2015市政实务冲刺四套卷子(无答案).doc

试卷一 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1在软土地基中，采用()时，土体加固一般多布置在基坑周边阳角位置。A.墩式加固 B.抽条加固 C.格栅式加固 D.裙边加固2专项方案的专家组成员应当由()名及以上符合相关专业要求的专家组成。A.6 B.3 C.5 D.73悬臂浇筑法施工时，挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在()。A.0.3O.7B.0.10.3C.0.20.5 D.0.3O.54装配式梁(板)施工中，对梁长()m以上的预应力简支梁应验算裸梁的稳定性。A.28 B.20 C.30 D.255城市污水的()级处理主要是去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质。A.二 B.四 C.一 D.三6 地面锚杆法施工中，吹净钻孔的紧后工序是()。A.杆体固定 B.用灌浆管灌浆 C.帷幕预注浆 D.垂直插入锚杆杆体7关于石灰稳定土基层施工技术要求，错误的是()。A.石灰稳定土养护期应封闭交通 B.城区施工应采用路拌方式C.厂拌石灰土类混合料摊铺时路床应湿润 D.压实成活后应立即洒水养护8 在松软地层中钻进时，管棚应设定外插角，角度一般不宜大于()。A.7B.5 C.9 D.39钢筋混凝土悬臂式挡土墙的组成部件不包括()。A.立壁 B.墙踵板 C.墙趾板 D.墙面板10砌体结构水池满水试验标准中，允许渗水量不得超过()1/(m2.d)。A.4 B.3 C.1D.211合同风险管理与防范应从递交投标文件、合同谈判阶段开始，到()为止。A.签订合同 B.工程实施完成合同 C.工程交接完成 D.工程完工监理工程师签字12 温度低于()时，石灰土的强度几乎不增长。A.5 B.6C.4D.813泥质防水层施工工艺流程中，土样现场摊铺、压实的紧后工序是()。A.选择抗渗达标又经济的施工配比 B.拌和土样C.分层施工同步检验 D.土样渗水试验14燃气管道的吹扫顺序是()。A.庭院管支管主管 B.主管庭院管支管C.支管主管庭院管 D.主管支管庭院管15 管棚施工所用钢管的直径一般为()mm。A.80150B.4080C.70180 D.7010016基坑底土体的过大隆起情况一般通过监测()来反映。A.支撑轴力B.锚杆拉力C.立柱变形D.桩、墙内力17 填土路基施工中，填方高度内的管涵顶面填土()mm以上才能用压路机碾压。A.400B.500C.250D.30018 后张法预应力施工中，预应力管道的最低部位宜留设()。A.溢浆孔B.排水孔C.压浆孔D.排气孔19 在进行混凝土强度试配和质量评定时，混凝土的抗压强度应以边长为()mm的立方体标准试件测定。A.250B.150C.200D.10020湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道，必须经()试验合格后方可投入运行。A.水压B.严密性C.满水D.强度二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)21 台阶开挖法的优点是()。A.开挖成本低B.可减少开挖对围岩的扰动次数C.有足够的作业空间D.施工速度快E.适用性强22可导致水体富营养化的物质包括()。A.致病微生物B.可溶性无机物C.重金属D.磷E.氮23 管道采用()接口时，安管工程应选择在当日温度较低或接近最低时进行。A.电熔连接B.法兰连接C.热熔连接D.焊接E.胶圈24明挖基坑施工中，内支撑结构形式的选用应考虑()等因素。A.主体结构形式B.运输机具C.开挖深度D.基坑平面形状E.周边环境条件25在支架上现浇预应力钢筋混凝土连续梁时，应根据()设置预拱度。A.支架非弹性变形B.模板高程C.支架弹性变形D.模板平面尺寸E.梁体非弹性变形26预应力混凝土不宜使用()。A.矿渣硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥C.火山灰质硅酸盐水泥D.普通硅酸盐水泥E.硅酸盐水泥27有关路基处理方法的应用，以下说法错误的是()。A.碾压对饱和黏性土应慎重采用B.换土垫层适用于暗沟和暗塘的处理C.振冲置换法在不排水剪切强度C。%20kPa时慎用D.陡坡填土不得采用加筋处理方法E.振密法不宜用于湿陷性黄土地基处理28采用网络图的形式表达单位工程施工进度计划的优点是()。A.能充分揭示各项工作之间的相互制约B.能明确反映出进度计划中的主要矛盾C.使施工进度计划更加科学D.直观地反映出施工资源的需求E.直观地反映出工程的持续时间29围堰外形直接影响堰体的受力情况，必须考虑()等因素。A.堰内平面尺寸大小B.流速增大引起水流对围堰的集中冲刷C.堰体结构的承载力D.堰体结构的稳定性E.水域的水深30 确定钢筋下料长度，应考虑的因素有()等。A.保护层厚度B.弯钩要求C.加工设备D.钢筋级别E.钢筋直径 三、案例分析题(共4大题，每题20分。)31某城市跨线立交桥工程，桥梁全长811m，共计24跨，桥梁下部结构有220根1.5m的钻孔灌注桩，采用反循环钻机成孔。项目部针对钻孔桩数量多，经招标程序将钻孔作业分项工程分包给甲机械施工公司，由甲公司负责组织钻孔机械进行钻孔作业。施工过程中现场发生如下事件：事件1：因地下管线改移困难，经设计单位现场决定10、11、12轴原桩位移动并增加钻孔桩数量，立即办理了洽商变更手续。项目部及时复印后，直接交给测量员和负责本段施工的工长。事件2：项目部在现场文明施工检查中发现原有泥浆沉淀池已淤积，正在进行钻孔施工的泥浆水沿排水沟流到工地附近的河道里，现场土堆旁有未燃尽的油毡碎片。事件3：甲公司液压起重机起吊钢筋笼时，因钢筋笼的U形吊环与主筋焊接不牢，起吊过程中钢筋笼倾倒，作业人员及时避开，但将泥浆搅拌棚砸坏。项目经理组织人员清理现场，并开展事故调查分析，对分包方进行罚款处理，调查报告完成后，经项目经理签字，上报了企业负责安全的部门。事件4：受钻孔机械故障影响，项目部要求甲公司增加钻孔机械，以保障钻孔作业计划进度。因甲公司钻机在其他工地，需等5d后才能运到现场，等到该桥全部钻孔桩完成时已拖延工期13d。问题1.事件1的执行程序是否妥当?说明理由，写出正确程序。2.事件2的做法有无违规之处?如果有违规之处，写出正确做法。3.事件3的事故处理程序是否妥当?如果不妥当，写出正确做法。4.事件4中，结合项目部进度控制中的问题指出应采取的控制措施。参考解析：1.事件1的执行程序不妥。理由：洽商变更作为有效文件管理，对发放范围应有签字手续。正确程序：在施工过程中，项目技术负责人对有关施工方案、技术措施及设计变更要求，应在执行前向执行人员进行书面交底。2.事件2中，做法的违规之处：排放泥浆水到河道中，现场焚烧油毡。正确做法：妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流;除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。3.事件3中，事故处理程序不妥。(1)事故处理正确做法：事故发生后，应排除险情，做好标志，保护好现场。(2)事故调查正确做法：项目经理应指定技术、安全、质量等部门人员，会同企业工会代表组成调查组，开展事故调查。(3)调查报告正确做法：调查组应把事故经过、原因、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施写成调查报告，并经调查组全体人员签字确认后报企业安全主管部门。安全事故调查报告不能只有项目经理一人的签字。4.项目部应紧密跟踪计划实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施，控制进度计划的实现。32某市政工程的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费的60%计算。在专用条款中，明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件。事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道，中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工1Od，窝工费用合计为3000元。事件2：2013年5月18日发生6级大风，一直到2013年5月21日开始施工，造成20名人工窝工。事件3：2013年5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，2013年5月22日恢复正常挖掘工作。事件4：2013年5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人工窝工10个工日。事件5：2013年5月29日，因外部供电故障，使工期延误2d，造成20人窝工，2台施工机械窝工。事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。问题1.分别说明事件16的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?参考解析：1.工期延误和费用增加的承担责任的划分。(1)事件1：应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。理由：是因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。建设单位应补偿承包单位工期10d，费用3000元。(2)事件2：工期延误3d应由建设单位承担，造成20人窝工的费用应由承包单位承担。理由：因为高于6级大风按合同约定属不可抗力。建设单位应补偿承包单位工期3d。(3)事件3：应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。理由：冲坏的永久道路是由于不可抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏，应由建设单位承担其责任。建设单位应补偿承包单位的费用为：30工日30元/工日=900元。(4)事件4：应由承包商承担由此造成的工期延误和费用增加。理由：该事件的发生原因属承包商自身的责任。(5)事件5：应由建设单位承担工期延误的责任，承包单位承担费用增加的责任。理由：外部供电故障属于第三方责任，不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期2d。(6)事件6：应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。理由：施工图纸是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。建设单位应补偿承包单位工期3d。建设单位应补偿承包单位费用为：30元/工日60工日60%+9台班1000元/台班60%=6480元。2.建设单位应给予承包单位补偿工期：(10+3+2+3)d=18d。建设单位应给予承包单位补偿费用为：(3000+900+6480)元=10380元。33某北方城市面临供水不足的问题，为解决水源问题，计划新建一座大型给水厂，主要有沉淀池、滤池等。其中沉淀池为圆形，直径45m，深4m，池壁采用预制板拼装外缠预应力钢丝喷水泥砂浆结构，由于地下水位较高，须采取降水措施。项目经理部在施工现场门口设立了公示牌以便于加强施工管理。公示牌包括工程概况牌、安全纪律牌、安全生产文明施工牌。在工程概况牌上标明的内容有工程规模、工程性质、工程用途。项目部确定的现场管理内容有：合理规划施工场地，做好施工总平面图，对现场的使用要有检查，建立文明的施工现场。施工中按照施工组织的设计采用了硬质围挡，设置了办公区、生活区、生产区和临时设施区。在施工平面布置图上布置了临时设施、大型机械、料场和仓库。施工项目技术负责人指示由安全员将现场管理列为日常检查内容。问题1.本工程中设立的工程概况牌的内容是否全面?如果不全面，请补充。2.除工程概况牌、安全纪律牌、安全生产文明施工牌以外，现场公示牌还应设立的标牌有哪些?3.项目部确定的施工现场管理内容完整吗?如果不完整，请补充。4.施工平面布置图上的内容全面吗?如果不全面，请至少再补充3条。参考解析：1.工程概况牌的内容不全面，应补充：发包单位的名称;设计单位的名称;承包单位的名称;监理单位的名称;施工起止日期。2.现场公示牌还应设立的标牌有：(1)防火须知牌。(2)安全无重大事故计时牌。(3)施工总平面图。(4)施工项目经理部组织及主要管理人员名单图。3.项目部确定的施工现场管理内容是不完整的。应补充的内容包括：(1)适时调整施工现场总平面图。(2)及时清场转移。4.施工平面布置图上的内容不全面。应补充：构件堆场、消防设施、道路及进出E1、加工场地、水电管线、周转场地。34某城市供热管道工程，采用碳素钢管，长4.6kin，DN500，敷设中有几处为穿越河流的水下管道，有一处穿越铁路(非专用线)干线，个别管道焊缝不具备水压试验条件，设计要求对管道焊缝质量用超声和射线两种方法进行无损探伤检验。问题1.热力管道焊缝质量检验应怎样进行?本案例中哪些焊口应100%做无损探伤检验?2.如该管道有返修后的焊缝，无损探伤检验有什么要求?3.某管段焊缝用超声波探伤检验合格，用射线探伤检验却不合格，该管道焊缝是否合格?参考解析：1.按城镇供热管网工程施工及验收规范规定，热力管道焊缝质量检验应按对口质量检验、表面质量检验、无损探伤检验、强度和严密性试验的次序进行。本案例中钢管与设备、管件连接处的焊缝，管线折点处现场焊接的焊缝，穿越河流、铁路和不具备水压试验条件管段的焊口要做100%的无损探伤检验。2.对检验不合格的焊缝必须返修合格，但同一部位焊缝的返修次数不得超过两次;除对不合格焊缝进行返修外，还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝按规定的检验比例、检验方法和检验标准加倍抽检，仍有不合格时，对该焊工所焊的全部焊缝进行无损探伤检验。3.不合格。按城镇供热管网工程施工及验收规范的有关规定，当使用超声波和射线两种方法进行无损探伤检验时，只要其中有一种探伤检验不合格，该道焊缝即判定为不合格。 试卷二 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1 生活垃圾填埋技术中，()可不设置防渗衬层和收集渗滤液的管道系统。A.厌氧填埋B.封闭型填埋C.自然衰减型填埋D.好氧填埋2水泥稳定土的()比石灰稳定土好。A.板体性和抗冻性B.水稳性和抗冻性C.力学性能和水稳性D.板体性和收缩特性3在水泥混凝土路面、旧沥青路面上加铺沥青混合料时，应在构筑物与沥青混合料层连接面喷洒()。A.封层油B.粘层油C.基层油D.透层油4 暗挖隧道内常用的支护与加固技术措施不包括()。A.冻结法固结地层B.设置临时仰拱C.超前小导管支护D.小导管周边注浆5有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用()围堰。A.钢筋混凝土板桩B.钢套箱C.钢板桩D.土袋6水泥混凝土路面的路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加设()。A.柔性垫层B.半刚性垫层C.排水垫层D.刚性垫层7悬臂浇筑法施工中，有关挂篮结构主要设计参数错误的是()。A.允许最大变形为10mmB.施工时的抗倾覆安全系数不得小于2C.自锚固系统的安全系数不得小于2D.斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于28以提高地基承载力为主，适用于较浅基坑的加固处理方法是()。A.高压喷射注浆法B.水泥土搅拌法C.格栅式加固处理法D.换填材料加固处理法9开挖深度虽未超过()m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂的土方开挖工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。A.6B.3C.7D.510摊铺好的稳定土类混合料应当天碾压成活，碾压时的含水量宜在最佳含水量的()范围内。A.5%B.6%C.2%D.3% 11 凡是多孔跨径的全长不到()in的泄水结构物，均称为涵洞。;A.6B.5C.8D.712关于大体积混凝土养护阶段的温度控制措施，错误的是()。A.混凝土的中心温度与表面温度之间的差值应小于20B.混凝土拆模时，混凝土的表面温度与外界气温之间的温差不超过10C.采用内部降温法来降低混凝土内外温差D.在缓慢散热的过程中，保持混凝土的内外温差小于20。C13供热管网中补偿能力大，占地面积小，成本低，流体阻力小的是()补偿器。A.波纹管B.方形C.套筒D.球形14我国城镇主干路的设计使用年限为()年。A.20B.15C.25D.1015 下列燃气管道类型中，属于按用途分类的是()。A.高压燃气管道B.长距离输气管道C.低压燃气管道D.架空燃气管道16仅适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石的注浆方法是()。A.压密注浆B.渗透注浆C.电动化学注浆D.劈裂注浆17 人工开挖沟槽的槽深超过()rn时应分层开挖。A.3B.2C.2.5D.1.518拱形涵涵洞两侧的回填土，应在主结构防水层的保护层完成，且保护层砌筑砂浆强度达到()MPa后才可进行。A.4B.3C.5D.219构筑物满水试验时向池内注水，每次注水高度应为设计水深的()。A.1/2B.1/4C.1/3D.2/320高温施工时，混凝土拌和物的()不得小于3h。A.养护时间B.初凝时间C.振捣延续时间D.终凝时间二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)21 城镇道路路面按力学特性分为()。A.弹性路面B.刚性路面C.半刚性路面D.柔性路面E.塑性路面22 明挖法施工的地下车站结构防水措施中，属于变形缝防水措施的有()。A.外涂防水涂料B.中埋式止水带C.遇水膨胀止水条D.外贴式止水带E.防水混凝土23 SMW工法桩的特点主要表现在()。A.型钢可以部分回收、重复利用B.构造简单C.止水性好D.施工速度慢E.型钢插入深度一般小于搅拌桩深度24沉井施工中，刃脚的垫层采用砂垫层上铺垫木或素混凝土时应满足的要求是()。A.砂垫层宜采用细砂B.素混凝土垫层的厚度应便于沉井下沉前凿除C.垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上D.采用素混凝土垫层时，其强度等级应符合设计要求E.砂垫层分布在刃脚中心线的两侧范围，应考虑方便抽除垫木25砌筑沟道施工的一般规定包括()。A.砌筑结构管渠宜按伸缩缝分段施工B.砌筑应采用满铺满挤法C.砌筑前砌块(砖、石)应充分湿润D.砌筑施工需间断时，应预留直槎E.砌筑后的砌体应及时进行养护26 城镇燃气管道工程施工中，法兰与管道组对应符合的要求有()。A.管道公称直径小于300mm时，允许偏差值为2mmB.法兰端面应与管道中心线相平行C.管道与法兰的焊接结构应符合国家现行标准的要求D.偏差值可采用角尺和钢尺检查E.管道公称直径大于300mm时，允许偏差值为1mm27有关重力式挡土墙的结构特点，说法错误的是()。A.依靠墙体自重抵挡土压力作用B.可减薄墙体厚度C.减少基础开挖量D.节省混凝土用量E.就地取材，施工简便28箱涵顶进施工中，根据桥涵的()，可采取人工挖土或机械挖土。A.预制位置里程B.净空尺寸C.高程偏差D.顶进轴线E.土质情况29关于非织型的土工纤维性能的说法，正确的是()。A.质地柔软B.孔隙直径小C.抗微生物侵蚀好D.渗透性好E.整体连续性好30沥青混凝土路面基层的性能要求有()。A.有足够的抗冲刷能力B.整体性好C.不透水性好D.坚实、平整E.温度稳定性好 三、案例分析题(共4大题，每题20分。)31某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续刚构桥，桥高30m，跨度为80m4+136m+80m，箱梁宽14.5m，底板宽8m，箱梁高度由根部的7.5m渐变到跨中的3.0m。根据设计要求，0号、1号段混凝土为托架浇筑，然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工，挂篮采用自锚式桁架结构。施工项目部根据该桥的特点，编制了施工组织设计，经项目总监理工程师审批后实施。项目部在主墩的两侧安装托架并预压，施工0号、1号段，在1号段混凝土浇筑完成后在节段上拼装挂篮。施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项：施工作业人员为了方便施工，自行拆除了安全防护设施;电缆直接绑在了挂篮上;工机具材料在挂篮一侧集中堆放。安全资料检查时发现，只有公司和项目部对工人的安全教育记录和每月进行一次的安全检查记录。安全检查组随即发出整改通知单，要求项目部按照建筑施工安全检查标准补充有关记录。问题1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由。2.补充挂篮进人下一节施工前的必要工序。3.针对挂篮施工检查不合格项，给出正确做法。4.项目部应补充哪些记录?参考解析：1.施工组织设计审批不符合规定。理由：工程施工组织设计应经项目经理签批后，必须经企业(施工单位)负责人审批，并加盖公章后方可实施。2.补充挂篮进入下一节施工前的必要工序：绑扎钢筋，立模，浇筑混凝土，施加预应力，挂篮对称前移。3.挂篮施工检查不合格项的正确做法：(1)自行拆除了安全防护设施的正确做法：必须严格依据已批准的施工组织设计或拆除施工方案执行，建立拆除申请程序。(2)电缆直接绑在挂篮上的正确做法：依据施工现场平面布置图及临电安全技术规定敷设电缆线路，可采用架空线路或穿入绝缘导管内，并按规定悬挂“当心触电”等醒目的警示标志。(3)工机具材料在挂篮一侧集中堆放的正确做法：应按施工现场管理指定的堆放地点进行堆放，不得集中堆放在挂篮处;特殊情况下，经荷载验算后也应将部分工机具材料均衡堆放到两侧挂篮处。4.项目部应补充的记录：(1)施工企业的安全生产许可证，项目部专职安全员等安全管理人员的考核合格证，建设工程施工许可证等复印件。(2)施工现场安全监督备案登记表，地上、地下管线及建(构)筑物资料移交单，安全防护、文明施工措施费用支付统计，安全资金投入记录。(3)工程概况表，项目重大危险源识别汇总表，危险性较大的分部分项工程专家论证表和危险性较大的分部分项工程汇总表，项目重大危险源控制措施，生产安全事故应急预案。(4)安全技术交底汇总表，特种作业人员登记表。(5)违章处理记录等相关资料。32某南方城市给水工程项目属于大中型工程项目，施工之前，项目监理机构编制了施工组织设计，设计单位组织有关单位对施工图设计会审，施工单位做了技术交底，建设单位对施工单位进行了施工技术交底。在施工过程中，监理单位及时编制了施工技术文件，并按建设工程文件归档整理规范的要求进行归档。问题1.指出上述资料中的不妥之处并给出正确做法?2.市政基础设施工程施工技术文件包括哪些内容?3.市政基础设施工程施工技术文件应由谁在什么时间报当地城建档案管理机构归档?参考解析：1.上述资料中的不妥之处及正确做法如下。(1)不妥之处：项目监理机构编制了施工组织设计。正确做法：施工组织设计由施工单位编制。(2)不妥之处：设计单位组织有关单位对施工图设计会审。正确做法：建设单位应组织有关单位对施工图设计会审。(3)不妥之处：施工单位进行了技术交底。正确做法：技术交底应由设计单位来完成。(4)不妥之处：建设单位对施工单位进行了施工技术交底。正确做法：施工单位在施工前应进行施工技术交底。(5)不妥之处：监理单位及时编制了施工技术文件。正确做法：施工技术文件应由施工单位编制。2.市政基础设施工程施工技术文件包括：(1)施工组织设计。(2)施工图设计文件会审、技术交底记录。(3)原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证，出厂检(试)验报告及复试报告。(4)施工检(试)验报告。(5)施工记录。(6)测量复检及预验记录。(7)隐蔽工程检查验收记录。(8)工程质量检验评定资料。(9)功能性试验记录。(10)质量事故报告及处理记录。(11)设计变更通知单、洽商记录。(12)竣工验收报告与验收证书。3.市政基础设施工程施工技术文件应由建设单位在工程竣工验收后3个月内报当地城建档案管理机构归档。33某市自来水厂进行扩建，新建沉淀池一座，设计为无盖圆形，直径30m，池壁应用预制板吊装外缠预应力钢丝结构。A市政公司中标承建项目，并针对工程成立了项目部。项目部组织编写了池壁预制板吊装施工方案，包含工程概况、主要技术措施、安全措施三个方面;工程开工前，项目部技术质量部长组织了图纸会审;并与项目技术负责人根据质量和价格，确定了钢丝供应厂商。在池壁预制板拼装完毕后，板缝采用与池壁预制板强度等级一致的普通混凝土灌注。问题1.池壁预制板吊装施工方案还要补充些主要内容?2.项目部技术质量部长做法是否符合要求?给出正确做法。3.指出池壁预制板板缝混凝土灌注的不妥之处。参考解析：1.尚需补充：吊装进度网络计划，质量保证措施，安全保证措施和环保文明施工措施等主要内容。2.项目部技术质量部长的做法不符合要求。正确做法：应由项目技负责人主持对图纸的审核，并应形成会审记录，应由项目负责人(经理)按施工组织设计中质量计划关于物资采购的规定，经过招标程序选择预应力钢丝供应厂家。3.有两点不正确：(1)灌注板缝混凝土要采用微膨胀混凝土。(2)混凝土强度应大于预制板混凝土强度一个等级34 甲公司中标T市城区高架路工程第一标段。该高架路工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程;工程采用工程量清单计价方式，并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付，并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。工程进行中发生了以下事件。事件1：对清单中某措施项目，甲公司报价130万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用为210万元，甲公司拟向业主提出索赔。业主推荐乙公司分包钻孔灌注桩工程，甲公司审查了乙公司的资质后，与乙公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于乙公司操作人员违章作业，损坏通信光缆，造成通信中断，甲公司为此支付了60万元补偿款。事件2：甲公司为了应对地方材料涨价的风险，中标后即与丙石料厂签订了价值500万元的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任 (规定违约金为合同价款的10%)并交付了45万元定金。到了交货日期，对方以价格上涨为由提出中止合同，甲公司认为对方违约，拟向丙石料厂提出索赔。事件3：施工过程中，经业主同意，为保护既有地下管线，增加了部分工作内容，而原清单中没有相同项目。工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠甲公司工程款，经多次催要无果，甲公司计划对业主提起诉讼。问题1.甲公司就措施项目向业主索赔是否妥当?说明理由。2.事件1中，甲公司应该承担乙公司造成损失的责任吗?说明理由。3.事件2中，甲公司可向石料厂提出哪两种索赔要求?并计算相应索赔额。4.事件3中，对业主拖欠工程款的行为，甲公司可以对业主提起诉讼吗?说明原因。如果业主拒绝支付工程款，甲公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题?参考解析：1.甲公司就措施项目向业主索赔的行为妥当。措施项目清单为可调整清单，甲公司可根据自身特点做适当变更增减，对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑。措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用。没有列项的，视为分摊在其他单价中。2.应该。因为总包单位对分包单位承担连带责任，甲公司可以根据分包合同追究乙公司的经济责任，由乙公司承担60万元的经济损失。3.(1)支付违约金并返还定金(选择违约金条款)，索赔额为500万元10%+45万元=95万元。(2)双倍返还定金(选择定金条款)，索赔额为(452)万元=90万元。4.甲公司不能对业主提起诉讼。因为双方在合同中约定了仲裁的条款，不能提起诉讼。甲公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，如业主不执行仲裁，则可以向人民法院申请强制执行。 试卷三 一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)1 关于后张法预应力施工孔道压浆的说法中，错误的是()。A.当白天气温高于35时，压浆宜在夜间进行B.压浆完成24h以后，结构混凝土的温度可以低于5C.压浆作业每一工班应留取不少于3组砂浆试块，标养28dD.水泥浆的强度应符合设计要求，设计无要求时不得低于30MPa2 市政公用工程水泥混凝土在施工配合比设计阶段进行配合比调整并提出施工配合比的依据是()。A.实测砂石含水率B.配制强度和设计强度间关系C.施工条件差异和变化及材料质量的可能波动D.强度验证原理和密度修正方法3 给水排水压力管道的水压试验分为()。A.强度试验和严密性试验B.预试验和主试验C.闭水试验和闭气试验D.满水试验和严密性试验4 下列基坑围护结构中，采用钢支撑时可以不设置围檩的是()。A.钢板桩B.钻孔灌注桩C.地下连续墙D.SMW桩5 切缝法施工用于水泥混凝土路面的()。A.胀缝B.缩缝C.纵缝D.施工缝6 墩台混凝土分块浇筑时，墩台水平截面积在200m2内分块不得超过()块。A.1B.2C.3D.47 城镇道路的路面结构常由多层次构成，其中主要起承重作用的是()。A.上面层B.下面层C.基层D.垫层8 按锚固原理分，先张法预应力混凝土构件中的预应力筋属于()。A.支承锚固B.楔紧锚固C.握裹锚固D.组合锚固9 热水热网按热媒温度可分为两类，其中热媒温度()属于低温热水热网。A.95B.96C.97D.9810 分包人因过失给发包人造成损失的.承包人()。A.承担连带责任B.不承担相关损失C.承担分包费用D.承担主要责任11 城市燃气管网系统中调压站通常是由调压器、阀门、()、安全装置、旁通管及测量仪表等组成。A.排水器B.过滤器C.疏水器D.补偿器12 属于喷锚暗挖法施工隧道中特有的监控量测必测项目是()。A.地表沉降B.地下管线沉降C.拱顶下沉D.建筑物沉降13 EVA、PE类聚合物改性沥青混合料的废弃温度为()。A.165B.175C.185D.19514 现场实测土路基干密度和含水量不用()。A.灌水法B.灌砂法C.蜡封法D.环刀法15 市政公用工程施工中，每一个单位(子单位)工程完成后，应进行()测量。A.竣工B.复核C.校核D.放灰线16 热水管道和设备上的安全阀应有接到安全地点的()。A.放散管B.排水管C.排气管D.排污管17 沉井下沉出现倾斜偏差时，可采用()措施进行纠偏。A.高压射水B.调整开挖顺序和方式C.抽水减浮D.炮振18 在旧路上开槽埋管时，沟槽挖掘计算深度通常是指()。A.地表标高-管底设计标高B.地表标高-管道土基标高C.路基标高-管底设计标高D.路基标高-管道土基标高19 某新建道路，全线经过农田，腐殖土厚度0.3m，该道路地表土属于()。A.一类土(松软土)B.二类土(普通土)C.三类土(坚土)D.四类土(砂砾坚土)20 当无地层变形控制要求且顶力满足施工要求时，小口径金属管道可采用()。A.手掘式顶管机B.土压平衡顶管机C.泥水平衡顶管机D.挤密土层顶管法 二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)21 生活垃圾填埋场泥质防水层的施工质量技术控制要点有()。A.控制膨润土进货质量B.确定膨润土的最佳掺量C.控制拌合均匀度、含水量及泥质防水层的碾压压实度D.控制膨润土垫的铺设质量E.保证质量检验22 城市污水处理厂的一级处理工艺单元有()。A.格栅B.沉砂池C.澄清池D.沉淀池E.接触池23 管棚通常可分为()。A.长管棚B.短管棚C.封闭管棚D.敞口管棚E.板棚24 热力管道工程施工结束后，应进行()及试运行。A.清洗B.试验C.吹扫管道D.保温E.刷漆25 下列选项中，符合土质路基碾压原则的有()。A.先慢后快B.先振后稳C.先中后边D.先轻后重E.轮迹重叠26 下列城市道路基层中，属于半刚性基层的有()。A.级配碎石基层B.级配砂砾基层C.沥青碎石基层D.水泥稳定碎石基层E.石灰粉煤灰稳定砂砾基层27 高压喷射注浆施工工艺有()。A.单管法B.双管法C.三管法D.四管法E.五管法28 从工程地质角度，根据埋藏条件可将地下水分为()。A.毛细水B.上层滞水C.重力水D.潜水E.承压水29 必须经严密性试验合格后方可投入运行的排水管道有()。A.污水管道B.雨、污水合流管道C.湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道D.采用内渗法测渗水量合格且设计无要求的管道E.单口水压试验合格且设计无要求的无压管道30 关于填埋区GCL垫层铺设的说法，正确的有()。A.必须在平整的土地上进行B.不能在有水的地面及下雨时施工C.坡面顶部和底部应设置锚固沟，固定坡面防水垫的端部D.大面积铺设采用搭接形式，搭接缝应用膨润土防水浆封闭E.每天铺设后要逐缝、逐点位进行细致检验验收，如有缺陷立即修补三、案例分析题(共4大题，每题20分。)31 背景资料：A公司中标某市城区高架路工程第二标段。本工程包括高架桥梁、地面辅道及其他附属工程;工程采用工程量清单计价，并在清单中列出了措施项目;双方签订了建设工程施工合同，其中约定工程款支付方式为按月计量支付，并约定发生争议时向工程所在地仲裁委员会申请仲裁。对清单中某措施项目，A公司报价100万元。施工中，由于该措施项目实际发生费用为180万元，A公司拟向业主提出索赔。业主推荐B公司分包钻孔灌注桩工程，A公司审查了B公司的资质后，与B公司签订了工程分包合同。在施工过程中，由于B公司操作人员违章作业，损坏通讯光缆，造成大范围通讯中断，A公司为此支付了50万元补偿款。A公司为了应对地方材料可能涨价的风险，中标后即与某石料厂签订了价值400万元的道路基层碎石料的采购合同，约定了交货日期及违约责任(规定违约金为合同价款的50)并交付了50万元定金。到了交货期，对方以价格上涨为由提出中止合同，A公司认为对方违约，计划提出索赔。工程竣工，保修期满后，业主无故拖欠A公司工程款，经多次催要无果。A公司计划对业主提起诉讼。问题：1.A公司就措施项目向业主索赔是否妥当?说明理由。2.A公司应该承担B公司造成损失的责任吗?说明理由。3.A公司可向石料厂提出哪两种索赔要求?相应索赔额如何计算?4.A公司可以对业主提起诉讼吗?说明原因。5.A公司应如何通过法律途径解决本工程拖欠款问题?参考解析：1.【参考答案】不要。措施项目清单为可调整清单，A公司可根据自身特点作适当变更增减，对可能发生的措施项目和费用要通盘考虑.措施项目清单一经报出，即被认为包含了所有应该发生的措施项目全部费用，没有列项的，认为分摊在其他单价中。【考点解析】本小题是道分析简答题，涉及的考点：工程量清单计价应用。2.【参考答案】应该。因为总包单位对分包单位承担连带责任，A公司可以根据分包合同追究B公司的经济责任，由B公司承担50万元的经济损失。【考点解析】本小题是道分析简答题，涉及的考点：总包与分包的责任关系。3.【参考答案】(1)支付违约金并返回定金(选择违约金条款)，索赔额为502=100万元;(2)双倍返还定金(选择定金条款)，索赔额为4005%+50=70万元。【考点解析】本小题是道简答题加计算题，涉及的考点：合同管理与索赔。4.【参考答案】A公司不能对业主提起诉讼。因为双方在合同中约定了仲裁的条款，不能提起诉讼。【考点解析】本小题是道简答题，涉及的考点：合同争议的解决方法。5.【参考答案】A公司可以向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁，如业主不执行仲裁可以向人民法院申请强制执行。【考点解析】本小题是道简答题，涉及的考点：合同争议的解决方法。32 背景资料：某市政工程公司承建一道路工程，基层为180mm水泥稳定碎石，面层为沥青混凝土。项目经理亲自参加了技术准备会议，并强调：项目技术负责人作为工程质量的第一负责人，必须尽快主持编制项目质量计划，亲自做好技术交底工作。开工前项目技术负责人就工程特点、概况、设计要求向施工人员进行了技术交底。基层施工中，以自卸汽车运输混合料，沥青混凝土摊铺机铺筑，1215t三轮压路机碾压。面层横缝采用平接缝，接缝施工时，先用熨平板预热接缝。摊铺新的沥青混凝土后，由前一日施工结束停放在摊铺机后路面上的压路机顺路线方向从中心向外侧碾压。问题：1.指出项目经理强调内容中的不妥之处并说明理由。2.项目技术负责人技术交底内容不全面，予以补充。3.指出道路基层施工设备配置存在的问题，并说明应如何调整。4.面层施工中存在多处违规操作，针对其中的问题给出正确的做法。参考解析：1.【参考答案】不妥当之处为“项目技术负责人作为工程质量的第一负责人，必须尽快主持编制项目质量计划。”理由：项目负责人为工程质量的第一负责人，质量保证计划应由施工项目负责人主持编制，项目技术负责人、质量负责人、施工生产负责人应按企业规定和项目分工负责编制。【考点解析】本小题为辨析改正题，考点涉及质量计划编制的原则(参见考试用书第四版2K320061的相应内容)。2.【参考答案】开工前项目技术负责人还应交底的内容有：相关技术规范、规程要求，获准的施工方案，工程难点及解决办法。【考点解析】本小题是道补充题，考点涉及开工前项目技术负责人技术交底的内容。这里要注意三个关键点：交底的时间节点、交底的执行人、交底的性质。这三个关键点的信息都要到背景资料中寻找。背景资料提供的信息：开工前项目技术负责人就工程特点、概述、设计要求向施工人员进行了技术交底。它告诉我们：交底的时间节点是整个道路工程开工前;交底的执行人是项目技术负责人;交底的性质是技术交底。第一、第三点决定了交底的内容，同时也决定了交底的执行人。因为是在整个道路工程开工前进行技术交底，所以其内容必定是单位工程的施工组织设计，该施工组织设计是由项目技术负责人主持制定的，他对其内容的来龙去脉最清楚，由他进行技术交底是最恰当的。按施工组织设计进行技术交底的内容即是工程特点、概况、设计要求、相关技术规范、规程要求，获准的施工方案、工程难点及解决办法。与背景资料提供的技术交底内容相比较，被出题人故意隐去的内容即是本小题的答