建设工程施工合同(gf—1999—0201)填写范本

1 / 20建设工程施工合同(GF19990201)填写范本建设工程施工合同示范文本建设工程施工合同填写范本编制单位：二零一四年六月说 明1、本范本供承包双方合同签订时参考。2、通用条款部分按照建设工程施工合同示范文本规定。3、合同协议书及专用条款和附件部分的签订参考本范本。4、如协议书及专用条款和附件中有不填写的内容，则参照通用条款执行。5、合同签订的口径应与招标文件一致，招投标范围外新增项目的合同价款调整方式与招投标部分也应保持一致。6、各单位在填写过程中发现问题，请及时与我们联系。联系电话：82129093。合同主要条款及附件第一部分协议书格式2 / 20发包人：填写发包人名称 承包人：填写承包人名称 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 填写工程项目的详细名称工程地点： 填写工程所在地详细地址工程内容： 填写工程的结构、层数及建筑面积等群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号： 填写立项批准文号资金来源： 填写资金来源二、工程承包范围承包范围： 填写项目承包的具体范围三、合同工期开工日期： 某年某月某日竣工日期： 某年某月某日合同工期总日历天数：填写总工期日历天数 天四、质量标准工程质量标准： 填写工程质量要求：合格。五、合同价款3 / 20金额：填写合同总金额 元￥： 填写合同总金额六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.施工图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：某年某月某日4 / 20合同订立地点： 填写合同订立的具体地点本合同双方约定 双方签字、盖章 后生效。发包人： 承包人：住所：发包人详细地址 住所：承包人详细地址法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话：法定代表人或委托代表人的电话号码 电话：法定代表人或委托代表人的电话号码传真：法定代表人或委托代表人的传真号码 传真：法定代表人或委托代表人的传真号码开户银行：发包人的开户银行名称 开户银行：承包人的开户银行名称账号：发包人的开户银行帐号 账号：承包人的开户银行帐号邮政编码：发包人所在地的邮政编码 邮政编码：承包人所在地的邮政编码管理部门备案意见： 备案部门经办人： 年 月 日第二部分通用条款此合同采用建设建设工程施工合同样本中第二部分通用条款第三部分 专用主要条款5 / 20一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序：本合同协议书;中标通知书;投标书及其投标文件等;本合同专用条款;本合同通用条款;标准、规范及有关技术文件;施工图纸;工程量清单;工程报价单或预算书;双方有关工程的洽商和变更等书面协议。3、语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，还使用 填写外文名称 语言文字适用法律和法规需要明示的法律、行政法规 填写适用的现行国家法律和行政法规名称适用标准、规范适用标准、规范的名称： 填写适用的现行国家有关标准、规范名称发 12345下一页包人提供标准、规范的时间： 填写双方约定的时间国内没有相应标准、规范时的约定： 填写双方约定的施工工艺或按照国外标准、规范的名称和条款4、图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数： 填写提供图纸的时间和套数6 / 20发包人对图纸的保密要求： 填写图纸需保密的等级使用国外图纸的要求及费用承担： 填写使用国外图纸的具体要求及由谁承担费用二、双方一般权利和义务5.工程师监理单位委托的工程师姓名：填写总监理工程师姓名职务：总监理工程师发包人委托的职权：根据监理合同填写发包人赋予总监理工程师的职权范围需要取得发包人批准才能行使的职权：根据监理合同填写总监理工程师在发包人批准后才能行使的职权范围发包人派驻的工程师姓名：填写业主代表姓名职务：业主代表职权：填写发包人赋予业主代表行使的职权范围不实行监理的，工程师职权： 填写发包人赋予业主代表行使的职权范围7.项目经理姓名：填写项目经理姓名职务：项目经理8.发包人工作发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 填写土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等完成情况和完成时7 / 20间。 若为市政工程还应注明措施费是否包含施工临时便道，如包含则投标人不得在合同外另行计算将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 填写施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的完成情况及时间规定施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 填写施工场地与公共道路的通道开通时间和完成时间工程地质和地下管线资料的提供时间： 填写资料提供时间由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 填写由发包人办理的各类证件、批件的名称和完成时间水准点与坐标控制点交验要求： 填写各水准点坐标控制点要求提供现场标记及书面资料图纸会审和设计交底时间： 填写图纸会审和设计交底时间协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作： 填写由谁保护和由谁支付费用双方约定发包人应做的其他工作： 填写双方约定发包人应做的其他具体工作发包人委托承包人办理的工作： 填写发包人委托8 / 20承包人办理的具体工作及费用承担9、承包人工作承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：需有设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 填写设计文件的提交时间应提供计划、报表的名称及完成时间： 填写提供计划、报表的具体名称及完成时间承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 填写承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的具体责任和要求向发包人提供的办公和生活的房屋及设施的要求： 填写承包人向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求。需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 填写由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并注明由谁支付费用已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 填写已完工程成品保护的特殊要求并注明由谁承担费用施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护要求及费用承担： 填写施工场地周围具体的地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护具体要求并注明由谁承担费用9 / 20施工场地清洁卫生的要求： 填写施工场地清洁卫生的具体要求并注明由谁承担费用双方约定承包人应做的其他工作： 填写双方约定承包人应做的其他具体工作三、施工组织设计和工期10. 进度计划承包人提供施工组织设计和进度计划的时间： 填写承包人提供施工组织设计和进度计划的具体时间工程师确定的时间： 填写监理工程师及业主代表对承包人提供施工组织设计和进度计划的具体时间群体工程中有关进度计划的要求： 填写群体工程中单位工程的进度计划13. 工期延误双方约定工期顺延的其他情况： 填写除通用条款外，双方约定工期顺延的其他情况四、质量与检验15. 工程质量必须达到建筑工程施工质量验收统一标准的规定。16. 检查和返工17. 隐蔽工程和中间验收双方约定中间验收部位 填写双方约定中间验收的具体部位的名称10 / 2019. 工程试车试车费用的承担： 填写试车费用由谁承担五、安全施工： 填写安全施工的具体要求(如：安全施工与检查、安全保护、施工处理)或按通用条款有关规定执行六、合同价款与支付23. 合同价款及调整本合同价款采用 填写以下合同方式的编号、或或) 方式确定。采用固定 价格合同，合同价款中包括的风险范围： 填写双方在约定合同价款中包含的风险范围风险费用的计算方法： 填写双方在约定合同价款中包含的风险费用的计算方法，在风险范围内合同价款不作调整风险范围以外合同价款调整方法： 填写双方在约定合同价款风险范围以外的调整方法 。例如：在通货膨胀，市场价格激剧变化时，人工单价、主要材料单价在一定幅度范围内，由承包人承担，超过一定幅度范围，由甲乙协商解决。采用可调价格合同，合同价款调整方法： 填写双方约定的合同价款调整方法采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 合11 / 20同价款包括成本和酬金两部分，双方约定成本构成和酬金的计算方法双方约定合同价款的其他调整因素： 填写双方约定合同价款的其他调整因素24. 工程预付款发包人向承包人预付款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 填写发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占总合同价款总额的比例扣回工程款的时间、比例： 填写扣回预付工程款的时间、比例。25. 工程量的确认承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 填写承包人向工程师提交已完工程量报告的具体时间向监理工程师提交。监理工程师收到承包人已完工程量报告后 7天内审查复核完毕，并报发包人核定。发包人收到监理工程师审查复核的已完工程量报告后 14天内予以核定。经发包人核定的工程量作为月工程款支付的依据)26. 工程款支付双方约定的的工程款支付的方式和时间： 填写工程款支付的具体方式和时间。 。七、材料设备供应27. 发包人供应材料设备12 / 20发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：材料设备单价与一览表不符： 填写材料设备单价与一览表不符时，发包人应承担的责任材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：填写材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符时，发包人应承担的责任发包人供应的材料规格、型号与一览表不符： 填写承包人可代为调剂串换的材料清单到货地点与一览表不符： 填写到货时间与一览表不符时，发包人应承担的责任供应数量与一览表不符： 填写供应数量与一览表不符时，发包人应承担的责任到货时间与一览表不符： 填写到货时间与一览表不符时，发包人应承担的责任发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。发包人供应材料设备的结算方法： 填写发包人供应材料设备的具体结算方法28. 承包人采购材料设备承包人负责采购材料设备的约定： 填写承包人采13 / 20购材料设备的具体约定及承担责任费用八、工程变更：工程变更的内容和变更价款的确认，可按通用条款有关规定执行;政府投资项目按上虞市政府投资项目管理办法和上虞市政府投资项目变更管理暂行办法虞政办 234号文件相关规定执行;1、凡合价金额占合同总价 2%以上的清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量 15%的，增加或减少小于 15%内的工程量按原单价执行，增加或减少大于 15%的工程量由承包人参照原单价重新组价，经发包人或委托的咨询单位工程师确认，并报上虞市审计局国家建设项目专业审计分局审核后执行;2、工程建设中，当合同内单项工程增加或减少时，发现严重不平衡报价时，承包人应结合标底重新组价，经发包人或委托的咨询单位工程师确认，并报上虞市审计局国家建设项目专业审计分局审核后执行。若双方另有约定，从其约定。村级集体建设工程的工程变更和结算按照虞政办发279号上虞市村级工程建设项目专项审计实施办法执行。九、竣工验收与结算： 填写竣工验收的组织单位及14 / 20工程竣工结算 的程序和时间竣工验收由建设单位组织，并按有关程序执行。竣工验收合格后 28天内，由承包人提供完整的竣工结算报告。发包人在收到完整的竣工结算报告后 28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款的，从第 29日起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任，或按通用条款有关规定执行。凡属于政府重大投资项目的工程，必须经专业审计分局审计后方办理工程结算或竣工结算)。32.竣工验收承包人提供竣工图的约定： 填写承包人提供完整竣工图纸的套数和时间中间交工工程的范围和竣工时间： 填写中间交工工程的具体范围和竣工时间十、违约、索赔和争议35. 违约本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第 24条约定发包人违约应承担的违约责任： 填写发包人不按时支付工程款赔偿承包人损失的计算方式或发包人应当支付违约金的数额和计算方法本合同通用条款第条约定发包人违约应承担的违约责任： 填写发包人不按时支付工程款赔偿承包人损失的计算方式或发包人应当支付违约金的数额和计算方法15 / 20本合同通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任：填写发包人无正当理由不支付工程款赔偿承包人损失的计算方式或发包人应当支付违约金的数额和计算方法双方约定的发包人其他违约责任： 填写双方约定的发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况及赔偿承包人损失的计算方法或发包人应当支付违约金的数额和计算方法本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任： 填写因承包人原因不能按照协议约定的竣工时间或工程师同意顺延的工期竣工完成工程的赔偿发包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额和计算方法本合同通用条款第款约定承包人违约应承担的违约责任： 填写因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准赔偿发包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额和计算方法 .如发包人提出质量目标超过合格标准的，或承包人承诺超过发包人要求的，则应明确超过标准的奖罚条款。双方约定的发包人其他违约责任： 填写承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况及赔偿发包人应当支付违约金的数额和计算方法37. 争议16 / 20双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请 建设行政主管部门 调解采取第 填写 或 种方式解决，并约定向 填写约定的仲裁委员会名称绍兴仲裁委员会仲裁委员会提请仲裁或向上虞市人民法院提请诉讼。十一、其他38. 工程分包本工程发包人同意承包人分包的工程： 填写经发包人同意分包的分部分项项工程的名称分包施工单位为： 填写分包单位名称39. 不可抗力双方关于不可抗力的约定： 填写双方关于不可抗力的约定的条件。40. 保险本工程双方约定投保内容如下：发包人投保内容： 填写发包人投保的具体内容发包人委托承包人办理的保险事项： 填写发包人委托承包人办理的保险事项承包人投保内容： 填写承包人投保的具体内容41. 担保本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 填写17 / 20担保方式具体内容 担保合同作为本合同附件。承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：填写担保方式具体内容担保合同作为本合同附件。双方约定的其他担保事项： 填写双方约定的其他担保事项及担保方式和相关责任46. 合同份数双方约定合同副本份数： 填写根据双方需要的副本份数47. 补充条款： 填写双方协商的其他条款附件 1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称 建设规模 建筑面积结构 层数 跨度 设备安装内 容 工程造价 开工日期 竣工日期附件 2：发包人供应材料设备一览表序号 材料设备品种 规格18 / 20型号 单位 数量 单价 质量等级 供应时间 送达地点 备注附件 3：房屋建筑工程质量保修书发包人： 填写发包人名称承包人： 填写承包人名称发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法 、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法 ，经协商一致，对 填写工程名称 签定工程质量保修书。一、 工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、