移动数据业务的故障 4、费用结算： 结算方式： 进场费用按照17元/户，具体数量以实际勘测为准。 按实际发展用户结算，每发展一个新宽带用户，费用为（50）元/户，次月15日 缴付。 二、协议有效期 本协议有效期为3年（自2015年6月1日至2020年5月31日）。 三、合同地址：陕西省西安市雁塔区后村西路绿地乐和公馆 四、协议经双方签字盖章后生效。本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，双方应对协议内容保密。 五、其它 1、本合同的补充协议和附件与本合同具有同等法律效力。 2、合同未尽事宜，双方协商解决。若合同履行过程中发生争议，任何一方可向甲方住所地有管辖权人民法院提起诉讼解决。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 甲方代表： 乙方代表： 年 月 日 年 月 日2016施工合同补充协议费用结算补充协议 第六篇#第1篇：土建工程施工合同补充协议甲方：XX实业发展有限公司乙方：XX建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价：1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至2001年7月31日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。二、甲供工程材料、设备和甲分包工程：1、甲供材料有：钢筋、商品砼。2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付：1、在2000年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±0、00及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在2个月内审核完毕，并在其后3个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。2、2000年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后30日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。3、地下室工程完工出±0、00后10日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在30日内审核完，并支付结算款的65%，其余的35%在扣除结算总价5%的工程保修金后在主体封顶后30日内支付。4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成5层支付70%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付70%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成5层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付70%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在7日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后5日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。5、工程竣工验收完后60日内按工程合同暂定造价付至85%，在工程结算审定后100日内平均分三期支付完工程结算余款（扣除5%保修款）。当结算时间超过2个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的95%，四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后15日内办妥交给甲方。五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。甲方：_乙方：_代表：_代表：_#第2篇：建筑工程施工合同补充协议发包方：_承建方：四川省签定地点：四川成都签定日期：_建筑工程施工合同补充协议发包人：成都（以下简称甲方）承包人：四川（以下简称乙方）为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在_建筑施工工程合同基础上，按照中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签订本工程施工合同补充协议。一、工程概况1、工程名称：住宅工程2、工程地址：_3、建筑面积：51118、13m24、结构类型：框架结构、地上11+1层、独立地下室1层5、设计单位：四川6、监理单位：四川二、工程内容及承包范围1、乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为：基础、主体、装饰装修工程（见本协议附件一：工程量清单报价书）。2、包括乙方承包范围内的因设计变更而引起的增减工程。3、甲方指定分包工程内容见本协议附件二。三、合同工期（本协议中所列日期均为日历天数计）1、开、竣工日期1、1开工日期：2016年10月2日；竣工日期：2016年11月26日；总工期：420天（含法定节假日）以建设工程竣工验收报告所载日期为准。2、施工进度2、1本工程分两期实施。一期工程为一、二号楼。二期工程为三、四号楼和独立地下室（见本协议附件三：即总平面图）。2、2乙方应于合同签订并收到施工图后10天内向监理和甲方提交详细的施工组织设计，甲方和监理在乙方施工组织设计提交后的10天内若未予以书面形式确认或提出修改意见，则视为同意。2、3二层顶板完成时间：一号楼：2016年12月5日；二号楼：2016年12月15日；四号楼：2016年1月20日。2、4三号楼一层顶板完成时间：2016年1月31日；地下室完成时间：在2016年7月31日。3、工期违约责任3、1如因乙方原因延误二层顶板工期（房屋销售起始工期），甲方按2000元/天对乙方进行罚款；若乙方提前工期，甲方按2000元/天给予乙方奖励，累计奖罚金额不超过4万元。3、2若总工期延误，甲方按3000元/天对乙方进行罚款；若乙方提前工期，甲方按3000元/天给予乙方奖励，但奖罚累计不超过10万元。4、如有奖励或罚款金额在工程决算时办理。5、工期不顺延情况：5、1各种自然因素（如下雨、大风、高低温天气等）；5、2停水、停电、节假日及地方性政策调整等因素对工期的影响（若一周内停电、停水累计超过8小时，工期予以顺延）；5、3因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更以及擅自变更设计而发生的费用和由此导致甲方的损失，均由乙方承担，工期不予顺延。6、工期延误：由以下原因造成工期延误，工期应相应顺延：6、1按通用条款第十三条执行。6、2甲方直接分包的施工项目影响乙方施工进度造成的工期延误。四、质量与检验标准1、1工程质量：合格。基础、主体验收及竣工验收均应一次性通过龙泉驿区质监部门验收合格；1、2因乙方原因造成工程质量问题及使用不符合设计要求的材料，必须无条件及时免费修复或返工重建。否则甲方有权要求乙方支付工程合同造价总额的5%的违约金和相应返工价款。1、3乙方应及时向下一道工序的施工单位（分包单位）办理移交手续。1、4设计图中室内天棚不抹灰，乙方按常规普通法施工，若甲方有其他要求，另行办理相关手续。五、合同价款与支付1、合同价款：暂定为人民币3260、525215万元（叁千