兴营煤矿绿化工程承包合同.doc

绿化工程承包合同发包方： （以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，结合本工程实际情况，签订本合同，以兹双方遵守。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地址：第二条 工程承包范围 绿化工程的绿地整治、景观塑石、大门改造、矿洞改造、矿场入口改造、水池艺制、水电、裱装及绿化苗木的采购和种植等。第3条 工程承包方式 本工程在重庆市万州建筑工程总公司编制的预算书范围内的工程项目以计价、定价、现场签证的方式进行承包。其中景观塑石按元/吨（含开采、运输、安装造景等）计算，工程完工后的实际重量按甲方指定的签证人现场签证重量为准。第4条 合同价款 本承包合同预算范围内价款为 元（人民币大写：）。如因设计变更及预算范围外的增加工程，按本合同第五条定额计费条款执行，以现场实际发生的工程量及费用签证为依据按实结算。第五条 计费原则1、本工程增加工程执行重庆市（2008）园林工程预算定额及相关配套文件办理结算，特殊项目（如植置景石及定额中未包括事项等）由甲乙双方另行协商。2、取费按全国统一建筑工程基础定额（2008）重庆市取费文件，四类工程，劳动保险费D级取费，安全文明施工按合格标准。3、可调差部分的材料及未计价材料的价格按渝东建设工程造价信息于本工程施工期间公布的万州区材料市场平均价执行，缺项部分及按实核定项目，以甲方核定价格结算。人工费调差按近期标准执行。第六条 工程款支付 1、本合同签定生效后，进场10日内，甲方向乙方预付工程款（合同价）20作为工程备料款。 2、乙方每月及时将实际完成工程量进度报甲方审核，甲方按核准的实际完成工程量支付乙方工程进度款85%（甲方支付工程款总额不超过合同总额的85%）。 3、结算完毕并完成资料交档，办理完工程结算，按实际结算总价预留5%作质保金后，甲方在30日内一次性结清工程余款，质保期满后，如无质量缺陷甲方10天内退还质保金。第七条 施工期限1、本工程总日历工期 120 天，开工日期 2014年 月 日，竣工日期为 年 月 日 ，实际进场时间以甲方审批的开工报告为准。2、工期延误因以下原因造成工期延误，乙方在情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向现场代表提出报告。经现场代表和甲方确认后，工期相应顺延。2.1、因设计重大变更影响竣工（或完工）日期。2.2、不具备施工条件2.3、不可抗拒力。第八条 工程质量验收1、本工程园林绿化，乙方按图纸及预算所列清单组织施工。根据甲方要求作适应调整。2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延。3、保证施工现场清洁符合规定，本工程完工后乙方应做到工完场地清，并按甲方要求提供完整的竣工资料，办理结算。4、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，保修期限为壹年。第九条 本工程应遵守的有关事宜1、合同履约期间，甲方提出变更工程项目、增减工程项目，乙方不得拒绝接受。变更部分的费用增减按合同规定执行。2、施工期间，为了保证整个工程顺利进行，乙方必须接受并贯彻执行甲方规范工程管理而发出的各种指令、文件、报表等，必须严格按照工程计划及甲方所提要求进行施工。3、乙方在实施中必须作好施工记录，在自检合格的基础上，报甲方复验。复验发现的问题应及时进行整改，达到承诺质量标准。4、乙方应做到工完场清，工程竣工验收后30日按国家规定及甲方要求，向甲方提供完整成册的竣工资料2套及电子文本1份，乙方自留备份。5、办理结算的工程量核定单，隐蔽工程验收单等经济签证，必须是原始签证凭据，乙方在完工后半月内提供给甲方复核，合格的资料交业主，并在两个月内派出具有资格的预算人员将工程结算办理完毕。6、保修期内如系施工原因造成质量问题，乙方无偿返修，甲方保留对乙方索赔的权利。7、要求乙方负责本工程的项目经理或技术质量负责人，必须按时参加工程例会。8、承包人驻工地代表：工程项目经理: 技术质量负责人: 第十条 质量保修 1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的相关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 2、本工程的质量保修期为1年。第十一条 违约责任1、除本合同第七条2款所规定工期延误事项，未能按合同工期正常完工外，本工程质量未达到承诺标准或未能按合同工期完工，除乙方无条件返工达到承诺标准外，工期每延一天则对乙方处工程500元的罚款，累积计算，罚金从乙方工程费中扣除。2、甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一天，对甲方按500元/天向乙方支付违约金，并赔偿由此给乙方造成的经济损失。第十二条 争论本合同在履行过程中如发生争论，双方协商解决，协商不成时，双方均可向在本工程所属地人民法院起诉。第十三条 其它1、本工程在实施中做好安全防范工作，若因乙方原因发生安全事故，概由乙方负责。2、本工程施工用水电实行装表计算，乙方按规定向甲方支付水电费用。3、乙方不能将本工程另包，严禁转包，违者甲方有权中止本合同。4、本工程甲方指派 为现场代表。5、本合同经双方签章后生效，保修期满，结清工程价款自然失效。6、本合同正本一式两份，双方各执一份，付本两份，甲乙双方各执一份，均有同等法律效力。甲方： 乙方：法人代表（