安装电协议范本.doc

安装电协议范本 用电安装合同范本安装电协议范本 第一篇 用电安装合同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法及相关法律的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就滨江大道 广告位用电安装事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。 一、甲方承诺乙方，全面负责材料安装，调试，验收工作。（包括电缆线 米、电表、开关等） 二、安装材料时甲方必须根据国家用电标准，进行安装施工。 三、甲方承诺乙方全权负责包工、包料事宜，并在 月 日安装完毕。 四、甲方保证安装验收合格以后，负责以后的一切维护、维修工作。 五、甲方在安装调试的过程中，必须严格按照国家电力施工标准进行施工作业，施工期间的安全由甲方全权负责。 付款方式 六、 乙方承诺甲方一旦验收合格以后将一次性全额付款。 七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲乙双方签章后生效 甲方： 乙方： 电话： 电话： 通讯地址： 通讯地址： 签约代表： 签约代表： 签约日期： 签约日期：电力安装合同范本安装电协议范本 第二篇【安装电协议范本】 立协议单位：发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建筑安装工程承包条例及电力建设安装工程的有关规定，乙方受甲方委托，承担 配电工程的全过程承包施工，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目单位： 四、工程内容（范围）： 五、合同总价： 六、承包方式： 七、支付与结算 八、工程期限：商定工程工期自 年 月 日开工至 年 月 日竣工验收。 九、施工准备 1. 甲方： (1) 月满足乙方施工进场的条件。 2. 乙方： (1) 编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划，材料设备等进场计划； (2) 组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 十、工程质量要求 1. 工程质量应符水电部电力建设施工及验收暂行技术规范； 2. 工程质量应符合本工程设计说明及施工详图。 十一、 施工与设计变更 1. 本工程有关的设计图纸、说明和有关技术资料，及设计交底和会审纪要，作为施工的有效依据，双方均不得擅自修改。 2. 如要变更设计，须经原设计单位及有关技术部门同意，双方和原设计单位共同书面签证确认后方可生效。 3. 因设计重大变更等原因造成乙方停工、返工、窝工等损失，由甲方在合同总价外按乙方实际损失予以补偿。 4. 甲乙双方对工程变更所作出的书面通知，对方应在 知即视为已被确认。 十二、 设备材料供应：工程所需的全部设备及材料均由乙方供应。 十三、 安全责任 1. 乙方应在工程施工过程中，加强现场安全教育，采取必要的安全措施。 2. 如因乙方原因在工程施工中引致人员伤亡和财产损失而招致的要求、诉讼成本、费用 和开支，由乙方承担；甲方有提供协助抢救之责。 3. 如有必要，双方可另行签订安全协议。 十四、 工程验收 1. 工程竣工验收，以水电部电力建设施工及验收暂行技术规范、国家有关部门制订的 竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 2. 分项验收（包括隐蔽工程），乙方应在48小时前通知甲方参加，除非双方有约定，分 项验收应在通知期满时开始。 3. 甲方应在收到竣工验收通知书后天内进行竣工验收，否则乙方将有权组织竣工验收， 其验收结果视为甲方已确认。 十五、 质量保修 1. 乙方应按国家有关规定对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担保修责任。 十六、 工程管理 1. 本工程甲方委派为项目经理，为驻工地代表； 乙方委派 为项目经理， 为驻工地代表。 2. 双方项目经理、驻工地代表在工程进行中签署的备忘录、工程内容和设备证等文件均 为本合同的组成部分。 十七、 违约责任 1. 甲方的违约责任： (1) 未能按照本合同第九条规定履行责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此 造成的实际损失。 (2) 工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方 承担责任。 (3) 未能按照本合同第七条和第十一条规定履行支付和补偿义务的，按违约金额的每日 万分之一偿付违约金。 2. 乙方的违约责任： (1) 因施工造成工程质量不符合本合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工 造成逾期的或未能按合同规定的工期如期完成的逾期一天按合同总价的万分之二偿付违约金。 (2) 工程末能按本合同规定的工期如期完成,造成甲方损失的,除按上述规定偿付逾期违 约金外,还应赔偿甲方由此造成的实际损失. 十八、 合同争议的解决方式 1. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，任何一方均可向当地 人民法院提起诉讼。【安装电协议范本】 十九、 本合同经双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后即生效。工程竣工验收、结 清合同价款后终止。 二十、 本合同一式 4份，甲乙双方各执 2份。 甲方： 乙方： 法定代表人： 或委托代理人： 地址： 电话： 日期： 年 月 日 法定代表人： 或委托代理人： 地址： 电话： 日期： 年 月 日供电安装工程施工合同(范本)安装电协议范本 第三篇 供电安装工程施工合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任义务，经双方协商，现就有关事宜约定如下，供双方共同遵守： 第一条 工程概况 1、 工程名称： 2、 工程内容： （1）、配电房土建工程（由发包方按绿能设计图自行施工）：安装 （规格）变压器 台，在户外新做一组接地网并引接至 。 （2）、配电房内：安装高压柜三面（一进一计一出），安装低压（抽出式）馈电柜三面（一总二出），敷设 （规格）高压电缆 米及两个电缆头制作，对高低压变配电设备进行调试。 第二条 承包方式 包工包料，如有超出设计图及本合同安装工程预算书内容的部分，甲乙双方另行签订补充协议。 第三条 工期 1、合同工期总日历天数为日。工期从甲方自建配电房交付乙方进场安装之日起算，同时以甲方预付款付到乙方帐户的次日开始计算工期，此两项条件以最迟达到的条件开始计算工期，竣工日期以乙方完成安装并经 供电局验收合格之日取得、并向甲方出示“接电通知书”之日止。【安装电协议范本】 2、施工期间如遇不可抗力的自然因素影响施工的，甲方应顺延工期。 3、等待 4、等待甲方向供电局交纳计量用的电表、电压互感器、电流互 感器的时间不在本合同工期内。 第四条 工程预算造价及工程款的结付方式： 1、 工程造价按照年全国统一安装工程预算定额目表 和 建筑工程费用定额计取，安装工程预算为人民币 圆整（￥ ）（本预算书只作为拨款依据，不能作为结算依据，定额 子目以实际发生计取）。 2、 工程款的支付 （1） 本合同签订后，乙方进场安装变压器并敷设电缆完成至总工 程量的 %时，甲方按预算总价的 %向乙方支付工程进度款； （2） 在工程安装完毕后乙方向甲方提交结算书及有关资料，甲方 在收到结算书及完善的资料之日起，十四个工作日内审核完毕（在此之间，乙方必须配合甲方审核工作，否则一切后果将由乙方承担），双方在结算 书上签字确认后，并在送电后五个工作日内向乙方结付工程余款（须扣除 1%的维修保证金，不计息）。 （3） 结付工程款前，乙方应按结算总额提供税务发票（含保修金）。 施工用水电费由乙方支付。 第五条 保修期限 在甲方正常使用的前提下（正常使用条件是指：按配置的负荷要求用 电，不超负荷用电），乙方对本工程安装质量承担保修责任，安装工程的 保修期限为两年，从供电局验收合格之日起算，人为或不可抗力原因造成 的除外。 第六条 材料的采购 1、 甲方所采购的主要设备及材料必须有相关的认证资质并按照甲 方指定的产品进行购置。乙方包料所用的材料必须是合格产品，否则必须 清退出场，已施工的由乙方无条件返工。 2、 在甲方工地范围内施工，待施工完毕交付甲方使用后，如出现 人为破坏所造成的一切损失应由甲方负责。 第七条 竣工验收 工程竣工后，由 供电局按有关供电技术规范进行初验收，甲方以 本工程通过 供电局验收合格作为合格的标准。如工程质量出现不符合 供电局的有关技术规范及标准的，所造成的整改及返工费用由乙方负责，并负责整改至通过供电局的验收为止。 第八条 安全责任 乙方必须按国家有关供电安全操作规程进行施工，保证施工安全，在 施工过程中，乙方应自行办理有关安全、保险等手续，如有因乙方自身的安全责任事故的由乙方承担。 第九条 关于隐蔽工程 在乙方进行电缆或接地网等隐蔽施工前，乙方应通知甲方预算员及相 关人员到现场确认工程量，乙方方可进行隐蔽施工，否则甲方对已发生的工程量不予确认；如在乙方书面通知甲方到场而甲方不到场的，乙方应推迟施工，并由甲方工程部向乙方签认“工期顺延”。 第十条 违约责任 1、如甲方不能按照合同第三条如期付款的，逾期每日应按甲方应付 款的万分之三支付违约金； 2、若乙方不能按本合同工期完成施工及通过验收的，每超期一天， 按工程总造价的万分之三向甲方支付违约金。 3、因乙方原因需返工而造成逾期交付的，乙方应承担逾期交付的违 约责任。 第十一条 其他 1、 由于设计变更的费用另计，因设计变更及不可抗力的因素造成 的工期延误相应顺延； 2、 本合同未尽事宜，由双方平等友好协商解决； 3、 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方签字盖章后生效。 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代表人： 开户银行： 帐号： 日期： 年 月 日 委托代表人：开户银行： 帐号： 日期： 年 月 日水电安装合同范本安装电协议范本 第四篇篇一:水电安装合同范本甲方:_(发包方)乙方:_(承包方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条:工程概况1、工程地点:2、工程承包方式:a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包清工。3、工期_年_月_日至_年_月_日4、合同价款:本合同工程预算造价人民币_元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。第二条:关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。水电安装合同范本。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，(7)消防所有管网预埋及设备安装；(8)弱电预埋及设备安装；四、工期要求乙方必须在年月日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的和，本工作必须达到质量评定合格等级。六、工程承包方式:包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。采用固定劳务单价方式。七、合同价款本合同价款为人民币:23、00元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险等各项费用。八、付款和结算方式7、1由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费；7、2当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%；7、3当乙方完成所有劳务项目工作的时候，甲方根据形象进度按月支付总劳务费的60%；7、4当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15%7、5总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为2年，质保期满且无质量问题，建设单位和使用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。九、设计变更因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。十一、双方职责1甲方职责(1)按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。(5)按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。(2)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提前7天提出一般材料计划，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报计划。(9)乙方现场负责人:十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工