建设工程法规模拟题2.doc

建设工程法规及相关知识 模拟题二一 、 单项选择题 （共 共 0 60 题 ， 毎题 1 1 分 ， 每题的备选项中 ， 只有 1 1 个最符合题意 ）1、以下关于法律法规效力的说法中，正确的是( )。A、新的法律与旧的法律不一致时，一定采用新的法律B、部门规章与地方政府规章之间对同一事项规定不一致时，由全国人大常委会裁决C、部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时，由国务院裁决D、部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时，很有可能国务院的意见不是最终的裁决。【 参考答案】 】 D D P62、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（ ） 。A、乙的行为属于法定代理B、甲有权拒绝接受这批普通水泥C、如甲拒绝，应由乙承担付款义务D、甲应承担付款义务【 参考答案 】D D P133、某建设单位为方便施工现场运输，借用项目相邻单位道路通行，双方约定建设单位每月支付 20000 元费用，据此，建设单位享有的权利是( )。A、建设用地使用权B、地役权C、相邻权D、宅基地使用权【 参考答案 】B B P174 4 、某宾馆发生火灾，邻近的单位主动组织人员灭火，这一行为使宾馆减少了 10 万元的损失，而该单位却因此损失 1 万元。下列表述正确的是（ ）。A、宾馆与单位之间产生了不当得利之债B、宾馆与单位之间产生了无因管理之债C、宾馆与单位之间产生合同之债D、该单位有权要求宾馆支付 5 万元赔偿【 参考答案 】B B P205 5 、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请发明专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了发明专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某发明专利权。该发明专利权届满的期限是( )。A、2021年3月5日B、2021年3月15日C、2021年5月15日D、2023年2月13日【 参考答案 】B B P236、培训机构在委托教师陈某授课时录制随堂课件，双方约定该音像作品著作权共同所有。后培训机构将该音像作品定价 300 元在网上销售，被黑客王某破解后定价 150元销售。培训机构发现后及时委托律师制止该侵权行为，现已查实王某共销售课件 300份，扣除制作成本和销售成本后共非法获利 2 万元。培训机构因此侵权行为实际损失 6万元，支付的律师费用和其他必要开支 1. 8 万元。则培训机构可向王某主张赔偿（ ） 。A、3.8 万元B、7.8 万元C、10.8 万元D、50 万元【 参考答案 】B B P277、按照担保法的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（ ）。A、可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任B、必须在原担保范围内继续承担保证责任C、可以拒绝再承担保证责任D、同意后，才继续承担保证责任【 参考答案 】B B P318、某贷款合同，借款方以一块林地的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同（ ）。A、在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效B、由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合同C、自当事人双方签字盖章后即生效D、借贷双方办理完抵押登记手续后生效【 参考答案 】C C P329、下面关于质权的说法，正确的是( )。A、质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征B、质权人在质权存续期间，可以处分质物C、质物必须是动产D、能够用作质押的动产必须符合国家的规定【 参考答案 】A A P3310、下列关于串通投标罪的说法中。正确的是（ ）。A、只有损害招标人利益的串通投标，才构成串通投标罪B、因串通投标承担罚金刑事责任的，该罚金只能合并处罚C、因串通投标被定罪承担刑事责任后，可不必承担民事赔责任偿D、单位犯罪串通投标罪，仍可追究直接责任人员的刑事责任【 参考答案 】D D P4211、某建筑工程计划工期为 10 个月，工程总投资 900 万元，施工合同价为 600 万元，则领取施工许可证前到位资金原则上不得少于（ ）万元。A、450 B、270C、180 D、300【 参考答案 】D D P4812、因企业分立而新设立的建筑企业，其资质等级应按（ ）A、原企业的资质等级确定B、降低一级原企业的资质等级确定C、最低资质等级核定D、实际达到的资质条件核定【 参考答案 】D D P5613、按照 注册建造师管理规定 ，下列情形中不予注册的情形是（ ）。A、申请人已61 岁B、因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满四年C、被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2 年D、申请人申请注册之日止4 年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故【 参考答案 】B B P6614.下列建设项目中，可以不招标的是( )。A、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为 80 万元的材料采购合同B、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为 500 万元的材料采购合同C、个人捐资的教育项目中合同估算价为 80 万元的监理合同D、外商投资的供水项目中合同估算价为 1000 万元的施工合同【 参考答案 】A A P737415、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是（ ） 。A、投标人B、招标人C、招标代理机构人员D、招标单位的纪检部门人员【 参考答案 】A A P7816、 某工程施工联合体参加资格预审并获通过后， 投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（） 。A、征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效B、可以认定投标文件有效C、征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效D、应当认定投标文件无效【 参考答案 】D D P8217、下列选项中，除( )以外都视为投标人串通投标。A、不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B、不同投标人的报价呈规律性差异C、不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D、投标人以他人名义投标【 参考答案 】D D P8418、工程项目管理企业受建设单位委托，按合同约定可以( )。A、直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B、直接与该工程项目的总承包单位签订合同C、协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D、分包该工程项目的物资采购业务【 参考答案 】C C P9519、当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是( )。A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B、建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C、总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D、分包单位只对总承包单位承担责任【 参考答案 】C C P9820、某施工单位因在招标活动中有违法行为，被建设行政主管部门作为一年内不得参与招标项目投标的处罚。则在企业信用档案中，应在（ ）内进行公布，公布的期限为（ ） 。A、7 日，6 个月B、7 日，1 年C、20 天，6 个月D、20 天，1 年【 参考答案 】D D P10321、某工程施工合同中约定 2013 年 11 月 20 日竣工，并于 1 个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期 3 个月，发包方在合同约定的竣工日期后 2 个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为( )。A、2013 年 11 月 20 日B、2013 年 12 月 20 日C、2014 年 1 月 20 日D、2014 年 2 月 20 日【 参考答案 】C C P11022、 某建设工程合同约定， “工程通过竣工验收后 2 个月内， 结清全部工程款” 。 2005年 10 月 1 日工程通过竣工验收，10 月 10 日承包人提交竣工结算文件，10 月 20 日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006 年 5 月 1 日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为（ ） 。A、2005 年 10 月 10 日 B、2005 年 10 月 20 日C、2005 年 12 月 1 日 D、2006 年 5 月 1 日【 参考答案 】B B P11123、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。则施工单位出卖模板的合同为（ ）合同。A、可变更、可撤销 B、有效C、无效 D、效力待定【 参考答案 】B B P11824、根据合同法 ，下列合同转让合法生效的是（ ） 。A、某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B、甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，并打电话通知了乙C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已经将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D、监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应资质的监理单位【 参考答案 】B B P11925、某工程在 9 月 10 日发生了地震灾害迫使承包人停止施工。9 月 15 日发包人与承包人共同检查工程的损害程度，并一致认为损害程度严重，需要拆除重建。9 月 17日发包人将依法单方解除合同的通知送达承包人，9 月 18 日发包人接到承包人同意解除合同的回复。依据合同法的规定，该施工合同解除的时间应为（ ） 。A、9 月 10 日B、9 月 15 日C、9 月 17 日D、9 月 18 日【 参考答案 】C C P12126、2012 年 1 月 1 日，某设备供应商以欺诈手段与施工单位签订了一份空调买卖合同，以下说法正确的是：A、施工单位撤销此合同的诉讼时效是两年。B、该合同属于无效合同。C、施工单位必须在 2013 年 1 月 1 日前行使该合同撤销权。D、如果施工单位想撤销该项合同，只能请求人民法院行使其合同的撤销权。【 参考答案 】C C P12127、某项目勘察费用为 40 万元，合同中约定定金为 20%，也约定了违约金 5 万元，发包方按承包方的请求支付了 20 万元定金，承包方若不能按照合同约定履行合同导致合同解除，那么承包方应支付给发包方（ ）万元。A、40 B、28C、20 D、16【 参考答案 】B B P12328、2011 年 2 月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是( )。A、赵先生 2010 年 1 月入职甲企业，该企业在 2010 年 11 月才与其签订书面劳动合同B、张女士于 1991 年 1 月到乙企业后一直在该企业工作C、 王先生于 1989 年进入丙国有企业工作， 2008 年 3 月该企业改制时王先生已年满50 岁D、李女士已经连续与丁企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时该企业将李女士提升为市场部部长【 参考答案 】A A P12529、下列关于劳动合同效力的表述中，正确的是( )。A、用人单位的投资人变更，劳动合同终止，效力灭失B、用人单位发生合并或者分立，原劳动合同内容变更，效力降低C、劳动合同被确认无效，对劳动者已付出的劳动，用人单位可以不支付劳动报酬D、用人单位免除自己的法律责任、排除劳动者权利的劳动合同无效或部分无效【 参考答案 】D D P12830、劳动关系存续期间拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者( )。A、必须等劳动关系终止后再申请仲裁B、劳动关系存续期间即可申请仲裁C、必须在劳动关系终止之日起一年内申请仲裁D、只能在劳动关系存续期间申请仲裁，劳动关系终止即丧失权利【 参考答案 】B B P14331、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，为达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照（ ）的市场价格履行。A、合同签定地B、履行义务一方所在地C、材料所在地D、订立合同时履行地【 参考答案 】D D P15132、下列关于借款合同法律规定的表述中，正确的是( )。A、贷款人提供借款时可以预扣利息B、借款人逾期还贷，应加倍支付逾期利息C、自然人之间的借款合同，自合同签订时生效D、民间借贷利率不得超过银行同类贷款利率的 4 倍【 参考答案 】D D P15533、货物运输合同中，托运人的主要权利是( )。A、按时提货验收权B、对运输物品的保密权C、对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权D、有条件的拒付运费权利及任意变更解除权【 参考答案 】D D P16234、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工（ ）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。A、10 B、7C、15 D、3【 参考答案 】C C P16835、可能产生环境噪声污染的，应当由（ ）提出环境影响报告书。A、建设单位B、建设行政主管部门C、施工单位D、环境保护行政主管部门【 参考答案 】A A P16836、结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于（ ）米。A、0.5B、1.0C、1.2D、1.5【 参考答案 】A A P17037、根据对施工用电及照明的相关规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（ ） 。A、15% B、20% C、25% D、30%【 参考答案 】B B P18238、 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程， 工程设计方案应当根据 （ ）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A、文物保护单位B、建设单位C、施工单位D、设计单位【 参考答案 】A A P19139、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是( )。A、原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序B、原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证C、施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废D、未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证【 参考答案 】B B P19740、建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前( )个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。A、2 B、3C、4 D、6【 参考答案 】B B P19741、某建筑施工企业有施工总承包一级资质，按照建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法规定，其安全生产管理机构中应配备不少于（ ）人的专职安全生产管理人员。A、3 B、4C、5 D、6【 参考答案 】B B P20242、施工现场临时用电设备在 5 台以下，或者设备总容量在 50KW 以下者，应（ ） 。A、编制用电组织设计B、制订安全用电和电气防火措施C、编制用电安全项目施工方案D、制订用电安全负责制【 参考答案 】B B P21343、根据建设工程安全生产管理条例 ，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（ ） 。A、负责项目管理的技术人员 B、项目负责人C、技术负责人 D、安全员【 参考答案 】A A P21544、某施工合同于 2012 年 6 月 5 日生效，该工程于 2012 年 6 月 15 日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。 该保险合同于 2012 年 6 月 10 日生效，被保险工人于 2012 年 7 月 20 日进场施工。该意外伤害期限自（ ）起至该工程竣工验收合格日止。A、2012 年 6 月 5 日B、2012 年 6 月 10 日C、2012 年 6 月 15 日D、2012 年 7 月 20 日【 参考答案 】C C P22845、某高层建筑在地下桩基础施工中，基坑发生坍塌，造成 10 人死亡，直接经济损失 900 余万元。本次事故属于（ ） 。A、重大事故 B、特别重大事故C、较大事故 D、一般事故【 参考答案 】A A P23246、根据特种设备安全监察条例 ，经核准的的特种设备检测机构对特种设备进行的检测包括（ ） 。A、旁站检验 B、型式检验 C、平行检验 D、破损检验【 参考答案 】B B P24747、有关建筑材料、构配件、设备、商品混凝土检验规定，理解正确的是（ ）。A. 建设单位对自己采购的建筑材料质量负责，相应的检验检测工作也应当由建设单位自行完成B.施工单位对建筑材料、设备的检验，必须以工程设计要求、施工技术标准和承包合同约定为依据，并形成书面记录，由专人签字C.有生产许可证、产品合格证的材料、设备，可以不再检验D.涉及结构安全的试块、试件、材料，施工人员应当现场取样，并送当地质量监督机构进行检测【 参考答案 】B B P26248、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（ ）提出设计方案。A、其他设计单位B、监理单位C、具有相应资质等级的设计单位D、装修施工企业【 参考答案 】C C P27049、关于监理单位相关质量责任和义务的说法中，错误的是（ ） 。A、监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理B、工程监理单位不得转让工程监理业务C、未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收D、监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任【 参考答案 】C C P27527650、根据建设工程质量管理条例规定，不属于建设工程竣工验收应具备的条件是（ ） 。A、施工单位签署的工程保修书B、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C、设计和施工质量已得到了质量监督部门的认可并作出评定D、完整的技术档案和施工管理资料【 参考答案 】C C P27851、建设单位应当自建设项目投入试生产之日起（ ）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收A、3 B、1 C、2 D、5【 参考答案 】A A P28052、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3 年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（ ） 。A、主体结构的最低保修期限应是 50 年，施工单位需要承担保修责任B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任【 参考答案 】B B P28753、缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，可视同发包人认可返还承包人的保证金申请的条件是( )。A、在接到该申请后 14 日内不予答复，且经催告后 7 日内仍不予答复B、在接到该申请后 14 日内不予答复，且经催告后 14 日内仍不予答复C、在接到该申请后 7 日内不予答复D、在接到该申请后 14 日内不予答复【 参考答案 】B B P28954、下列纠纷中，适合仲裁法仲裁的是（ ） 。A、总分包之间的合同纠纷B、继承纠纷C、劳动合同纠纷D、对罚款不服发生的纠纷【 参考答案 】A A P29355、当事人委托某律师事务所的王律师做自己的诉讼代理人，授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理” 。则王律师有权代为（ ） 。A、陈述事实、参加辩论B、承认、放弃、变更诉讼请求C、进行和解D、提起反诉或上诉【 参考答案 】A A P30256、某工程建设施工合同约定，建设单位应于 2001 年 5 月 10 日前支付工程款。但建设单位一直未按约支付。2002 年 9 月 10 日发生了持续 1 个月的阻碍施工企业提起诉讼的不可抗力事件。刚该欠款纠纷的诉讼时效有期限至（ ）A、2002 年 5 月 9 日 B、2003 年 5 月 9 日C、2003 年 6 月 9 日 D、2004 年 9 月 9 日【 参考答案 】B B P30757、甲、乙分别属于不同省份的居民，因工程纠纷甲将乙诉至被告乙所在地的区人民法院，法院依法作出一审判决。乙对该判决不服，上诉至其所在地中级人民法院。法院经审理，作出了驳回上诉、维持原判的二审判决。现被告乙拒不执行判决，原告应向（ ）申请强制执行。A、被告乙所在地中级人民法院B、原告甲所在省高级人民法院C、被告乙所在区人民法院D、原告甲所在市中级人民法院【 参考答案 】C C P31858、仲裁庭由 3 名仲裁员组成时，其中首席仲裁员应由当事人（ ）指定。A、委托仲裁委员会B、委托仲裁庭C、共同D、共同委托仲裁委员会主任【 参考答案 】D D P32459、根据民事诉讼法 ，申请仲裁裁决强制执行的期间为( )。A、6 个月B、1 年C、2 年D、3 年【 参考答案 】C C P32660、在行政诉讼中，第二审人民法院审理上诉案件（） 。A、只审理一审法院认定事实是否清楚B、只审理一审法院适用法律是否正确C、必须全面审查、不受上诉范围的限制D、只审理一审法院有无违反法定程序【 参考答案 】C C P338二 、 多项选择题 （共 共 20 题 ， 每题 2 分 。 每题的备选项中 ，有 有 2 个或 2 个以上符合题意 ，至少有 1 个错项 。 错选 ， 本题不得分 ； 少选 ，得 所选的每个选项得 0.5 分 ）1、6 月 1 日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价 100 万元，约定买方交付定金 30万元。买方 6 月 10 日实际只交付了 25 万元，卖方签收。说法正确的是（ ）。A买卖合同是主合同，定金合同是从合同B买卖合同自 6 月 1 日成立C定金合同自 6 月 1 日成立D若卖方不能交付货物，应返还 50 万元E若买方放弃购买，仍可以要求卖方返还 5 万元【 参考答案 】A A B B E E P332 2 、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有( )工程项目。A、技术复杂，仅有几家投标人满足条件的B、受自然地域环境限制的C、采用公开招标的费用占合同金额的比重过大的项目D、施工主要技术需要使用某项特定专利的E、涉及国家安全、国家秘密项目而不适宜招标的【 参考答案 】A A B B C C P753、关于联合体投标的说法，正确的有( )。A、多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B、中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任C、联合体各方的共同投标协议属于合同关系D、由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围E、联合体中标的，应当由联合体各方共同与招标人签订合同【 参考答案 】A A B B C C E E P814、根据招标投标法 和招标投标法实施条例 ，关于招标项目的说法，正确的有（ ） 。A、招标人不可以直接授权评标委员会直接确定中标人B、评标委员会成员对其评审意见承担个人责任C、履约保证金不得超过中标合同金额的 10%D、国有资金控股的依法必须招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人E、招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判【 参考答案 】B B C C D D P79835、根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准 ，属于工程质量不良行为的有（ ） 。A、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B、将承揽的工程转包或违法分包C、施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明D、未按照节能设计进行施工E、未履行保修义务或拖延履行保修义务【 参考答案 】D D E E P1026、根据合同法相关规定，承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程（ ）起计算。A、合同订立之日B、竣工之日C、开工之日D、保修期届满之日E、合同约定竣工之日【 参考答案 】B B E E P1127、根据合同法的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除合同的有（ ）。A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【 参考答案 】A A B B D D P1218、某工程项目施工过程中发生了不可抗力，工程收到了损害，则构成施工单位免责的条件包括( )。A、免责程度限于不可抗力的影响程度B、在合理期限内提供证明C、因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害D、不能履行义务方应及时通知对方E、受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分【 参考答案 】A A B B D D P1239、施工单位工人遭遇如下情形， （ ）可认定为工伤。A、甲在施工中因同组王某误操作受重伤B、乙在施工现场旧病发作，经抢救无效，3 天后死亡C、施工单位送工人去施工现场时，车发生侧翻，丙为此受伤D、丁晚上在仓库值班遭遇火灾被烧伤E、戊回乡探亲路上遇车祸死亡。【 参考答案 】A A C C D D P13110、下列合同中，属于依法应当采用书面形式的有( )。A、货物运输合同B、银行贷款合同C、买卖合同D、租赁合同E、施工合同【 参考答案 】B B E E P14815711、关于融资租赁，说法正确的是( )。A、出租人应当负担租赁物的维修与瑕疵担保义务B、承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务C、承租人破产的，租赁物不属于破产财产D、租赁期间，因租赁物造成第三人的人身伤害的，出租人不承担责任E、租赁期间，因租赁物造成第三人的人身伤害的，承租人不承担责任【 参考答案 】B B C C D D P16012、下边对于安全生产许可证的说法正确的有（ ）。A、安全生产许可证的有效期为 5 年B、未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C、建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证D、企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期E、企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原办证机关同意，可延期【 参考答案 】B B C C E E P19713、建筑施工企业安全生产管理机构设备及专职安全生产管理人员