工程招投标和合同管理考试题库参考答案样本.doc

工程招投标和合同管理考试题库参考答案样本 工程招投标和合同管理考试题库参考答案本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 昆明工业职业技术学院工程招投标与合同管理考试题库 一、单选1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（A）赔偿。 A A、施工企业B B、施工企业的法定代表人C C、施工企业的项目经理D D、具体的施工人员2.下列财产中，（A）不得抵押。 A A、土地所有权B B土地使用权C C、房屋D D、交通运输工具3.邀请招标的邀请对象的数目不应少于（B）家。 A A、 22、B B、3C C、55D D、774.合同争议的解决顺序为（A）A A、和解调解仲裁诉讼B B、调解和解仲裁诉讼C C、和解调解诉讼仲裁D D、调解和解本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 诉讼仲裁5.根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（C）。 A A、办理土地征用，拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D D、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为（B）A A、停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B B、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 用，相应顺延工期C C、停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D D、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延7.C FIDIC施工合同条件的“缺陷通知期”，是指（A）。 A A、工程保修期B B、承包商的施工期C C、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限D D、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间8.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。 承包商（C）A A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 B B、认为要求合理，先行支付后再向业主索要C C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告9.施工中遇到连续010天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。 A A、由承包商承担的风险责任B B、给予费用补偿并顺延工期C C、给予费用补偿但不顺延工期D D、给予工期顺延但不给费用补偿10.合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B B）A A行政法律关系B民事权利义务关系C C刑事法律关系D D经济侵权关系11.经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（B B）本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 A A主合同B B从合同C C独立合同D D无条件地必须履行的合同12.仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（A）A A按裁决自觉执行B B不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C C可向人民法院起诉D D向合同管理机关申诉13.设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（A A）组织试车。 A A建设单位B B设计单位C C施工单位D D设备供应单位14.根据施工索赔的规定，能够认为索赔是指（C）。 A A只限承包商向业主索赔B B业主无权向承包商索赔C C业主与承包商之间的双向索赔D D不包括承包商与分包商之间的索赔15.下列各项中，(C)不属于工程建设施工招本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 标应具备的前提条件。 A A、建设用地征用完毕，施工图纸完成B B、概算已经批准，建设项目已正式列入计划C C、招标文件已经编制好D D、建设资金、建材、设备已经落实16.施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为(D)。 A A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C C、中标通知书、投标书、协议书、图纸D D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸17.在工程施工中由于(B)原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 A A、不可抗力B B、承包方的设备损坏C C、设计变更D D、工程量变化18.委托任务并负责支付报酬的一方称（B。 ）。 A承包人B发包人C C出资人本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 D D出工人19.受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（C C）。 A建设单位B施工单位C C招标代理D D设计单位20.工程分包的说法错误的为（A A）A是违法的B B是从工程承包人承担C是允许的D非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包21.当事人采用合同书形式订立的，自（C C）合同成立。 A A、双方当事人制作合同书时B B、双方当事人表示受合同的约束时C C、双方当事人签字或盖章时D D、双方当事人达成一致意见时22.第如果投标截止日期前第828天后，由于法律、法令和决策变化引起承包商实际投入成本本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 的增加，应由（A A）给予补偿。 A A、业主B B、承包商C C、工程师D D、特殊分包商23.续施工中遇到连续010天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（D）。 A A、由承包商承担的风险责任B B、给予费用补偿并顺延工期C C、给予费用补偿但不顺延工期D D、给予工期顺延但不给费用补偿24.在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是（C C）。 A A、谈判B B、要约邀请C C、要约D D、承诺25.C FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后（B B）天内向监理工程师发出索本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 赔意向通知。 A A、18B B、28C C、36D D、5626.开标由（A A）主持，邀请所有投标人参加。 A A、招标人B B、行政监督部门C C、评标委员会代表D D、投标人27.根据规定，一个工程只能编制（A）个标底，一般是在招标前就制定出来的。 A.一B.二C.三D.四28.下列关于建筑工程分包的说法中正确的有（D）A.总承包单位能够将承包工程的所有内容发包给具有相应资质条件的分包单位B.施工总承包单位能够将建筑工程主体结构的施工委托给分包单位C.分包单位能够将其承包的工程再分包D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 29.公开招标亦称无限竞争性招标，是指招标人以（B）的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标。 A.投标邀请书B.招标公告C.合同谈判D.行政命令30.从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种（A）。 A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺31.中标通知书发出后的（A）天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。 A A30B.14C.28D.1532.当工程师提出对已经隐蔽的工程进行重新检验时，承包人应按要求进行剥露，如检验不合格，（D）承担发生的全部费用，工期（）。 A.承包人，顺延B.发包人，顺延C.本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 发包人，不顺延D.承包人，不顺延33.下列哪项不属于投标担保的担保方式（C）。 A.银行保函B.担保公司担保C.保留金D.投标保证金34.甲方就某矿山采矿前期地质情况勘探与乙方签订合同，此合同是（C C）合同。 A A、施工合同B B、物资采购合同C C、勘察设计合同D D、监理委托合同35.根据合同法规定，只有发生不可抗力才能部分或全部免除当事人的违约责任，其中不可抗力构成条件不包括（B）。 A A、不能预见B B、不能转移C C、不能避免D D、不能克服36.实行资格预审是在（D D）进行资格审查。 37.实行资格后审是在（C）进行资格审查。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 38.评标委员会的组成人员中，要求技术经济方面的专家不得少于成员总数的（C）39.某办公楼施工招标文件的合同条款中规定，预付款数额为合同价的30%，开工后33天内支付，上部结构完成一半时一次性全部扣回，工程款按季度支付。 某承包人对该项目投标时考虑到该工程虽有预付款，但平时工程款按季度支付不利于资金周转，决定除按招标文件的要求报价外，还建议发包人将支付条件改为:预付款为合同价的5%，工程进度款按月支付，其余条款不变。 请问该承包人运用了哪一种报价技巧（B）A A不平衡报价法B.多方案报价法D.逐步升级法40.以下文件均构成施工合同文件的组成部分，但从文件的解释顺序来看，（C）本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 是错误的。 A A合同协议书、中标通知书B.投标书、工程量清单C C施工合同通用条款、专用条款D.标准及有关技术文件、图纸41.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，施工单项合同估算价在（D）人民币以上的项目必须进行招标。 A A0100万B.050万D.200万42.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在（A）人民币以上的项目必须进行招标。 A A0100万B.050万D.200万43.根据工程建设项目招标范围和规模标准本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 规定的规定，勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（B）人民币以上的项目必须进行招标。 A A0100万B.050万D.200万44.关于订立合同的要求，下列说法错误的是（B）A A.招标人和中标人应该按招标文件和投标文件的内容确定合同内容B.订立合同时，中标人在投标文件中提出的工期比招标文件中的工期短的，以招标文件为准签订合同C.书面合同订立后，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其它协议D.根据招标投标法，招标人和中标人应当起自中标通知书发出之日起030日内订立书面合同。 45.下列关于定金的说法，错误的是本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 （D）A A定金是指当事人一方向对方给付一定数额的金钱作为债权的担保B.定金罚则既是担保规则，也是违约责任的一种承担方式C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当返还定金46.关于依法必须招标项目的规模标准，下列说法正确的是（C C）A A机电产品国际招标一次采购产品合同估算价在在0120万元人民币以下的，能够不招标B.中央预算单位政府采购货物，单项采购金额在在0100万元人民币以上的，必须招标C.工程建设项目勘察服务采购，单项合同估算价在050万元人民币以上的，必须招标D.施工单项合同估算价为在0300万元人民币以本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 下的，能够不招标47.下列关于资格预审公告、招标公告、招标文件的说法，符合法律规定的是（D D）A A资格预审结束后还必须发布招标公告B.招标公告能够代替招标文件C.招标公告的内容与资格预审公告内容一致D.招标公告的发布能够与招标文件的发出同时进行48.某工程施工项目招标文件发售后，招标人的下列做法中，符合法律规定的是（C）A A由于潜在投标人众多，分两批组织进行现场踏勘B.对其中33家国有大型施工单位进行考察C.电话通知购买了招标文件的潜在投标人修改开标时间D.统一组织购买了招标文件的潜在投标人召开投标预备会49.按照工程建设项目施工招标投标办法本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 的规定，下列不属于工程建设施工项目投标文件内容的是（B）A A投标函B.投标一览表D.施工组织设计50.以下关于投标文件的撤回的说法正确的是（B）A A投标文件的撤回是投标人收回部分投标文件B B.投标文件的撤回是合同法中要约的撤销C.投标文件的撤回是投标人放弃已提交的招标文件D.投标文件撤回后，该投标人无权再进行投标51.某项目进行公开招标，递交投标文件的截止日期为33月月010日上午99时时00分（周四）。 某投标人采用快递方式寄送投标文件，招标人于于33月月111日收到了该份投标文件。 投标文件上的邮戳为33月月99日，发出邮戳为33月月010日。 关于是否受理该投标文件，下列说法正确的是（C）本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 A A投标人在投标文件截止之前发出了投标文件，对于投标文件晚到，投标人并无过错，故招标人应受理其投标文件B.投标文件上发出邮戳显示时间并未晚于投标文件截止日期，因此不能视其为迟到，故应当受理C.招标人实际收到的时间晚于投标文件截止日期，招标人应当不予受理D.招标人应提交评标委员会确定是否接受该投标文件52.根据招标投标法，关于评标专家身份是否应公开，下列说法符合法律规定的是（D）A A抽取评标专家名单后进行公示，充分体现了“公开原则”，有利于对评标专家的监督B.抽取评标专家名单后不能立即进行公示，只能在开标时进行公示C.评标专家作为评委，其身份特殊，应一直对本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 评标专家的名单进行保密D.在中标结果确定之前，必须对评标专家进行保密53.根据评标委员会和评标方法暂行规定，下列能够担任依法评标的委员会成员的是（C）A A投标单位副总的兄弟B.该招标项目主管部门具体工作人员C.33个月前参加该项目设计招标评标工作的专家D.前因评标受贿被判处拘役的人员54.在招标投标过程中，确定中标人的权利归属（A）A A招标人B.招标代理机构D.评标专家55.在合同法的基本原则中，（A）体现了民事活动的基本特征，是民事关系区别于行政法律关系、刑事法律关系的特有的原本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 则。 A A自愿原则B.强制原则D.合理性原则56.下列关于投标人的说法中，错误的是（A）A A投标人能够是法人、其它组织，不能够是自然人B.投标人必须响应招标和参与投标竞争C.国家对不同行业的投标人的资格条件是不同的D.投标人必须满足招标人规定的资格条件57.根据招标投标法，下列关于招标的说法中，错误的是（D）A A招标方式分为公开招标和邀请招标B.履行审批手续的项目不一定需要招标C.招标应当具备法定的条件方可进行D.依法进行招标的项目必须委托招标58.根据工程建设项目施工招标投标办法，本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 下列关于施工招标项目划分标段的说法中，错误的是（C）A A对工程技术紧密联系，不可分割的单位工程不得分割标段B.招标人不得以不合理的标段限制或排斥潜在投标人C.统一施工项目各个标段的招标文件应当统一D.招标文件中应当载明标段分割情况和工期要求59.根据合同法，下列关于招标投标行为的法律性质的说法，正确的是（A A）A A发出招标公告，属于要约邀请B.投标人购买招标文件，属于要约行为C.投标人提交投标文件，属于承诺行为D.评标委员会推荐中标候选人，属于承诺行为60.招标投标活动中当事人签订合同应遵守（C C）原则A A受限B.透明D.公开本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 61.下列工程分包行为中，不属于违法分包的是（C）A A主体结构分包B.未经建设单位同意分包专业工程C.专业分包单位进行劳务分包D.分包给不具备相应资质条件的单位62.根据招标投标法的规定，下列关于招标代理机构应当具备条件的说法中，不正确的是（C）A A有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.具有能够编制招标文件的专业力量C.具备编制工程量清单的能力D.具有能够组织评标的相应专业力量63.根据工程建设项目施工招标投标办法及工程建设项目货物招标投标办法的规定，投标有效期从（A）起计算。 A A招标文件规定的提交投标文件截止之日B.投标函标明的签章日期本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 C.投标保证金提交之日D.确定中标结果之日64.关于联合体投标，下列说法中不正确的是（D）A A两个以上法人或者组织能够组成一个联合体B.联合体成员不得在同一项目再以自己名义单独投标C.必须以一个投标人的身份共同投标D.招标人能够根据项目需要要求投标人组成联合体65.根据招标投标法的规定，特殊招标项目的评标专家能够由（A。 ）直接确定。 A A招标人B.主管部门D.行政监督部门66.具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的工程建设项目的招标，一般使用的评标方法是（B）A A性价比法B.经评审的最低投标价法本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 D.最低投标价法67.依法必须招标的工程建设项目，所有投标被否决后，招标人应（D）A A协商确定中标候选人B.要求所有的投标人修改投标文件，再次投标D.依法重新招标68.中标人按照合同约定或经招标人同意，能够将中标项目的（B。 ）工作分包给他人完成。 A A部分主体、非关键性、非关键性C.部分主体、关键性、关键性69.下列关于建设工程施工总承包的说法中，正确的是（C）A A建筑法禁止总承包单位转包、分包工程B.总承包单位征得建设单位的同意可将部分主体工程分包C.建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 自行完成D.两个以上不同资质等级单位联合共同承包的，可按资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程70.招标投标法规定，法人、其它组织和个人必须具备（A）条件后，才能成为投标人。 A A响应招标和参与投标竞争B.国家规定的投标人资格条件和参与投标竞争C.招标文件规定的投标人资格条件和参与投标竞争D.良好的商业信誉和积极参与投标竞争71.根据招标投标法的规定，招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的（C）A A政府机构组织B.事业单位组织D.社会团体组织72.根据有关规定，下列关于招标文件编制工本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 作的表述中不正确的是（B）A A招标文件应根据项目特点和实际需要进行编制B.招标文件应明确“自招标文件开始发出之日至停止发出之日止，最短不得少于77个工作日”C.规定的评标标准和评标方法不得改变D.应合理划分标段或标包73.根据招标投标法的规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（A）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A A15B.30D.6074.招标投标法明确规定，投标人应当按照（C）的要求编制投标文件。 A A资格预审文件B.合同文件本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 D.实质性条款75.根据招标投标法的规定，下列关于联合体投标保证金的提交表述中，正确的是（C）A A只能由联合体共同提交B.只能由联合体的牵头人提交C.能够由联合体共同提交，也能够由联合体的牵头人提交D.由招标人指定的联合体中的一方提交76.根据招标投标法实施条例的规定，下列关于投标保证金有效期的表述，正确的是（C）A A投标保证金的有效期应覆盖投标有效期B.投标保证金的有效期原则上应不少于投标有效期C.投标保证金有效期应当与投标有效期一直D.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算77.根据有关规定，招标人能够不予受理的投本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 标文件不包括（D）A A未通过资格预审的申请人提交的投标文件B.未送达指定地点的投标文件C.不按照招标文件要求密封的投标文件D.邮寄送达的投标文件78.根据招标投标法的规定，通过招标投标订立合同的内容应当按照（C。 ）确定。 A A招标文件B.投标文件79.根据有关规定，开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以（A）为准。 A A开标一览表（报价表）B.投标文件中明细表C.投标文件中原始记录D.招标最低评标价80.根据有关规定，招标人不履行与中标人订立的合同的，应当（D）中标人的履约保证金。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 A A核准B.审查81.招标人的下列哪些违法行为将导致中标无效（C）A A招标人不按规定确定中标人B.招标人无正当理由不发出中标通知书C.招标人在评标委员会衣服推荐的中标候选人以外确定中标人D.招标人与中标人订立背离合同实质性内容的协议书82.根据合同法的规定，一方以欺诈、胁迫手段订立合同、损害国家利益的应当被认定为（B）A A可撤销合同B.无效合同83.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应（B B）A A以小写金额为准D.由招标人确认84.甲单位的某办公楼工程施工项目经过严格本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 的招标程序后，决定由乙施工单位为中标人，双方经过合同谈判后签订了施工合同，一周后，甲方以合同价过高为由，要求乙施工单位与其另行签订一份价格下降10%的合同，乙施工单位答应并签订了该合同，这两份合同（A）有效A A第一份合同85.下列关于工程索赔的说法中，正确的是（C C）。 A A按索赔事件的性质分类，工程索赔分为工期索赔和费用索赔B B处理索赔必须坚持合理性原则，兼顾承、发包人双方的利益C C工作内容增加引起的设备费索赔标准，不分自有设备或租赁设备，均按机械台班费计算D D工程会议纪要即使未经各方签署，也能够作为索赔的依据86.按照C FIDIC合同条件有关规定，下列事件本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 中承包商能够同时得到工期、费用和利润补偿的是（A A）。 A A承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误B B由于传染病导致工期延误C C业主提前占用工程D D业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分87.某承包商在基础施工时由于实际地质情况与原招标时地勘资料不符，遇到了流砂，致使工期拖延了一个月，后又因合同中的疏漏，按工程师的解释导致成本增加11万元，则对该分项工程正确的处理是（D）88.建设工程施工合同条件下，发包人如果需要对原工程设计进行较小变更，且该变更只涉及增减合同中约定的工程量时，应该（D），工程师在确认需要时发布变更指示本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 89.某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工050工日，增加配合用工010工日，机械一个台班，合同约定人工为单价为30元/工日，机械台班为0360元/台班，人员窝工补贴费212元/工日，含税的综合费率为17%。 承包商可得该项索赔为（C C）。 A A01260元B BC CD D90.在在C FIDIC合同条件下，工程师无权发布变更指令的情况包括(D D)。 91.某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同，合同约定的土方工程量为8000m3，合同工期为616天。 合同约定:工程量增加20%以内为施工方应承当的工期风险。 挖运工程本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方可提出的工期索赔为(C C)天。 (结果四舍五入取整)92.线某工程网络计划有三条独立的路线A A-D D、B B-E E、C C-F F，其中B B-E E为关键线路，TFA=TFD=2天，4TFC=TFF=4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B B工作延误误44天，因施工方案原因使D D工作延误88天，因不可抗力使D D、E E、F F工作延误010天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（C）。 A.42C.14D.493.某工程项目总价值01000万元，合同工期为818个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用050万元，则承包方提出工期索赔为（B）个月。 A A、B B、C C、D D、本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 94.下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是(B)。 95.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为为0100万万m m33，合同约定:工程款按月支付并同时在该款项中留扣留5%的工程预付款；土方工程费用单价为每立方米010元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整单价，每立方米为99元。 当某月施工单位完成土方工程量525万万m m33，截止该月累计完成的工程量为0120万万m m33，该月应结工程款为（C）万元。 A.240C.228D.21396.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为为727万m3。 合同中规定，；当实际工程量超过估计工程量15%时，工程结束时实际完成土方工程量535万m3，则土方工程款为(B B)本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 万元。 A.C.D.97.索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。 98.在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可提出索赔。 这种索赔属于（C）引起的索赔。 99.索赔能够从不同角度分类，如按索赔目的分类，可分为（C）。 、承包人与分包人之间的索赔100.发包人与承包人对工程变更洽商价款约定不明情况下，其处理原则是（C C）本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 101.某宾馆工程由于业主急于开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现，部分客房出现漏水现象，则该质量责任应该由（C）承担。 102.某建筑工程，在地基基础土方回填过程中，承包人未通知发包人验收情况下即进行了土方回填。 事后，发包人要求对已经隐藏的部位重新进行剥离检查，检查发现质量合格要求，在该情况下，所发生的费用应由（A）承担，并应承担工期延误的责任。 103.因设计图纸存在严重缺陷而导致工程质量事故，则承包人就工程损失应向（B B）提出索赔要求。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 104.下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是（A A）105.质押是指债务人或第三人将其（B）或财产权利移交债权人占有，将其作为债权的担保。 106.发包人为施工项目购买了建设工程一切险，下列哪种情况建设工程一切险不会给予赔偿（C C）107.（B B）谈判技巧是当己方准备对某些条件作出让步时，能够要求对方在其它方面也应作出相应的让步。 108.（B B）合同分析是针对尚未生效的合同草案的合法性、完备性和公正性的审查。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 109.在风险与影响对象的关系中，下列哪种情况对合同当事人双方不构成风险（D）A.外来风险-内部对象C.内部风险-外部对象110.（C）是指合同签约双方在签订合同时或旅行合同时发生争议后，达成协议，自愿将争议交给第三者裁决，双方有义务履行的一种解决合同争议的方式。 111.当准备发包的工程项目内容、技术经济指标一时尚不能明确、具体地予以规定时，适宜采用（A）合同形式。 D.成本加浮动酬金合同112.某单位就海滨护岸工程项目向社会公开招标，33月月11日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书，则根据招标投标本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 法的有关规定，下列说法正确的有（C）A.中标通知书就是正式的合同B.双方应在33月月515日前订立书面合同C.双方应在33月月131日前订立书面合同D.建设单位应在33月月131日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告113.以下不属于开标的程序和内容的是（D）D.确定中标候选人114.甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。 则该合同成立的时间为（）、乙达成合意时、盖章时、盖章时115.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出（B）116.评标委员会完成评标后，应当向本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 （A）提出书面评标报告并推荐合同的中标候选人。 117.下列选项中，属于要约的是（D）118.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的（B）%B.2%C.3%D.5%119.招标人最迟应当在书面合同签订后（C）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。 B.30日C.55日D.50日120.确定中标人的权利属于（A）B.评标委员会C.招标代理机构D.行政监督机构本文档所提供的信息仅供参考之