设计采购生产施工总承包合同.doc

项项目目名名称称 工工程程 总总 承承 包包 合合 同同 发包人 发包人 承包人 承包人 年年 月月 日日 目目 录录 项项目目名名称称 工工程程 1 总总 承承 包包 合合 同同 1 目目 录录 2 第一部分第一部分 总承包合同协议书总承包合同协议书 9 一 工程概况 9 二 承包方式及范围 9 三 施工工期 10 四 质量标准 10 五 合同价款 10 六 组成合同的文件 10 七 词语与合同条款 10 八 承包人承诺 11 九 发包人承诺 11 十 合同生效 11 第二部份第二部份 合同通用条款合同通用条款 13 1 合同 13 1 1 定义 13 1 2 标题和旁注 16 1 3 书面文件 17 1 4 法律和语言 17 1 5 合同协议书 17 1 6 文件的优先次序 17 1 7 往来文书 17 1 8 现场文件 18 1 9 承包人文件的提供 18 1 10发包人使用承包人的文件 18 1 11承包人使用发包人的文件 19 1 12保密事项 19 1 13遵守法律 法规及有关规定 19 2 发包人 19 2 1 一般义务 19 2 2 现场的进入与使用 19 2 3 许可 批准 19 2 4 发包人有权对不合格的工程分包人行使否决权 20 2 5 发包人终止合同的权利 20 3 发包人代表 20 3 1 发包人代表的职责与权力 20 3 2 对发包人代表的要求 20 3 3 发包人权利的委托 21 3 4 发包人代表权力的委托 21 3 5 发包人尽力达成一致 21 3 6 指示 21 4 承包人 22 4 1 一般义务 22 4 2 履约保证金 22 4 3 承包人代表 23 4 4 工程协调 23 4 5 放线 24 4 6 质量保证 25 4 7 现场数据 25 4 8 合同价格的认定 26 4 9 不可预见的困难 26 4 10不可预见的地表以下条件 26 4 11进场路线 26 4 12道路通行权与设施 27 4 13避免干扰 27 4 14进度计划 27 4 15进度报告 28 4 16承包人的施工设备和材料 29 4 17安全措施 29 4 18环境保护 29 4 19水 电 29 4 20承包人的现场作业 30 4 21现场清理 30 4 22现场安全 31 5 设计 31 5 1 基本义务 31 5 2 承包人文件 31 5 3 承包人的承诺 32 5 4 技术标准和规章 33 5 5 培训 33 5 6 竣工图纸 33 5 7 操作和维修手册 34 5 8 设计的错误 34 5 9 知识产权 34 6 工程设备 材料和质量 35 6 1 实施方式 35 6 2 样本和样品 36 6 3 检查 36 6 4 试验 37 6 5 补救工作 38 6 6 工程设备与材料的所有权 38 7 开工 延误和暂停 38 7 1 工程的开工 38 7 2 工期 39 7 3 工期的延误 39 7 4 其他原因引起的延误 39 7 5 工程进度 39 7 6 误期损害赔偿费 40 7 7 暂时停工 40 7 8 暂停引起的后果 41 7 9 复工 41 8 交工试验和竣工试验 41 8 1 承包人的义务 41 8 2 试验延误 42 8 3 重新试验 42 8 4 未能通过试验 42 9 发包人接收工程 42 9 1 交工证书 42 9 2 发包人的使用 43 10 工程的质量保证期 43 11 缺陷责任 43 11 1 完成扫尾工作和修补缺陷 43 11 2 修补缺陷的费用 43 11 3 合同有效期的延长 44 11 4 未能补救缺陷 44 11 5 移出有缺陷的部分工程 44 11 6 进一步的试验 45 11 7 进入权 45 11 8 由承包人调查 45 11 9 履约证书 45 11 10 未履行的义务 45 12 合同总价与支付 46 12 1 合同总价 46 12 2 支付 46 13 变更 46 13 1 有权变更 46 13 2 变更的程序 47 14 承包人的违约 47 14 1 通知改正 47 14 2 终止 47 14 3 终止后的罚款 48 14 4 贿赂 48 15 承包人的权利 49 16 风险和责任 49 16 1 保障 49 16 2 承包人对工程的照管 49 16 3 发包人的风险 49 16 4 发包人的风险造成的后果 50 16 5 承包人的风险 50 17 保险 50 17 1 建筑工程一切险及建筑施工机具保险 50 17 2 第三者责任保险 51 17 3 雇主责任险或建筑施工人员人身意外伤害保险 51 17 4 有关保险的总的要求 51 18 不可抗力 52 18 1 不可抗力的定义 52 18 2 不可抗力事件的影响 52 18 3 承包人的责任 52 18 4 发包人的责任 52 18 5 对承包人的付款 53 18 6 可选择的终止及免除履约义务 53 18 7 根据法律解除履约义务 53 19 友好协商与仲裁 53 第三部分第三部分 合同专用条款合同专用条款 54 1 合同 54 1 1 工程概况工程概况 54 1 2 合同文件及质量标准合同文件及质量标准 54 2 总承包工程范围 55 2 1 总承包范围总承包范围 55 2 2 具体承包范围详见合同附件具体承包范围详见合同附件 4 55 3 发包人 55 3 1 发包人发包人 55 3 2 发包人代表发包人代表 56 3 3 监理工程师监理工程师 57 4 承包人 57 4 1 承包人职责承包人职责 57 4 2 履约保证金履约保证金 58 4 3 转包与分包转包与分包 58 4 4 承包人代表承包人代表 59 4 5 质量保证质量保证 59 5 设计 59 5 1 设计文件设计文件 59 5 2 设计成果文件及资料的交付设计成果文件及资料的交付 59 5 3 承包人对专利权的保证 60 5 4 设计进度 60 6 雇员 60 6 1 雇员雇员 60 6 2 流行性传染疾病流行性传染疾病 61 6 3 监理工程师及其雇员监理工程师及其雇员 61 6 4 承包人管理人员承包人管理人员 61 6 5 安全协议安全协议 61 6 6 协调协调 61 6 7 承包人的管理承包人的管理 61 7 工程设备 材料和施工 61 7 1 原则原则 61 7 2 规定规定 62 7 3 承包人检验承包人检验 62 7 4 发包人检验发包人检验 62 7 5 共同检验共同检验 62 7 6 办理相关手续办理相关手续 63 7 7 责任责任 63 7 8 隐蔽工程隐蔽工程 63 7 9 资料资料 64 7 10其它其它 64 8 开工 交工及竣工 64 8 1 开工前应办理的许可证开工前应办理的许可证 64 8 2 合同建设工期合同建设工期 65 8 3 开工 交工时间开工 交工时间 65 8 4 进度控制与考核进度控制与考核 65 8 5 竣工时间竣工时间 65 8 6 误期损害赔偿费误期损害赔偿费 65 9 交工试验与竣工试验 66 9 1 工程中间验收工程中间验收 66 9 2 设备 材料等生产现场检验设备 材料等生产现场检验 66 9 3 规定规定 67 9 4 无负荷试车无负荷试车 67 9 5 负荷试车负荷试车 67 9 6 交工试验交工试验 67 9 7 功能保证值的考核功能保证值的考核 69 9 8 竣工验收竣工验收 69 9 9 未能通过竣工试验未能通过竣工试验 70 10 发包人接收 70 10 1工程完成负荷试车 交工验收后 办理工程实物交接 工程完成负荷试车 交工验收后 办理工程实物交接 70 10 2工程投产经竣工试验合格 工程竣工资料提交完毕后 发包人向承包人颁发竣工验工程投产经竣工试验合格 工程竣工资料提交完毕后 发包人向承包人颁发竣工验 收证书 收证书 70 11 工程质量保证期 70 11 1工厂性能保证工厂性能保证 70 11 2质量保证期质量保证期 70 11 3工程质量保证金工程质量保证金 70 11 4工程质量保修期工程质量保修期 71 11 5工程质量监督工程质量监督 71 12 缺陷责任 71 12 1 责任和索赔责任和索赔 71 13 合同价款及支付 72 13 1合同价款合同价款 72 13 2发票和支付条件发票和支付条件 72 14 变更 72 14 1发包人原因发包人原因 72 14 2承包人原因承包人原因 72 14 3其它其它 72 15 承包人违约 73 15 1通知改正通知改正 73 15 2终止终止 73 15 3功能考核功能考核 73 15 4赔偿赔偿 73 16 发包人违约 74 17 保险 74 17 1承包人保险承包人保险 74 17 2发包人保险发包人保险 74 17 3措施措施 74 18 不可抗力 74 19 索赔 争议与仲裁 74 19 1索赔索赔 74 19 2 争议与解决仲裁争议与解决仲裁 75 20 其他 75 20 1标准和规范标准和规范 75 20 2工程项目资料归档要求工程项目资料归档要求 75 21 合同执行 76 21 1要求要求 76 21 2合同文本合同文本 76 21 3未尽事宜未尽事宜 76 21 4生效和失效生效和失效 76 21 5合同附件清单 合同附件清单 76 第一部分第一部分 总承包合同协议书总承包合同协议书 发包人 发包人 承包人 承包人 依照中华人民共和国依照中华人民共和国 合同法合同法 建筑法建筑法 建设工程勘察设计市建设工程勘察设计市 场管理规定场管理规定 建设工程质量管理条例建设工程质量管理条例 建设工程勘察设计管理条例建设工程勘察设计管理条例 及其他相关法律 法规和规章 双方本着平等互利 友好合作和诚实信用及其他相关法律 法规和规章 双方本着平等互利 友好合作和诚实信用 的原则 经充分协商 签订本合同 的原则 经充分协商 签订本合同 一 工程概况一 工程概况 工程名称 工程名称 工程地点 工程地点 工程内容 工程内容 资金来源 企业自筹资金来源 企业自筹 二 承包方式及范围二 承包方式及范围 承包方式 承包人以工程承包方式 承包人以工程 EPCEPC 总承包方式 为发包人建设总承包方式 为发包人建设 生产生产 线 及配套厂房 设施 包括从地勘 工程设计 机组及配套公辅设备设线 及配套厂房 设施 包括从地勘 工程设计 机组及配套公辅设备设 计及供货 建安施工 单试 联试 冷运行 与发包人共同完成热负荷试计及供货 建安施工 单试 联试 冷运行 与发包人共同完成热负荷试 车及功能考核等 完成工程所需的一整套工艺技术 设备和供电系统配套车及功能考核等 完成工程所需的一整套工艺技术 设备和供电系统配套 的各项设施的工厂设计 初步设计 施工图设计 的各项设施的工厂设计 初步设计 施工图设计 采购 施工 试生产 采购 施工 试生产 指导 质量保修及达产达标全过程的总承包工程 指导 质量保修及达产达标全过程的总承包工程 承包范围 由承包范围 由 个部分组成 个部分组成 1 1 工艺 生产 机组 工艺 生产 机组 包含包含 机组 机组 2 2 厂房及其土建工程 厂房及其土建工程 3 3 公辅设施 工程具体包括 详勘 公辅设施 工程具体包括 详勘 工程设计 机组及配套公辅设备设计及供货 建安施工 单试 联试 冷工程设计 机组及配套公辅设备设计及供货 建安施工 单试 联试 冷 运行 与发包人共同完成热负荷试车及功能考核等 完成工程所需的一整运行 与发包人共同完成热负荷试车及功能考核等 完成工程所需的一整 套工艺技术 设备和供电系统配套的各项设施的工厂设计 初步设计 施套工艺技术 设备和供电系统配套的各项设施的工厂设计 初步设计 施 工图设计 及相关工程技术服务等 工图设计 及相关工程技术服务等 三 施工工期三 施工工期 开工日期 开工日期 年年 月月 日日 交工日期 交工日期 年年 月月 日日 施工工期 施工工期 日历天日历天 四 质量标准四 质量标准 工程质量标准 合格 以国家法律规定的合格标准 双方签订的合同工程质量标准 合格 以国家法律规定的合格标准 双方签订的合同 及附件规定的验收标准为准 及附件规定的验收标准为准 五 合同价款五 合同价款 本合同价款为固定含税总价人民币本合同价款为固定含税总价人民币 万元整 大写 万元整 大写 元元 整 整 六 组成合同的文件六 组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序如下 组成本合同的文件及优先解释顺序如下 1 1 本合同协议书 本合同协议书 2 2 合同附件和补充协议 合同附件和补充协议 3 3 合同专用条款 合同专用条款 4 4 合同通用条款 合同通用条款 5 5 标准 规范及有关技术文件 标准 规范及有关技术文件 6 6 图纸 图纸 7 7 会议纪要 会议纪要 8 8 招投标文件 招投标文件 双方有关总承包工程的洽谈 变更 签证单等书面协议或文件视为双方有关总承包工程的洽谈 变更 签证单等书面协议或文件视为 本合同组成部分 最新签署的文件超越上述文件内容 以新签署的文件为本合同组成部分 最新签署的文件超越上述文件内容 以新签署的文件为 准 准 七 词语与合同条款七 词语与合同条款 本协议书中有关词语含义与本合同的第一部分本协议书中有关词语含义与本合同的第一部分 合同通用条款合同通用条款 分分 别赋予它们的定义相同 别赋予它们的定义相同 八 承包人承诺八 承包人承诺 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工 交工 竣工并在质量承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工 交工 竣工并在质量 保修期内承担工程质量保修责任和保修全部费用 保修期内承担工程质量保修责任和保修全部费用 九 发包人承诺九 发包人承诺 发包人向承包人承诺 在承包人依约履行合同进度后 按照合同约发包人向承包人承诺 在承包人依约履行合同进度后 按照合同约 定的期限和方式支付合同价款 定的期限和方式支付合同价款 十 合同生效十 合同生效 合同订立时间 合同订立时间 年年 月月 日日 合同订立地点 合同订立地点 本合同经双方法人代表或其授权代表签字并加盖双方合同专用章生本合同经双方法人代表或其授权代表签字并加盖双方合同专用章生 效 效 发包人 合同章 发包人 合同章 名称 名称 承包人 合同章 承包人 合同章 名称 名称 注册地址 注册地址 注册地址 注册地址 法定代表人 法定代表人 法定代表人 法定代表人 委托代理人 委托代理人 委托代理人 委托代理人 开户银行 开户银行 开户银行 开户银行 帐号 帐号 帐号 帐号 电话 电话 电话 电话 传真 传真 传真 传真 E mailE mail E mail E mail 邮编 邮编 邮编 邮编 第二部份第二部份 合同通用条款合同通用条款 1 合同合同 1 1定义定义 在合同中 下文定义的措词和用语 除另有要求外 应具有本款赋予在合同中 下文定义的措词和用语 除另有要求外 应具有本款赋予 的含义 的含义 1 1 1 文件文件 1 合同合同 指本总承包合同所包括的合同协议书 合同附件 本合指本总承包合同所包括的合同协议书 合同附件 本合 同专用和通用条款 发包人要求以及合同协议书引述的其他文件 还包括同专用和通用条款 发包人要求以及合同协议书引述的其他文件 还包括 通过合同双方达成的协议 双方形成的纪要 以正确方式对本合同的组成通过合同双方达成的协议 双方形成的纪要 以正确方式对本合同的组成 文件所作的修改 补充和变更 文件所作的修改 补充和变更 2 合同协议书合同协议书 系指双方满足各自的需要 经协商后按照一定的系指双方满足各自的需要 经协商后按照一定的 格式签订的协议书 格式签订的协议书 3 合同附件合同附件 指发包人和承包人共同就本合同工程协商一致的技术指发包人和承包人共同就本合同工程协商一致的技术 统一规定 包括冷轧改扩建二期工程总承包合同附件统一规定 包括冷轧改扩建二期工程总承包合同附件 1 附件附件 16 4 发包人要求发包人要求 指合同中包括的 发包人对工程的目标 范围 设指合同中包括的 发包人对工程的目标 范围 设 计技术标准和进度计划的要求 以及按合同对其所作的任何补充变更和修计技术标准和进度计划的要求 以及按合同对其所作的任何补充变更和修 正 正 5 图纸图纸 指由承包人提交并经发包人代表和监理工程师批准的所有指由承包人提交并经发包人代表和监理工程师批准的所有 图纸 计算书和其它类似的技术资料 图纸 计算书和其它类似的技术资料 1 1 2 人员人员 1 发包人发包人 指宝钢股份黄石涂镀板有限公司 指宝钢股份黄石涂镀板有限公司 2 承包人承包人 指指 3 发包人代表发包人代表 指被发包人任命并书面通知承包人作为发包人代表指被发包人任命并书面通知承包人作为发包人代表 的人 的人 4 承包人代表承包人代表 指被承包人任命并书面通知发包人的作为承包人代指被承包人任命并书面通知发包人的作为承包人代 表的人 负责设计 设备制造 采购 工程施工管理和合同的履行 表的人 负责设计 设备制造 采购 工程施工管理和合同的履行 5 分包人分包人 系指在本合同中被指定为本工程一部分的分包人 制造系指在本合同中被指定为本工程一部分的分包人 制造 商或供应商的任何当事人 或按照通用第商或供应商的任何当事人 或按照通用第 4 4 款已分包了本工程某一部分款已分包了本工程某一部分 的任何当事人 以及上述当事人财产所有权的合法继承人 但不是上述当的任何当事人 以及上述当事人财产所有权的合法继承人 但不是上述当 事人的任何受让人 事人的任何受让人 6 项目经理项目经理 系指由承包人书面委派负责本合同履行和管理本合同系指由承包人书面委派负责本合同履行和管理本合同 工程的代表 工程的代表 7 项目技术负责人项目技术负责人 系指由承包人书面委派负责管理本合同工程的系指由承包人书面委派负责管理本合同工程的 总工程师或技术总负责人 总工程师或技术总负责人 8 监理工程师监理工程师 系指发包人为本合同目的委托或指定的承担本合同系指发包人为本合同目的委托或指定的承担本合同 工程监理工作的单位或个人 并在本合同专用条款指明 工程监理工作的单位或个人 并在本合同专用条款指明 9 监理工程师代表监理工程师代表 系指由监理工程师根据相关的规定 指派常驻系指由监理工程师根据相关的规定 指派常驻 现场的某个人 现场的某个人 1 1 3 日期 时间与期限日期 时间与期限 1 合同生效日期合同生效日期 指总承包合同产生法律效力的日期 即本合同双指总承包合同产生法律效力的日期 即本合同双 方的法人代表或委托代理人签字并加盖合同章的日期 方的法人代表或委托代理人签字并加盖合同章的日期 2 开工日期开工日期 指工期计算起始日指工期计算起始日 3 交工日期交工日期 指按照合同规定 承包人完成指按照合同规定 承包人完成地勘 工程设计 机组地勘 工程设计 机组 及配套公辅设备设计及供货 建安施工 单试 联试 穿带 冷运行 热及配套公辅设备设计及供货 建安施工 单试 联试 穿带 冷运行 热 负荷试车 生产出合格的产品 并提交相应资料经发包人和监理工程师确负荷试车 生产出合格的产品 并提交相应资料经发包人和监理工程师确 认的日期 交工日期为开工日期加上合同建设工期 认的日期 交工日期为开工日期加上合同建设工期 4 竣工日期竣工日期 系指本合同工程全部完成 由发包人组织主管机构 系指本合同工程全部完成 由发包人组织主管机构 承包人 监理工程师联合进行试验 并合格地通过竣工试验 承包人提供承包人 监理工程师联合进行试验 并合格地通过竣工试验 承包人提供 完整的竣工资料后 经发包人和监理工程师在竣工证书上确认的日期 完整的竣工资料后 经发包人和监理工程师在竣工证书上确认的日期 5 合同有效期合同有效期 系指本合同正式生效日至发包人代表根据通用条款系指本合同正式生效日至发包人代表根据通用条款 第第 9 条核证的整个工程完工日 或根据通用条款第条核证的整个工程完工日 或根据通用条款第 11 3 款确定的延长期终款确定的延长期终 止日 之后的止日 之后的 365 天的整个期限 天的整个期限 6 天天 指日历日 指日历日 年年 月月 日日 按公历计算 按公历计算 7 工期工期 系指自本合同协议书中规定的开工日期至本工程交工并通系指自本合同协议书中规定的开工日期至本工程交工并通 过交工试验的全部时间 或再加上根据通用条款第过交工试验的全部时间 或再加上根据通用条款第 7 3 款确定的延长期 款确定的延长期 1 1 4 试验与交工 竣工试验与交工 竣工 1 交工试验交工试验 系指根据国家现行规范及合同规定的试验 或经监理系指根据国家现行规范及合同规定的试验 或经监理 工程师和承包人协议认为必须的其他试验 这些试验是通过承包人的自检工程师和承包人协议认为必须的其他试验 这些试验是通过承包人的自检 和监理工程师的试验 应在承包人提出交工验收申请之前完成 和监理工程师的试验 应在承包人提出交工验收申请之前完成 2 交工证书交工证书 系指本合同工程或合同工程中规定有单项工程交工后 系指本合同工程或合同工程中规定有单项工程交工后 根据通用条款第根据通用条款第 9 1 款规定签发的证书 款规定签发的证书 3 竣工试验竣工试验 系指根据国家现行规范 合同规定的试验 或经监理系指根据国家现行规范 合同规定的试验 或经监理 工程师和承包人协议认为必须的其他试验 这些试验是通过发包人 承包工程师和承包人协议认为必须的其他试验 这些试验是通过发包人 承包 人 监理工程师及国家有关部门联合的试验 应在承包人提出竣工验收申人 监理工程师及国家有关部门联合的试验 应在承包人提出竣工验收申 请之前完成 请之前完成 4 竣工证书竣工证书 指按照专用条款第指按照专用条款第 9 8 条颁发的证书 条颁发的证书 5 履约证书履约证书 指发包人代表根据通用条款第指发包人代表根据通用条款第 11 9 条颁发的证书 条颁发的证书 1 1 5 款项与支付款项与支付 1 合同总价合同总价 指在本合同协议书中写明的 承包人按合同规定实施指在本合同协议书中写明的 承包人按合同规定实施 和完成本合同工程设计 施工 交工及其缺陷的修复并履行完合同规定的和完成本合同工程设计 施工 交工及其缺陷的修复并履行完合同规定的 一切义务后应得到的支付价款总额 一切义务后应得到的支付价款总额 2 质保金质保金 指承包人按本合同约定 对交付发包人使用的工程在质指承包人按本合同约定 对交付发包人使用的工程在质 量保修期内承担质量保修的保证金 量保修期内承担质量保修的保证金 3 费用费用 指现场内外已发生或将要发生的全部正当费用 包括日常指现场内外已发生或将要发生的全部正当费用 包括日常 管理费及其他正当分摊的开支 但不包括利润 管理费及其他正当分摊的开支 但不包括利润 4 期中付款证书期中付款证书 系指发包人代表签发的 除最终付款证书之外的系指发包人代表签发的 除最终付款证书之外的 任何款项的付款证书 任何款项的付款证书 5 最终付款证书最终付款证书 系指发包人代表签发的最后付款证书 系指发包人代表签发的最后付款证书 1 1 6 其他定义其他定义 1 承包人文件承包人文件 指由承包人递交的全部图纸和设计文件 计算机软指由承包人递交的全部图纸和设计文件 计算机软 件 程序 件 程序 样品 图样 模型 操作和维修手册以及类似性质的其他手册 样品 图样 模型 操作和维修手册以及类似性质的其他手册 和各类工程资料 和各类工程资料 2 变更变更 系指发包人代表按照通用条款第系指发包人代表按照通用条款第 13 款的规定 指令或批准款的规定 指令或批准 对发包人要求所作的任何更改和 或 修改 对发包人要求所作的任何更改和 或 修改 3 工程工程 指由承包人按照合同要求设计和施工的合同工程 指由承包人按照合同要求设计和施工的合同工程 4 临时工程临时工程 指各类为了实施和完成合同工程以及修补任何缺陷 指各类为了实施和完成合同工程以及修补任何缺陷 在现场需要的全部临时工程 承包人的设备除外 在现场需要的全部临时工程 承包人的设备除外 5 合同工程合同工程 系指合同范围内的全部工程 系指合同范围内的全部工程 6 单项工程单项工程 系指合同工程范围内 合同规定或能单独发挥效益的系指合同工程范围内 合同规定或能单独发挥效益的 某一独立的单项工程 某一独立的单项工程 7 工程设备工程设备 指合同范围内由承包人提供的构成合同工程一部分的指合同范围内由承包人提供的构成合同工程一部分的 机械 电气 仪器 仪表 包括承包人仅负责供货的项目 机械 电气 仪器 仪表 包括承包人仅负责供货的项目 8 材料材料 指合同范围内由承包人提供 工程设备除外 并用于合指合同范围内由承包人提供 工程设备除外 并用于合 同工程的各类物资 包括承包人仅负责供货的项目 同工程的各类物资 包括承包人仅负责供货的项目 9 承包人的设备承包人的设备 指属承包人所用 或租赁的 用于实施和完成工指属承包人所用 或租赁的 用于实施和完成工 程以及修补任何缺陷所需要的全部机械 车辆 仪器和其他设备 程以及修补任何缺陷所需要的全部机械 车辆 仪器和其他设备 10 现场现场 指由发包人提供的用于实施工程以及工程设备和材料运达指由发包人提供的用于实施工程以及工程设备和材料运达 的场所 的场所 11 永久占地永久占地 指为实施本合同工程而需要的一切在行政机关许可期指为实施本合同工程而需要的一切在行政机关许可期 限内占用的土地 包括公路两侧路权范围内的用地 限内占用的土地 包括公路两侧路权范围内的用地 12 临时占地临时占地 指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地 指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地 包括施工所用的临时支线 便道 便桥和现场的临时出入通道 以及生产 包括施工所用的临时支线 便道 便桥和现场的临时出入通道 以及生产 生活等临时设施用地等 生活等临时设施用地等 13 当地当地 指本合同工程所在地及其附近 指本合同工程所在地及其附近 14 书面书面 指手写 打字或印刷的通信函电 包括信函 电报 电传指手写 打字或印刷的通信函电 包括信函 电报 电传 和传真 和传真 1 2标题和旁注标题和旁注 本合同条件中标题和旁注不应视为本合同条件的一部分 在合同条件或本合同条件中标题和旁注不应视为本合同条件的一部分 在合同条件或 本身的解释中也不考虑这些标题和旁注 本身的解释中也不考虑这些标题和旁注 1 3书面文件书面文件 除另有规定外 在合同中凡是任何单位或个人发出或发布的任何通知 除另有规定外 在合同中凡是任何单位或个人发出或发布的任何通知 表示同意 批准 确认 否认 任命 证明 决定 要求和意见等均应是表示同意 批准 确认 否认 任命 证明 决定 要求和意见等均应是 书面的 都不应被无理扣压或拖延 收件方应在回执上签署姓名和收到时书面的 都不应被无理扣压或拖延 收件方应在回执上签署姓名和收到时 间 间 1 4法律和语言法律和语言 本合同必须服从国家现行法律和法规 合同的解释不得违反国家现行法本合同必须服从国家现行法律和法规 合同的解释不得违反国家现行法 律和法规 语言为中文 律和法规 语言为中文 1 5合同协议书合同协议书 一方向另一方提出要求 经双方协商一致按照一定格式签订合同协议书 一方向另一方提出要求 经双方协商一致按照一定格式签订合同协议书 1 6文件的优先次序文件的优先次序 组成合同的各个文件应该认为是一个整体 彼此相互解释 相互补充 组成合同的各个文件应该认为是一个整体 彼此相互解释 相互补充 如果出现含糊不清或相互矛盾的情况 由发包人代表向承包人作出必要的如果出现含糊不清或相互矛盾的情况 由发包人代表向承包人作出必要的 澄清和说明 在这种情况下 除非合同另有规定 澄清和说明 在这种情况下 除非合同另有规定 组成本合同的文件及优组成本合同的文件及优 先解释顺序如下先解释顺序如下 1 本合同协议书本合同协议书 2 合同附件和补充协议合同附件和补充协议 3 合同专用条款合同专用条款 4 合同通用条款合同通用条款 5 标准 规范及有关技术文件标准 规范及有关技术文件 6 图纸图纸 7 会议纪要会议纪要 8 招投标文件招投标文件 最新签署的文件超越上述文件内容 以新签署的文件为准 最新签署的文件超越上述文件内容 以新签署的文件为准 1 7往来文书往来文书 不论在何种场合 任何当事人按规定呈送或发出通知 指令 同意令 不论在何种场合 任何当事人按规定呈送或发出通知 指令 同意令 批准书 证书或裁决书时 除非另有规定 上述往来文书均应采用书面形批准书 证书或裁决书时 除非另有规定 上述往来文书均应采用书面形 式 式 且不得无故扣押或拖延 且不得无故扣押或拖延 1 8现场文件现场文件 承包人应在现场保存一套完整的合同文件 发包人要求 承包人文件 承包人应在现场保存一套完整的合同文件 发包人要求 承包人文件 变更 签证单根据通用条款第变更 签证单根据通用条款第 1 7 款发出的其他往来文书以及在通用条款款发出的其他往来文书以及在通用条款 第第 5 4 款款 技术标准和规章技术标准和规章 中提到的各类往来文件 发包人 发包人代表中提到的各类往来文件 发包人 发包人代表 和合同中规定的人或部门有权在所有适宜的时间使用此类文件 和合同中规定的人或部门有权在所有适宜的时间使用此类文件 1 9承包人文件的提供承包人文件的提供 1 9 1 承包人文件应由承包人保存和照管 承包人文件应由承包人保存和照管 1 9 2 承包人应向发包人提供 承包人应向发包人提供 1 初步设计及附图 初步设计及附图 2 施工设计图 施工设计图 3 非标设备制造图及易损件清单 专利技术不提供制造图 只提供非标设备制造图及易损件清单 专利技术不提供制造图 只提供 总装图 易损件备件图 总装图 易损件备件图 4 设备调试二个月前提交操作手册和培训资料 含试生产方案 操设备调试二个月前提交操作手册和培训资料 含试生产方案 操 作要领书 操作规程 设备使用维护检修规程 安全操作规程 作要领书 操作规程 设备使用维护检修规程 安全操作规程 5 设备调试三周前提交本项目所有应用程序备份正版软件光盘 设备调试三周前提交本项目所有应用程序备份正版软件光盘 6 竣工图蓝图 竣工资料 其它文件资料 含分包人投标文件 竣工图蓝图 竣工资料 其它文件资料 含分包人投标文件 以上资料以上资料应为中文文本或中文翻译文本 发包人应为中文文本或中文翻译文本 发包人报建需报建需承包人按照政承包人按照政 府要求府要求提供纸质文本外还需提供电子版 表格用提供纸质文本外还需提供电子版 表格用 Excel 其余用其余用 Word 1 10 发包人使用承包人的文件发包人使用承包人的文件 1 10 1由承包人编制或负责编制的承包人文件和其他设计文件 计算由承包人编制或负责编制的承包人文件和其他设计文件 计算 机程序或其他软件形式的版权归承包人所有 承包人通过签署合同已给予机程序或其他软件形式的版权归承包人所有 承包人通过签署合同已给予 发包人一项无限期使用的 免版税的复制 使用和传送承包人文件的许可 发包人一项无限期使用的 免版税的复制 使用和传送承包人文件的许可 发包人可为了工程的竣工 运行 维修 变更 调试以及修理 要求承包发包人可为了工程的竣工 运行 维修 变更 调试以及修理 要求承包 人承担费用复制使用和传送任何此类文件 包括对其修改和使用修改后的人承担费用复制使用和传送任何此类文件 包括对其修改和使用修改后的 文件 文件 此类文件在合同约定份数范围外 只计取成本费 此类文件在合同约定份数范围外 只计取成本费 1 10 2上述许可仅限于本工程上述许可仅限于本工程 1 11 承包人使用发包人的文件承包人使用发包人的文件 由发包人代表编制发布给承包人的发包人要求和其他文件的版权应归由发包人代表编制发布给承包人的发包人要求和其他文件的版权应归 发包人所有 承包人可为了合同的目的自费复制 使用和传送任何此类文发包人所有 承包人可为了合同的目的自费复制 使用和传送任何此类文 件 除合同需要外 未经发包人的同意 承包人不得使用 复制发包人的件 除合同需要外 未经发包人的同意 承包人不得使用 复制发包人的 文件或将之传送给第三方 文件或将之传送给第三方 1 12 保密事项保密事项 与本工程有关的任何技术文件 图纸 总承包合同及附件 分包合同与本工程有关的任何技术文件 图纸 总承包合同及附件 分包合同 及附件均应被视为保密文件 不得向任何第三方泄漏 及附件均应被视为保密文件 不得向任何第三方泄漏 1 13 遵守法律 法规及有关规定遵守法律 法规及有关规定 承包人在履行合同期间 应遵守中华人民共和国法律 法规和对工程承包人在履行合同期间 应遵守中华人民共和国法律 法规和对工程 具有管辖权的有关主管部门的有关规定 以及按其要求支付属于承包人承具有管辖权的有关主管部门的有关规定 以及按其要求支付属于承包人承 包范围的费用 承包人应在合理的时间内 考虑到工程设备和材料运抵时包范围的费用 承包人应在合理的时间内 考虑到工程设备和材料运抵时 间和工程竣工时间 取得工程任何部分所需的全部许可和批准 发包人和间和工程竣工时间 取得工程任何部分所需的全部许可和批准 发包人和 承包人应遵守履约活动涉及到的有关法律 承包人应遵守履约活动涉及到的有关法律 2 发包人发包人 2 1 一般义务一般义务 发包人应提供现场 并按照第二部分第发包人应提供现场 并按照第二部分第 12 条款的规定付款给承包人 条款的规定付款给承包人 2 2 现场的进入与使用现场的进入与使用 发包人将按合同规定时间给予承包人进入现场和使用现场的权利 此发包人将按合同规定时间给予承包人进入现场和使用现场的权利 此 类进入和使用权不为承包人所独享 类进入和使用权不为承包人所独享 2 3 许可 批准许可 批准 应承包人请求 发包人应协助承包人申办为本工程各部分 工程设备 应承包人请求 发包人应协助承包人申办为本工程各部分 工程设备 材料和承包人设备运输 包括清关 以及工程交工 竣工等所需要的许可材料和承包人设备运输 包括清关 以及工程交工 竣工等所需要的许可 证 执照或批准书 费用分别由发包人和承包人依法承担 上述请求内容 证 执照或批准书 费用分别由发包人和承包人依法承担 上述请求内容 也可包括承包人设备运离现场时 发包人协助承包人向政府部门申办必需也可包括承包人设备运离现场时 发包人协助承包人向政府部门申办必需 的许可证 的许可证 2 4 发包人有权对不合格的工程分包人行使否决权发包人有权对不合格的工程分包人行使否决权 2 5 发包人终止合同的权利发包人终止合同的权利 发包人根据第发包人根据第 14 条 第条 第 18 条 专用条款第条 专用条款第 18 条有权终止合同 条有权终止合同 3 发包人代表发包人代表 3 1 发包人代表的职责与权力发包人代表的职责与权力 3 1 1 发包人派驻本工程项目进行管理的代表应履行合同中规定的职责 发包人派驻本工程项目进行管理的代表应履行合同中规定的职责 发包人代表无权修改合同 发包人代表可行使本合同中规定的和必然隐含发包人代表无权修改合同 发包人代表可行使本合同中规定的和必然隐含 的权力 如果在发包人对发包人代表的任命条件中 要求发包人代表在行的权力 如果在发包人对发包人代表的任命条件中 要求发包人代表在行 使上述权力之前需获得发包人专门的批准 那么 上述要求应在本合同条使上述权力之前需获得发包人专门的批准 那么 上述要求应在本合同条 件第三部分中予以注明 否则 在发包人代表行使上述任何一项权力时 件第三部分中予以注明 否则 在发包人代表行使上述任何一项权力时 均应视为发包人代表已按要求从发包人处得到批准 均应视为发包人代表已按要求从发包人处得到批准 3 1 2 除非本合同中明确说明 发包人代表无权免除本合同对承包人规除非本合同中明确说明 发包人代表无权免除本合同对承包人规 定的任何一部分职责 义务或责任 发包人代表的任何建议 检验 检查 定的任何一部分职责 义务或责任 发包人代表的任何建议 检验 检查 试验 同意 批准或类似行动 包括没有否定 试验 同意 批准或类似行动 包括没有否定 均不能解除承包人的任何 均不能解除承包人的任何 责任 包括承包人对其错误 遗漏 不一致以及不符合通用第责任 包括承包人对其错误 遗漏 不一致以及不符合通用第 5 3 款和第款和第 5 4 款等的责任 款等的责任 3 1 3 发包人代表应将根据本合同发出或收到的所有往来文件复制给发发包人代表应将根据本合同发出或收到的所有往来文件复制给发 包人 包人 3 2 对发包人代表的要求对发包人代表的要求 具有相应资格的工程师或其他合适的专业人员 或者应当雇用具有相应具有相应资格的工程师或其他合适的专业人员 或者应当雇用具有相应 资格 并能为本合同效力的工程师或其他专业人员 资格 并能为本合同效力的工程师或其他专业人员 3 3 发包人权利的委托发包人权利的委托 发包人将本合同工程建设监理委托给相应资质的监理公司 监理人按发包人将本合同工程建设监理委托给相应资质的监理公司 监理人按 照委托内容作出的任何决定 指示 检查 审核 检验 同意 通知 建照委托内容作出的任何决定 指示 检查 审核 检验 同意 通知 建 议 要求 试验 批准或类似行动 应与发包人采取的行动具有同等效力 议 要求 试验 批准或类似行动 应与发包人采取的行动具有同等效力 但 但 1 该行动不免除承包人根据合同应承担的任何责任 包括对错误 遗该行动不免除承包人根据合同应承担的任何责任 包括对错误 遗 漏 误差和未遵守的职责 漏 误差和未遵守的职责 2 未对工程设备 材料 设计或工艺提出否定意见 不影响发包人或未对工程设备 材料 设计或工艺提出否定意见 不影响发包人或 发包人代表拒绝该工程设备 材料 设计或工艺的权利 发包人代表拒绝该工程设备 材料 设计或工艺的权利 3 如果承包人对监理工程师决定或指示提出质疑 承包人可将此情况如果承包人对监理工程师决定或指示提出质疑 承包人可将此情况 提交发包人 发包人应迅速对该决定或指示加以确认 取消或更改 提交发包人 发包人应迅速对该决定或指示加以确认 取消或更改 3 4 发包人代表权力的委托发包人代表权力的委托 发包人代表有时可以将其承担的任何一种职责委托给其助理 并可随时发包人代表有时可以将其承担的任何一种职责委托给其助理 并可随时 撤回这类委托 上述委托和撤回委托 均应采用书面的形式 并且在其副撤回这类委托 上述委托和撤回委托 均应采用书面的形式 并且在其副 本送达发包人和承包人之后方可生效 但是 本送达发包人和承包人之后方可生效 但是 1 任何工程设备 材料 设计或加工质量未予否定 不应影响发包任何工程设备 材料 设计或加工质量未予否定 不应影响发包 人代表拒收上述工程设备 材料 设计或加工质量的权利 人代表拒收上述工程设备 材料 设计或加工质量的权利 2 如果承包人对发包人代表助理的任何一项决定或指令提出质疑 如果承包人对发包人代表助理的任何一项决定或指令提出质疑 那么承包人可将此情况提交发包人代表 发包人代表应对上述决定或指那么承包人可将此情况提交发包人代表 发包人代表应对上述决定或指 令加以确认 取消或改变 令加以确认 取消或改变 3 5 发包人尽力达成一致发包人尽力达成一致 当要求发包人作出决定时 发包人应与承包人协商并尽力达成一致 如当要求发包人作出决定时 发包人应与承包人协商并尽力达成一致 如 未能达成一致 发包人应公正 合理地按照合同对之作出决定 未能达成一致 发包人应公正 合理地按照合同对之作出决定 3 6 指示指示 除非法律上或实际上不可能 承包人应接受发包人 发包人代表在其除非法律上或实际上不可能 承包人应接受发包人 发包人代表在其 授权范围内按照合同发出的指示 授权范围内按照合同发出的指示 4 承包人承包人 4 1 一般义务一般义务 4 1 1 承包人完成的工程应完全与本合同一致 并符合本合同中所明确承包人完成的工程应完全与本合同一致 并符合本合同中所明确 的工程设计意图 本工程应包括为满足发包人要求 承包人建议书和报价的工程设计意图 本工程应包括为满足发包人要求 承包人建议书和报价 书附表等所必需的以及由承包人义务而产生的任何工程 还应包括本合同书附表等所必需的以及由承包人义务而产生的任何工程 还应包括本合同 虽未言及 但可以推断出对工程的稳定性 完整性或安全 可靠 有效运虽未言及 但可以推断出对工程的稳定性 完整性或安全 可靠 有效运 行所必需的所有工程 行所必需的所有工程 4 1 2 承包人应在规定工期内完成本工程的设计和施工 包括提供施工承包人应在规定工期内完成本工程的设计和施工 包括提供施工 文件 并应在合同有效期内修补好所有缺陷 本工程设计 施工 竣工以文件 并应在合同有效期内修补好所有缺陷 本工程设计 施工 竣工以 及修补缺陷所需要的所有工程监督 工人 工程所需的国内外设备 材料 及修补缺陷所需要的所有工程监督 工人 工程所需的国内外设备 材料 承包人设备 临时工程及其他所有物资 不管是临时性的还是永久性的 承包人设备 临时工程及其他所有物资 不管是临时性的还是永久性的 均应由承包人提供 均应由承包人提供 4 1 3 承包人在开始设计之前 应弄清发包人要求 可能包括设计标准承包人在开始设计之前 应弄清发包人要求 可能包括设计标准 和计算书 以及通用条款第和计算书 以及通用条款第 4 5 款所言及的各种基准标志 承包人应将发款所言及的各种基准标志 承包人应将发 包人要求和上述基准标志中存在的错误 不完整或其他缺点通知发包人代包人要求和上述基准标志中存在的错误 不完整或其他缺点通知发包人代 表 发包人代表在收到此通知后 应决定是否执行第表 发包人代表在收到此通知后 应决定是否执行第 13 条 并向承包人发条 并向承包人发 出相应的通知 出相应的通知 4 1 4 由承包人完成的工程应完全符合合同并适合于合同中规定的工程由承包人完成的工程应完全符合合同并适合于合同中规定的工程 的预期目的 的预期目的 4 1 5 不管发包人是否给予了批准或同意 承包人应对全部现场作业 不管发包人是否给予了批准或同意 承包人应对全部现场作业 所有施工方法以及全部工程的完备性 稳定性和安全性承担全部责任 所有施工方法以及全部工程的完备性 稳定性和安全性承担全部责任 4 1 6 承包人必须审核发包人提供的各项对机组工艺及设计的要求 以承包人必须审核发包人提供的各项对机组工艺及设计的要求 以 确认它们的准确性并为此承担责任 除发包人坚持要求的除外 确认它们的准确性并为此承担责任 除发包人坚持要求的除外 4 2 履约保证金履约保证金 4 2 1 承包人应按本合同规定的金额向发包人提交履约保证金 履约保承包人应按本合同规定的金额向发包人提交履约保证金 履约保 证金采用银行履约保函形式 并在合同生效后的证金采用银行履约保函形式 并在合同生效后的 14 天内提供给发包人 天内提供给发包人 4 2 2 履约保证金的有效期 截止至承包人完成本合同工程的施工并完履约保证金的有效期 截止至承包人完成本合同工程的施工并完 成交工验收后 履约保证金应在履约证书签发后成交工验收后 履约保证金应在履约证书签发后