消防合同样本

建筑消防设施安装施工合同建筑消防设施安装施工合同 LTP 97 001 建设单位 胶州市金发制品有限公司 建筑名称 胶州市金发制品有限公司车间 建筑地点 胶州湾工业园 施工单位 胶州市安泰管道安装有限公司 山 东 省 公 安 厅 编制 山东省工商行政管理局 监制 1 建筑消防设施安装施工合同建筑消防设施安装施工合同 甲方甲方 建 设 单 位 胶州市金发制品有限公司 乙方乙方 安装施工单位 胶州市安泰管道安装有限公司 根据 中华人民共和国合同法 和相关法律 法规 结合本建 筑工程消防设施安装的实际 经协商双方达成如下协议 共同遵守 第一条第一条 建筑消防设施概况 建筑消防设施概况 一 工程名称 胶州市金发制品有限公司车间 二 安装施工范围 K A 集中报警系统 B 区域报警系统 C 自动喷水灭火系统 D 卤代烷灭火系统 E 二氧化碳灭火系统 F 泡沫灭火系统 G 氮气灭火系统 H 蒸汽灭火系统 I 干粉灭火系统 J 消防控制系统 K 室内消火栓系统 三 开 工 日 期 2012 年 1 月 1 日 峻 工 日 期 2013 年 1 月 1 日 第二条第二条 图纸 预算交付图纸 预算交付 甲方于在开工前十日内向乙方提供经过公安消防部门审批的设 计图纸 3 套 第三条第三条 合同价款 拨款和结算合同价款 拨款和结算 一 合同价款 合同价款 含消防检测费含消防检测费 人民币 人民币 壹拾万元整壹拾万元整 二 工程款支付 工程款支付 1 1 合同生效后 3 日内 甲方付给乙方预付款 叁万元叁万元 2 2 施工完成 3 日内 甲方付给乙方工程款 五万元整 3 验收合格 3 日内甲方付给乙方工程款 壹万元整 4 保修期满 3 日内甲方付给乙方工程款 壹万元整 第四条第四条 双方责任双方责任 一 甲方 为乙方提供用水 住 用电方便和存放设备的场地 协调乙方 与工地其他施工单位的协作关系 支付工程款 积极配合消防验收 二 乙方 1 应及时组织设备设施进场 严格按照规范要求施工 确 保工程安装质量 服从甲方的工程进度安排 按时提供 有关竣工资料并及时组织竣工验收 2 协助甲方办理相应的消防备案 验收手续 第五条第五条 图纸变更图纸变更 设计图纸 施工图纸原则不变更 确需变更 甲方须提前十五 内书面通知乙方 并经消防部门批准 否则乙方不承担由此产生的 相应责任 第六条第六条 验收和工程质量验收和工程质量 一 乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案 并 在十日内组织验收 二 消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测合格为 标准 3 第七条第七条 保修保修 一 保修内容 见安装施工范围 二 保修期限 自验收合格之日起壹年 三 保修期满后 按 山东省建筑消防设施使用维修保养管理 办法 的规定双方签订维修保养合同 第八条第八条 违约责任违约责任 一 甲方责任 1 未按合同规定提供施工场地 图纸资料 用水 电方便等 除工期顺延外 还应偿付乙方因此造成的停工 窝工的实际费用 2 工程中途停建 缓建 应采取措施弥补或减少损失 同时赔 偿乙方因此而形成的倒运的实际损失 3 工程未经消防验收 提前使用 发现质量问题 自己承担责 任 4 超过合同规定日期延付合同款 每日按工程造价的 3 向乙 方偿付逾期的违约金 二 乙方责任 1 乙方逾期交工或工程质量不符合合同规定和标准 规范要求 的 甲方有权要求限期无偿修理或返工 由此造成逾期验收交付的 每日按工程合同价款的 3 向甲方偿付逾期的违约金 2 保修期内发生质量问题 由乙方无偿修复 因甲方原因造成 的 由乙方修复 甲方支付相应费用 第十条第十条 本合同履行过程中如发生争议 双方应协商解决 协商不 成时 向当地人民法院提起诉讼 第十一条第十一条 如需担保 另立合同 4 第十二条第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效 至保修期满终止 第十三条第十三条 本合同共两份 双方各执一份 第十四条第十四