建筑保温工程施工合同书样本

建筑保温工程施工合同书样本 发包方： (以下简称甲方 ) 承包方： (以下简称乙方 ) 依照中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，结合保温节能工程施工的特点，双方本着平等、自愿的原则，在协商一致的基础上，为明确双方的权利、义务，达成如下协议： 第一条、工程概况 1工程名称： 2工程地点： 3工程内容及做法：参照国家相关标准及规范进行施工。 4质量标准 (1)按设计施工方案和施工工艺施工，质量等级合格； (2)表面平整光滑、无龟裂、脱落、水泡，线条顺直； (3)材质及保温效果按乙方提供给甲方认可的样板 为准。 5合同价款： 6承包方式：包工包料。 7工程期限： 第二条、甲方权利义务 1开工前，甲方应向乙方进行现场交底，并办理正式施工所 涉及的各种申请报建审批等手续。否则，由此发生的经济损失 (包括罚款 )由甲方负责。 2开工前，协调土建总包单位向乙方提供施工现场水源、电源接入口、拆迁现场障碍物，按设计要求土建工作面工程施工完毕，及时协调交叉作业的其他工程配合问题。 3甲方驻工地总代表，代表甲方履行合同中约定的权利和义务。本工程中甲方所有文件必须经甲方工地总代表签署或加盖甲方工程技术印章后有效。 4及时组织工程验收，办理竣工决算，并按时支付工程款。 第三条、乙方权利和义务 1按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购，供应和管理工作及施工前的准备工作。 2乙方驻工地总代表，对工程进度、工程质量、工程安全进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程手续，负责签证，解决应由乙方解决的问题及其他事宜。 3乙方派驻工地现场技术质检员，对工程进度、工程质量、工程安全进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续。 4向甲方提交隐蔽验收通知、竣工验收通知，提出由甲方协调的交叉作业计划。 5严格进行施工， 确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付使用。 6完工的部分，交工前负责保管，并清理现场。 7按照有关规定提出验收技术资料，通知甲方验收，办理竣工决算。 8在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题负责无偿维修。 第四条、工程变更 1设计图纸经会审定案后，原则不准变更，如确需变更时，应提前 3曰办理变更手续，书面通知对方，双方协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，因甲方要求变更造成的损失由甲方负责。 2在施工中，如乙方发现施工图纸或说明书不符合设计要求，要及时书面通知甲方，甲方应及时处理，并将处理意见及时通知乙方，双方对有关事宜协商一致，形成书面文件。 第五条、工程款的结算与支付 1保温施工面积约为，最终面积按实际施工展开面积进行结算。 2工程款支付： 第六条、工期延误 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认后，工期相应顺延： 1工程量变化或设计变更； 2不可抗力因素； 3甲方同意工期顺延的其他情况。 第七条、安全生产责任 1在本合同工程中，由于乙方的原因造成的一切安全生产责任均由乙方负责。 2在本合同工程中，由于甲方的交叉作业等原因造成的安全生产责任均由甲方负责。 第八条、工程验收 1工程竣工后，由乙方通知甲方验收，甲方白接到验收通知后， 3日内组织验收，填写工程验收单，在工程款结清后，办理移交手续。 2甲方接通知后，超过 7日未组织验收，并且未告知乙方不验收的原因或提出新的验收时间，则视为通过验收。 第九条、工程保修期 本工程的保修期为壹年，经甲方验收合格双方签字之日起计算。 第十条、违约责任 1合同双方当事人中的任何一方，因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对 方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时按实支付乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械调迁，材料积压等实际损失费用，并顺延工期；其他交叉作业工程影响乙方施工的，工期顺延，但不增加施工费用。 3工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量和其他问题，由甲方承担责任。 4甲方未按合同约定拨付工程款，每日按未付款项的支付逾期违约金，乙方同时有权停工。 5甲方超过合同规定的日期验收 、结算，每日按工程约定总造价之支付逾期违约金。 责无偿维修或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程约定总造价之支付逾期违约金。 第十一条、合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，双方约定在乙方所在地法院诉讼解决。 第十二条、备注： 本合同一式份，双方各执份，双方