2011版一建法规题库(4-5章).doc

一级建造师考试建设工程法规与相关知识分目题库（第4-5章）说明1、 资料为个人整理，水平与精力有限，错误之处难免；2、 各题答案用红色选项标识。您在自测时，可以把字体改黑，回头再对答案。3、 学习需要一点点技巧，但更多的还需要您的努力与坚持。祝福每位朋友都能顺利通过2011一建考试。 1Z304000 建设工程合同和劳动合同法律制度1Z304010 建设工程合同制度1Z304011合同的法律特征和订立原则二、合同订立原则150某市中心医院项目进行公开招标，乙建筑公司在当地建设行政主管部门的干预下中标。经多轮谈判，最终招标人甲与乙签订了将风险不合理转嫁给乙的承包合同。施工过程中，乙公司偷工减料，没有按照施工图纸和规范进行施工。而监理单位丙因甲拖欠监理费，减少了来现场的次数，未能及时发现和阻止乙的行为。最终导致质量事故的发生。对本案各方行为，分析错误的是（ ）。A.建设行政主管部门的不合理干预违反了合同自愿原则B.甲的行为违反了合同公平原则C.乙的行为违反了合同履行的诚实信用原则D、丙的行为属于先履行抗辩，体现了合同平等原则151某施工企业于2000 年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用，2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现合同法的（ ）原则。A公平 B.自愿 C、诚实信用D.维护公共利益152下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有( )。A、合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假B、合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并任由损失扩大C合同履行时，施工企业偷工减料，导致工程质量不合格D合同履行时，施工企业工人安排不够，导致工期拖延E、合同结束时，施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术三、合同的分类152建设工程合同不属于（ ）A 有名合同 B双务合同 C、实践合同 D要式合同153 根据不同的分类标准，建设工程施工合同属于（ ）。A、有名合同，双务合同，有偿合同B有名合同，双务合同，不要式合同C无名合同，单务合同，要式合同D有名合同，单务合同，要式合同154某项目建设单位以施工单位伪造资质文件为由请求认定承包合同无效。如建设单位的请求获得支持，则相关的（ ）也无效。A 仲裁协议B、保证合同C 分包合同D劳动合同四、建设工程合同155建设工程合同实质上是一种特殊的（ ）A 委托合同B买卖合同C 实践合同D、承揽合同156（ ）不属于建设工程合同。A 建设工程施工合同B建设工程勘察合同C 建设工程设计合同D、建设工程监理合同1Z304012要约与承诺157 甲公司向乙公司发出要约，出售一批建筑材料。要约发出后，甲公司因进货渠道发生困难而拟撤回要约。甲公司撤回要约的通知应当（ ）到达乙公司。A、在要约到达乙公司之前 B、与要约同时 C在乙公司发出承诺前D在乙公司发出承诺的同时 E在乙公司发出承诺后158.2008 年3 月12 日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，每吨4800 元，2008 年3 月20 日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3 日内答复。2008 年3 月14 日，乙公司回复：同意你方要求，但请预付3 万元定金。对于本案的表述正确的是( )。A甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立B甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C、乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立D甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立159下列法律行为中，属于承诺的是（ ）A 发布招标公告B 递交投标文件C 发售招标文件D 发出中标通知书160某建设工程项目采用直接发包方式，6 月1 日甲建设单位表示同意接受乙施工单位的最终报价，交由乙施工单位施工。乙施工单位随即提出双方应签订书面合同，但建设单位对乙的施工能力并不完全放心，遂借口公章已挂失，等重新刻好章后再签。6 月5 日施工单位进场放线并开始搭设脚手架，此后工程进展顺利，9 月15 日工程竣工，9 月30 日双方补签了施工合同。则双方的施工合同自（ ）起成立。A6 月1 日B、6 月5 日C9 月15 日D9 月30 日161.建设工程施工合同的订立受合同法关于合同订立一般规则的约束，同时又具有其特殊性。下列表述中错误的是（ ）A投标邀请书是要约邀请B投标文件是要约，但投标文件并非送达招标人时生效而是自投标截止时间起生效C中标通知书是承诺，但中标通知书并非到达中标人时生效而是自发出时生效D、承诺生效时建设工程施工合同成立162承包商为追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200t42.5级硅酸盐水泥，并要求3日内运抵施工现场。则承包商的订购行为（ ）。A属于要约邀请，随时可以撤销B属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回C属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销D、属于要约，而且不可撤销163建设单位按照与施工单位订立的施工合同，负责电梯设备的采购，于是建设单位向电梯生产厂家发函要求购买两部电梯。电梯厂回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部则需要延期10日方能交付”。电梯厂的回函属于（ ）A要约邀请 B要约撤销 C承诺 D、新要约164甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（ ）。A、水泥厂的价目表属于要约邀请B、甲建筑公司的订购表示属于要约C水泥厂的价目表属于要约D水泥厂新报价属于承诺E、水泥厂新报价属于新要约165甲商场向乙企业发出采购100台电冰箱的要约，乙于5月1日寄出承诺信件，5月8日信件寄至甲商场，时逢其总经理外出，5月9日总经理知悉了该信内容，遂于5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺何时生效？（ ）A.5月1日 B、5月8日 C.5月9日 D.5月10日166招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（ ）。A 2006年4月1日 B2006年5月10日C、2006年6月10日 D2006年7月20日167甲以15万元出卖房屋一套，乙表示愿意以12万元买入，甲说不能低于14万元，乙表示最多出13万元，甲最终同意成交。所以： （ ）A甲是最终的要约人 B、甲是最终的承诺人C乙是最初的承诺人 D乙是最终的承诺人1Z304013建设工程施工合同的法定形式和内容1Z304014建设工程工期和价款支付的规定一、建设工程工期（四）竣工日期168某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11 月15 日未经检验而使用该工程，11 月20 日承包人提交了竣工验收报告，11 月30 日建设单位组织验收，12 月3 日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为（ ）A、11 月15 日B11 月20 日C11 月30 日D12 月3 日169承包人3 月1 日提交竣工验收报告，发包人因自身原因，8 月1 日才组织竣工验收，验收不合格。整改后，8 月15 日，第二次验收合格。8 月20 日，,建设单位办理工程竣工验收备案，8 月30 日，工程交付使用。则本案中，竣工日和保修期自应分别自( )起算。A3 月1 日，8 月30 日B8 月20 日，8 月15 日C、3 月1 日，8 月15 日D8 月15 日，5 月30 日二、工程价款的支付（三）解决工程价款结算争议的规定170.某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60 日内应予以答复”。承包人6 月1 日提交竣工结算文件。8 月5 日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（ ）A予以支持B、不予支持C征求发包人意见D要求承包人提供证据171按照合同法规定，如果价款或报酬不明确，合同履行中应按( )。A订立合同时履行地的政府定价 B、订立合同时履行地的市场价格C履行合同时履行地的政府定价 D履行合同肘履行地的市场价格172某承包合同约定：“发包人收到竣工结算文件后60 日内应予以答复，逾期视为认可”。承包人6 月1 日提交竣工结算文件。8 月5 日，发包人回复说不予认可。承包人即向法院起诉，请求按照竣工结算文件结算工程价款。则人民法院对承包人的请求应（ ）A、予以支持B不予支持C征求发包人意见D要求承包人提供证据173某项目施工过程中发生了多次设计变更导致工程量增加。双方办理竣工结算时，建设单位以部分变更无现场签证为由拒绝支付。则对这部分工程量的处理，人民法院应当（ ）A不予认可B委托进行鉴定C推定为未变更D、要求承包人提供相关证据174某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2 个月内，结清全部工程款”。2005年10 月1 日工程通过竣工验收，10 月10 日承包人提交竣工结算文件，10 月20 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006 年5 月1 日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（ ）A2005 年10 月10 日 B.2005 年10 月20 日C、2005 年12 月1 日 D.2006 年5 月1 日175.建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是( )。A法院对垫资应当按照工程欠款处理B由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C、法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持176、某工程竣工后，甲建设单位无力偿还开发贷款5000 万元,也无力支付施工单位工程款3000 万元（其中含违约造成的损失500 万元），则（ ）A、施工单位和银行均有权与甲建设单位协议折价B、施工单位和银行均有权向法院申请拍卖该工程项目后优先受偿C竣工之日起6 个月内，施工单位有权要求其3000 万元债权优先于银行受偿D、竣工之日起6 个月后，银行有权要求其5000 万元债权优先于施工单位受偿E、施工单位无权就其500 万元因建设单位违约造成的损失主张优先受偿177施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（ ）。A尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持B由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持C尽管未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息，应予支持D、由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持1Z304015建设工程赔偿损失的规定178.乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失( )万元。A.1 B、2C3 D5179施工中，由于图纸延误造成施工单位机械闲置损失800 元/天，工人窝工损失1200元/天。由于设计单位事先通知将推迟30 天提供设计图纸，因此，项目经理安排这批工人到近郊的另一项目上作业，为此，需每天派车接送这批工人上下班，发生交通费用400 元/天。建设单位应当就此事件向施工单位承担（ ）的损失赔偿。A、机械闲置、交通费用共3.6 万元B. 工人窝工、交通费用共4.8 万元C. 机械闲置、工人窝工共6 万元D. 机械闲置、工人窝工、交通费用共7.2 万元1Z304016无效合同和效力待定合同一、无效合同180 以下（ ）应认定为无效合同。A. 某一级资质总承包企业超越资质等级承揽了某大型汽配厂项目，但竣工前已晋升为特级总承包资质B、某一级总承包资质企业未经招标，承揽了某大型水利项目C、某二级安装资质企业中标承揽了某机电安装项目，随后转包给另一一级总承包资质企业D. 某二级劳务分包企业超越经营范围，将工地现场的废渣、废料出售给废品收购站E某一级装修企业与建设单位约定垫资承包某办公楼外墙装修181.甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标借用了乙建筑公司的资质。2010年12 月，所承建的工程竣工验收合格。此后甲因工程款纠纷起诉到法院，建设单位请求认定合同无效。关于本案，说法正确的是( )。A由于工程竣工验收合格，人民法院应当认定合同有效B、由于工程竣工验收合格，甲有权请求参照合同约定支付工程款C由于合同无效，业主有权拒绝支付全部工程款D由于合同无效，人民法院有权收缴甲公司的全部工程款182某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又于乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程主体部分。则甲公司与乙公司签订的合同为（ ）A.转包合同，合同有效 B.转包合同 ，合同无效C.分包合同，合同有效 D、分包合同，合同无效183下列选项中，属于无效合同的有（ ）。A供应商欺诈施工单位签订的采购合同B、村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同C、施工单位将工程转包给他人签订的转包合同D分包商擅自将发包人供应的钢筋变卖签订的买卖合同E施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同184.在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。A、施工企业伪造资质等级证书签订 B、招标人与投标人串通签订C施工企业的违约责任明显过高 D建设单位的违约责任明显过高E、约定的质量标准低于强制性标准185.根据合同中的规定，建筑施工合同中约定出现因( )时免除自己责任的条款，该免责条款无效A.合同履行结果只有对方受益B.不可抗力造成对方财产损失C、履行合同造成对方人身伤害D. 对方不履行合同义务造成损失E、 故意或重大过失造成对方财产损失二、效力待定合同186某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（ ）合同。A可变更、可撤销B、有效C无效D效力待定187甲公司将其塔吊租给乙公司使用，乙公司却将塔吊卖给丙公司。依据合同法规定，乙公司与丙公司的塔吊买卖合同属于（ ）A无效 B可撤销 C、效力待定 D.可变更1Z304017合同的履行、变更、转让、撤消和终止188某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（ ）承担A发包人B、承包人C监理工程师D承包人和发包人共同189某施工合同约定质量标准为合格，甲方代表在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（ ）承担A发包人B、承包人C监理工程师D承包人和发包人共同190合同变更的效力应当表述为( )。A、变更的效力仅及于变更的部分 B未变更部分效力不确定C. 已履行部分应恢复原状 D当事人丧失赔损请求权三、合同转让（内容不变主体变）191 根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是（ ）。A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B、甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位C甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业D、甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司E甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位192甲向乙借款5 万元，同时丙又欠甲5 万元，如果由丙向乙直接偿还，下列作法错误的是（ ）。A甲、乙协商一致，再通知丙B、甲、丙协商一致，再通知乙C甲、丙达成协议并得到乙同意D甲、乙、丙三方达成协议193 施工单位甲向水泥厂乙购买水泥，乙因生产能力所限无法按时供货，便将该笔业务部分转让给另一厂家丙，约定届时一起向甲供货和收款，并将此事通知了甲，但甲未置可否。最终，因丙提供的水泥质量不符合要求，造成质量事故。则（ ）。A甲有权追究乙、丙的连带责任B甲有权要求乙继续履行合同，但只能要求丙赔偿损失C、甲只能要求乙继续履行合同，并赔偿损失D甲只能要求丙继续履行合同，并赔偿损失（如甲同意呢？）194某借款合同债权人将合同权利转让给第三人。在合同没有特别约定的情况下，随之转移的其他权利有( )。A人身损害赔偿请求权B任意撤销权C、担保权D、抗辩权E、抵消权195.根据我国法律规定，下列合同转让行为无效的是( )。A、甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B、 甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，没有通知乙单位C. 甲将中标的某项目的劳务作业全部分包给具有相应资质的丁企业D、甲不顾合同约定的不得转让债权条款，将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司E. 甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位四、可撤消合同196因日本核辐射事件引起的中国“谣盐”风波中，武汉市民郭先生花2.7 万元购入总计6.5 吨食盐，被称为“抢盐帝”。国家调控后，盐价回落到每袋0.65 元。关于本案，说法错误的是（ ）A、因重大误解，可以要求变更或撤消合同B、因显失公平，可以要求变更或撤消合同C、因乘人之危，可以要求变更或撤消合同D、因不可抗力不能实现合同目的，可以要求解除合同E没有法律根据，不能要求变更、撤消或解除合同197因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤消合同。认定其为无效合同的必要条件是（ ）A 违背当事人的意志B 乘人之危C 显示公平D、损害国家利益198施工合同可撤销的情形有（ ）A、在订立施工合同时显失公平B施工单位以欺诈手段订立，且损害了国家利益C.违反了建筑法的强制性规定D、订立合同时，建设单位存在重大误解E.损害社会公共利益199施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位（ ）A只能按购买A型钢材履行合同B应按效力待定处理该合同C、可以要求变更为按购买B型钢材履行合同D、可以要求撤消该合同E可以要求确认该合同无效200 建设单位与施工单位于2009 年1 月签订某项目装饰工程施工合同，建设单位由于对面积计算规则发生重大误解，在2010 年3 月竣工结算时，才发现该项目的实际装修面积是2500m2，而不是3000m2。则建设单位（ ）A只能按3000m2 履行合同B应按效力待定处理该合同C、可以要求变更为按2500m2 履行合同D、可以要求撤消该合同E可以要求确认该合同无效201甲受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤消了该合同，则该合同自（ ）起不发生法律效力。A 人民法院决定撤消之日B 合同订立时C 人民法院受理请求之日D 权利人知道可撤消事由之日202对于可撤销合同，具有撤销权的当事人( )，撤销权消灭。A自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权的B自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的C、自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的D、知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的E、知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的五、合同终止103.下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人催告后方可以单方解除的是（ ）A发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款D施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值1045 月12 日，工程所在地发生强烈地震，工程全部被毁。5 月15 日，承包人书面通知发包人解除施工合同，5 月25 日，发包人收到该通知，5 月26 日，发包人回复同意解除。则该施工合同解除的时间是( )。A.5 月12 日B.5 月15 日C、5 月25 日D.5 月26 日105承包人具有下列（ ）情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，人民法院应予支持。A、将机械设备、人员全部撤离现场B.拖延工期C、已完工程不合格，拒不整改D、未经发包人许可将工程分包E.存在严重安全事故隐患206某施工合同因解除而效力终止，随着该合同的终止而效力不受影响的条款是( )。A标的条款 B.质量条款C担保条款 D、结算、清理条款207根据合同法的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是（ ）A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议D、施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误1Z304018违约责任及违约责任的免除208当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有( )A、继续履行B、采取补救措施C、赔偿损失D.支付违约金E.定金209工程施工合同履行过程中，建设单位迟延支付工程款，则施工单位要求建设单位承担违约责任的方式可以是( )。A、继续履行合同B降低工程质量标准C提高合同价款D提前支付所有工程款E、支付逾期利息210. 下列违约责任承担方式可以同时适用的有( )A、赔偿损失与继续履行B.实际履行与解除合同C.定金与支付违约金D、赔偿损失与修理、重作、更换E.违约金与解除合同211关于违约责任，下列表述正确的有( )。A、非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿B因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任C、就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务D、约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加E一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任212 施工单位因工期延误而承担违约金后，建设单位仍要求其继续赶工，则施工单位应（ ）。A 拒绝履行B 继续履行C 暂缓履行D 要求对方支付一定费用后履行213甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200 吨水泥，货款6 万元，乙向甲支付定金1 万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5 万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2 万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（ ）。A.要求甲双倍返还定金2 万元B要求甲支付违约金1.5 万元，同时返还定金1 万C.要求甲支付违约金2 万元D、要求甲双倍返还定金2 万元，同时支付违约金1.5 万元214施工合同约定2006 年4 月30 日竣工，但施工单位因管理原因导致工程延误，最终于2006 年6 月1 日才竣工，按照合同约定，工期每拖延一天罚款2 万，但是在2006 年5 月13 日-18 日该地区下了一场罕见的特大暴雨被认定为属于不可抗力事件，对此，施工单位应承担（ ）万元的工期罚款。A. 48 B. 50 C. 52 D、 62215甲施工单位与乙建材公司订立水泥供货合同，乙建材公司委托丙运输公司将水泥发往甲所在地。由于正值货运旺季，车辆安排不开，丙逾期发货。在运输途中，遇山洪暴发，公路被洪水淹没，导致水泥运至甲时已经延误了15 天。对此损失，应由（ ）最终承担。A甲B乙C、丙D甲丙216施工企业和材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（ ）A、向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元B. 向某仲裁机构请求供应商支付3万元C.直接要求供应商支付7.5万元D.直接要求供应商支付3万元217.甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应该请求( )。A甲双倍返还定金8万元B甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C、甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元D甲支付违约金6万元318.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是( )。A. 因为建设单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B. 因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C. 因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D. 因为三通一平工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地1Z304020劳动合同及劳动关系1Z304021劳动合同订立的规定319李某今年51 岁，自1995 年起就一直在某国企做临时工，担任厂区门卫。现企业改制后首次与所有员工签订劳动合同。李某提出自己愿意长久在本单位工作，也应与单位签订合同，但被拒绝并责令其结算工资走人。根据劳动合同法规定，企业（ ）。A.应当与其签订固定期限劳动合同B、应当与其签订无固定期限的劳动合同C.应当与其签订以完成一定工作任务为期限的劳动合同D.可以不与之签订劳动合同，因其是临时工320关于劳动关系和劳动合同，理解正确的是（ ）A.劳动关系自转正之日起建立B.用人单位至迟应当在试用期满前与劳动者订立书面劳动合同C.用人单位不得解除无固定期限劳动合同D、用人单位无法定理由不得在试用期内解除劳动合同321.某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（ ）A. 公司与项目经理甲书面约定，试用期2 个月，待试用期满，再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同B. 公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试用期1 个月C公司与出纳丙续订2 年劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期1 个月D、公司与业务员丁签订1 年劳动合同，合同期限内包含2 个月试用期322某施工单位发现其员工王亮在应聘时伪造了学历和工作经历，则其劳动合同（ ）A.有效B、无效C. 可撤消D. 效力待定323用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付( )倍的工资。A2 B3C4 D51Z304022劳动合同的履行、变更、解除和终止323 职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期二年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式属于（ ）。A、随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.违法解除324某施工单位濒临破产进行法定整顿期间，拟实施经济性裁员，则以下可以列入裁员名单的是( )。A甲木工因工伤被鉴定为七级伤残B、乙项目经理与单位签订有无固定期限劳动合同C丙业务员患肝炎在家病休，2 个月后医疗期到期D丁会计超期休产假一周，仍未上班325在下列( )情形中，用人单位可以解除劳动合同，但应当提前30天以书面形式通知劳动者本人。A小王在试用期内迟到早退，不符合录用条件B小李因盗窃被判刑C小张在外出执行任务时负伤，失去左腿D、小吴下班时间酗酒摔伤住院，出院后不能从事原工作也拒不从事单位另行安排的工作326.某施工单位试验员李某2009 年3 月上班，2010 年5 月，施工单位以李某怀孕不能胜任工作为由将其解雇。经劳动争议仲裁，如李某不愿意回单位上班，可主张按（ ）的工资标准支付赔偿金。A1 个月B1.5 个月C3 个月D4.5 个月327用人单位由于技术改造后造成劳动力富余，因此与一些员工协商一致解除了劳动合同。当地上年度职工月平均工资2000元，以下关于经济补偿标准的计算正确的有( )。A、小赵在本单位丁作了2年3个月，合同终止前月工资3000元，经济补偿金额应为7500元B小钱在本单位工作了4年2个月，合同终止前月工资4000元，经济补偿金额应为16000元C、孙某在本单位工作了8年8个月，合同终止前月工资5000元，经济补偿金额应为4.5万元D、老李在本单位工作了15年，合同终止前月工资8000元，经济补偿金额应为7.2万元E老周在本单位工作了16年，合同终止前月工资7000元，经济补偿金额应为11.2万元328某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员，那么，依据劳动法的规定，在下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（ ）A、女职工李某，正在家中休产假B、会计刘某，非因公负伤，正在住院还未痊愈C职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家D、工程师吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E司机于某，因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年329按照劳动合同的规定，企业的集体合同由( )与企业订立。A、企业工会代表企业职工 B企业每一名职工C企业10名以上职 D企业绝大部分职工1Z304023合法用工与违法用工330某甲建筑施工企业出资设立了专门从事建筑业服务的某乙劳务公司，乙公司向某丙电力公司派遣了3 名工人。则关于该劳务派遣行为，说法错误的是（ ）A、乙公司可以向甲公司派遣工人B.乙公司应当与该3 名工人签订2 年以上固定期限劳动合同C. 该3 名工人在丙公司工作期间，有权主张与丙公司工人同工同酬D. 该3 名工人在无工作期间，也有权向乙公司主张按月支付最低标准工资1Z304024劳动保护331.劳动法规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过( )小时的工作制度。A38 B40C42 D、44332.法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付( )的报酬。A不低于工资的150% B工资的200%C工资的200%300% D、低于工资的300%333某工程基础施工时出现险情，施工单位安排工人抢险直到深夜。则就加班时间和加班费用，说法正确的是（ ）A加班时间不超过1 小时的，不需要支付加班费用B加班时间不得超过3 小时，需要支付150%的加班费用C加班时间不得超过3 小时，不需要支付加班费用D、加班时间不受限制，需支付150%的加班费用155.某单位生产过程中，有如下具体安排，其中符合劳动法劳动保护规定的有（ ）A、安排女工赵某在经期从事高温焊接作业B、安排怀孕6 个月的女工钱某从事夜班工作C、批准女工孙某只能休产假120 天D安排17 岁的李某担任矿井安检员E安排15 岁的周某担任仓库管理员334.施工单位招聘油漆工的要求正确的是（ ）A限男性，年满18 周岁，必须具有特种作业资格证书B限男性，年满16 周岁，不需特种作业资格证书C性别不限，年满16 周岁，不需特种作业资格证书D、性别不限，年满18 周岁，不需特种作业资格证书335女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业不得安排的工作是（ ）A 高处高温工作B 低温、冷水作业C 夜班劳动D 矿山井下作业336小刚未满17岁即应聘于某施工单位，下列关于此事说法正确的是（ ）。A小刚未成年，签订劳动合同属于无效劳动合同B因为是临时工作，可以不签劳动合同C、不得安排小刚从事有毒有害的劳动D可以安排小刚从事有毒有害的劳动，但必须保证安全337下列选项中，符合劳动法对未成年工特殊保护规定的是( )。A、得安排未成年工从事矿山井下劳动B、得安排未成年工从事有毒有害劳动C、得安排未成年工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动D不得安排未成年工从事任何强度的劳动E、人单位应当对未成年工定期进行健康检查338某建筑公司聘用了5名工人，其基本情况见下表姓 名性别年龄（周岁）身体状况工作岗位备 注赵某女17良好档案员钱某女20良好油漆工孙某男21良好电焊工李某女27良好试验员怀孕3个月周某女28良好安全员哺乳7个月婴儿建筑公司需要对其定期进行健康检查的是（ ）A、赵某B、钱某C、孙某D李某E、周某339上题中假设赵某经培训仍不能胜任档案员工作，建筑公司有权调整赵某岗位。可以安排赵某从事的岗位有（ ）A矿井安检员 B架子工 C油漆工D、工地收料员（夜班） E、测量员（野外高温作业）1Z304026工伤处理340.职工参加工伤保险，应由( )缴纳工伤保险费。A、用人单位 B职工本人C劳动行政部门 D用人单位和职工共同答案：A341施工单位职工张某，2011年8月1日在工作中因事故受到伤害，则其工伤申请认定下列说法正确的是（）A、自2011年8月1日到2011年8月30日期间，应由施工单位向保险行政部门提出工伤认定申请B自2011年8月1日到2011年8月30日期间，应由张某向保险行政部门提出工伤认定申请C、自2011年8月1日到2021年8月1日期间，应由张某向保险行政部门提出工伤认定申请D事故发生一个月内，单位未申请工伤认定的，自2011年8月30日到2021年8月1日期间，应由张某向保险行政部门提出工伤认定申请E施工单位和张某均可在事故发生一年内，向保险行政部门提出工伤认定申请1Z304030 相关合同1Z304031承揽合同342某工程项目建设过程中，发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的钢板。根据合同法，该合同属于（ ）合同。A施工承包 B、承揽 C.信托 D委托343.甲施工单位委托乙安装单位在施工现场安装两台塔吊，约定塔吊验收合格后付款。下列关于该承揽合同说法错误的是（ ）A如塔吊不能通过验收，甲有权拒付任何款项B乙以自己的技术、设备独立完成工作，并有权要求甲给予必要协助C甲有权监督、检查乙的工作过程D、甲、乙均有权随时解除安装合同1Z304032买卖合同的法律规定344甲建筑公司与乙设备供应商签订了设备买卖合同，并按约定交由一家运输公司送货。乙的主要义务包括( )。A、按合同约定交付设备 B、转移该设备所有权C承担设备损毁风险 D、瑕疵担保345王先生欲将其父母留给自己和妹妹的房产出售给李某。李某以为该房产仅为王先生所有，便与王先生签订了房屋买卖合同。对此，王先生应承担的主要义务是( )。A办理手续 B验收房产C、权利瑕疵担保 D现实交付346某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为4 000元吨，约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为3 400元吨，供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是( )。A应按合同约定的价格4 000元吨结算B、应按国家确定的最新价格3 400元吨结算C应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同347.甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由( )。A甲和乙各分担一半 B乙全部承担C甲承担大部分责任 D、甲承担全部责任348甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有( )。A、甲有权拒绝接收这批材料B、甲可以解除合同C被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D、被毁材料的损失由乙负担E被毁材料的损失由甲负担1Z304033借款合同349.某施工单位的工人张某向李某借款，则下列关于该借款合同的说法，错误的有（ ）A、应以书面方式订立B、如果未约定利息，应按银行同类贷款利息计算C、利率不得低于银行同类贷款利率D利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍E、除非利率低于银行同类贷款利率，否则不得按复利计息350.梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方没有约定还款期限和借款利息。1年后梁某生意好转，并将60万元还给李某。李认为梁应给些利息，而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此，下列选项中正确的说法是( )。A、法院对李某的主张不予支持 B法院对李某的主张予以支持C借款合同都属于有偿合同 D李与梁之间不存在合同关系351.李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%。李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息( )。A. 0.5万元 B1.0万元C1.5万元 Dl.6万元1Z304034租赁合同352.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（ ）A.应以书面方式订立B、若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同353.甲和乙签订了房屋租赁合同。其租赁期限最长可为( )。A. 10年 B、20年C30年 D50年354.甲将一设备出租给了乙，租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在租赁期限还有20天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的有( )。A、甲可以解除合同B甲提前解除合同要承担违约责任C甲和乙应共同承担给丙造成的损失D丙只能自认倒霉E、乙应承担给丙造成的损失1Z304036运输合同355运输过程中，因（ ）发生货物毁损、灭失的，承运人应承担赔偿责任。A不可抗力B货物本身自然属性C托运人过错D、第三人原因356乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任分担下列说法中正确的是( )。A丙可要求甲支付运费 B甲可要求乙赔偿损失C乙可要求丙赔偿损失 D、材料损失由甲承担1Z305000 建设工程施工环境保护、节约能源、文物保护1Z305010 施工现场环境保护制度1Z305011 施工现场噪声污染防治的规定一、建设项目环境噪声污染的防治357.建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是( )。A. 污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B. 造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施C. 建设单位对造纸厂污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施D、污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用二、施工现场环境噪声污染的防治358下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是( )。A在高校附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B. 因燃气管道抢修、抢险作业要求，可以在夜间连续作业C环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见D、建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报359某施工单位在某学院教学楼扩建项目施工中，为保证工程进度，拟在夜间进行连 续施工作业，根据环境噪声污染防