机械作业合同(土方)VIP

精选范本 供参考 机械作业合同机械作业合同 甲方 编 号 住址 乙方 签订时间 住址 甲方承建 工程 乙方自愿与甲 方在就本工程的劳务及机械进行协作 为了明确双方的责任和义务 确保工程质量和工期 依据国家有关法律 法规的规定 双方当事人本着平等自愿 公平和诚实信用原则 经协 商一致 签订本协议书 以便双方共同遵守 具体如下 一 工程项目一 工程项目 二 乙方工期二 乙方工期 2 1 工期 自 年 月 日至 年 月 日 实际开工日期以建设单 位开工报告和甲方通知为准 若由于建设单位或甲方原因开工日期推迟 乙方工期顺延 甲方不承担期间乙方的损失 若甲方通知乙方开工后 日内 乙方不按甲方要求进场工 作 甲方可以单方解除合同 乙方应当承担本合同标的 的违约金 乙方应按照本合 同要求按时完成任务 严格执行甲方要求的施工进度 如没有按工期要求或施工进度要求 完成任务的 甲方有权对乙方进行处罚 为此甲方采取一切赶工措施 乙方必须配合服从 发生的赶工措施费用由乙方承担 乙方赔偿由此给甲方和相关单位造成的损失 损失费用 从应付乙方工程款中扣除 三 乙方完成工作内容 三 乙方完成工作内容 3 1 设备进出场 维修和保养 3 2 组织机械 人员对本工程进行土方开挖 人工配合清基 土方回填 含配合人 工 戈壁换填 含配合人工 四 确认工作量 结算和其他费用四 确认工作量 结算和其他费用 4 14 1 工作量确认 工作量确认 乙方土方开挖 包含人工配合清基 拉运 回填 戈壁换填完毕 后按双方现场验收和确认的实际工程量 现场测量基坑尺寸 进行计量 乙方施工完成的 工程量 需经总包单位 监理 甲方确认后给予认可 4 24 2 单价 单价 本合同执行包干单价形式 包干单价中包含以下费用 精选范本 供参考 4 2 1 挖掘机租赁费用折合土方开挖 人工配合清基 单价为 小写 元 m 大写 元 m 压路机 水车 铲车租赁费用 包括配合人工 折合土方回填单价 小写 元 m 大写 元 m 自卸翻斗车 压路机 水车租赁费用 包括配合 人工折合戈壁换填单价 小写 元 m 大写 元 m 以上单价均为含税价 4 2 2 设备进出场 维修和保养 4 2 3 组织机械 人员对本工程土方开挖 含配合人工 土方回填 含配合人工 机械等 戈壁换填 含配合人工 机械等 4 2 4 乙方组织车辆设备进行土方 铺垫料的挖 拉运 装卸 整平及碾压所需的所 有人工 材料 机械车辆等费用 4 2 5 乙方挖机 运土卡车等机械油料费 4 2 6 施工完毕后 进行现场清理所需的人工 机械费 4 34 3 费用的结算 费用的结算 4 3 1 按现场实际完成的数量确定 以甲乙双方签字确认的工作量为准 4 3 2 土方开挖 土方回填 土方换填施工时所用人工 材料 电 机械 油料等为 完成甲方此工程任务所产生的所有费用由乙方承担 4 44 4 费用支付方式费用支付方式 4 4 1 完工后 现场土方开挖 土方换填 现场清理完毕 甲方验收合格后 在业主 方工程款到位的情况下支付至结算价的 80 预留 5 安全保证金 质保期满一年后 质保 期为 年 质量无事故 业主工程款支付到位后支付剩余 15 支付费用时 乙方必须向 甲方提供合格的发票 否则 甲方有权拒绝支付相应款项 五 工程质量要求五 工程质量要求 5 1 符合国家行业现行有关标准 规定及设计文件要求 如质量不合格由乙方承担全 部经济损失 包含甲方的经济损失 5 2 乙方应接受甲方 现场施工人员和监理工程师的监督 管理 5 3 甲 乙双方共同接受建设单位以书面形式进行的必要的技术交底 5 4 乙方应以甲方提供的自检表格中规定的内容进行自检 并在自检合格后认真填写 自检表格后报甲方 5 5 乙方应积极配合甲方做好质量验收工作 为验收创造必要的条件 如果经检测质 量达不到验收标准 乙方应当按本合同第 9 3 条约定承担违约责任 六 工期六 工期 乙方应按照本协议要求按时完成规定的施工任务 严格执行甲方要求与总包方签订的 节点的施工进度 如没有按工期要求完成施工任务的 按本合同 9 4 约定承担违约责任 若由建设单位 甲方原因造成工期滞后 工期相应顺延 七 安全 七 安全 精选范本 供参考 安全要求 乙方保证做到安全生产 文明施工 施工期间如发生机械 人员等一切安 全事故 预留 5 安全保证金不予退还 同时有关责任和费用由乙方承担 若无安全事故发 生无息退还预留 5 安全保证金 7 1 乙方要重视安全生产 施工中需加强对施工人员的安全培训教育 增强施工人员 的安全生产意识 施工人员 特殊工种 必须持证上岗 7 2 施工中若发生安全事故 乙方应按有关规定 立即上报甲方 并承担经济责任 7 3 施工中的个人劳保用品 乙方自行解决 并且必须符合有关要求标准 费用自理 7 4 做好施工现场周围建筑物 构筑物 地下管线 电缆 光缆等保护工作 因乙方 责任发生损坏的 乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款 八 双方责任八 双方责任 8 18 1 甲方责任甲方责任 1 施工前向乙方进行技术 安全交底 收集乙方上交 上报的资料 并进行存档 2 负责施工放线 质量的监督 检查 验收 3 甲方负责协调该工程的各种正常工作关系 为乙方提供良好的施工环境 8 28 2 乙方责任乙方责任 1 乙方开工前必须配齐所有操作人员报甲方备案 乙方法人代表及现场负责人必须 常住工地 不得擅自离开工地 2 必须服从甲方 监理 业主现场人员的管理 积极配合甲方人员的工作 在执行 检查工作期间不得与工作人员发生争执 如若发生争执将对其进行 200 元 次的处罚教育 若屡教不改将进行清除出场 4 按国家和本地区的有关规定 办理好进场前的规范用工手续 自觉遵守国家法律 法规及有关规章制度 保证所有进场职工年龄在 18 45 周岁 且身体健康 并将身份证复 印件提供给甲方 5 按甲方的各项交底要求 严格按国家操作规范和施工验收规范 精心组织施工 确保桩质量达到预定的标准 科学安排作业计划 投入足够的人力 物力 保证工期 乙 方必须在现场配备现场负责人 1 名 姓名 人员应能满足现场施工需要 同时 做好所施工任务的原始记录资料并及时交给甲方 乙方在进场前 3 日内上报给甲方专业工 种资格证书复印件 6 若由于乙方人员配备不齐影响进度 每发生一次 乙方承担违约金 5000 元 人 另由甲方高薪聘技术人员 其工资和费用由乙方承担 7 按甲方的工期计划要求 按期完成计划 若不能按期完成给甲方造成的损失由乙 方承担 精选范本 供参考 8 加强安全教育 认真执行安全技术规范 严格遵守安全制度 落实安全措施 杜 绝违章作业 确保施工安全 并承担相应的行政 民事赔偿等法律责任 乙方应在现场设 置照明 警示标志牌和其他保护措施 标志 由业主或甲方设置的防护设施 标志 乙方 应妥善保管 严禁损坏 如有损坏 乙方应立即恢复 9 乙方食宿自行解决 费用自理 加强现场管理 严格执行建设主管部门及环保 消防 环卫等有关部门对施工现场的管理规定 做到文明施工 按甲方要求统一规划堆放 材料 机具 按甲方标准化工地要求设置标牌 搞好生活区的管理 做好自身责任区的治 安保卫工作 10 向甲方提供进场人员明细表 花名册 特种工作人员应提供相应的岗位操作证 乙方为完成施工作业而聘用的工作人员的招聘 辞退 管理和工资福利由乙方负责和承担 与甲方无关 11 承担由于乙方过错造成的人员伤亡 材料毁损 设备损坏 窝工等一切事故责 任和及相应损失赔偿 12 负责办理其进场所有人员的工伤保险 并将该工伤保险凭证的复印件交甲方备 案 13 妥善保管 合理使用甲方提供给乙方使用的机具 周转材料及其他设施 按甲 方要求如数归还 造成毁损或丢失的 按照甲方提供价格照价赔偿 14 自觉接受甲方及有关部门的管理 监督和检查 接受甲方随时检查其设备 材 料保管 使用情况及其操作人员的有效证件 持证上岗情况 与现场其他单位协调配合 甲方或施工场地内第三方的工作乙方必须配合时 乙方应按甲方指令予以配合 照顾大局 15 按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资并在每月 18 日前向甲方提供上月 本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付情况的签字书面记录 16 乙方应配合甲方对其工作进行初步验收 以及甲方按业主或建设行政主管部门 要求进行的涉及乙方工作内容 施工场地等事项的检查 隐蔽工程验收及工程竣工验收 乙方承诺 乙方施工每日向甲方现场统计人员汇报完成数量及相关的原始计录 在工程竣 工验收时应当配合甲方通过竣工验收 在完工后 3 日内向甲方提交甲方需要的原始施工资 料壹份 17 乙方与第三人签订的劳动 劳务 租赁 买卖等一切合同和相关责任与甲方无 关 乙方在施工工地发生的债务 侵权责任 一律由乙方履行和承担 九 违约责任九 违约责任 9 1 乙方应遵守甲方和业主的各项管理规章制度 如有违规 每发生一次承担违约金 1000 元 当乙方管理人员不到位 劳务人员不服从甲方管理指挥 危及工程质量 安全生 产 施工文明 环境保护和社会治安等 甲方有权对责任人按甲方规定实施经济处罚 精选范本 供参考 9 2 在施工过程中 甲方和业主质检人员发现问题 要求乙方改正而乙方拒绝改正者 视情节轻重 每次承担违约金 1000 5000 元 9 3 因乙方原因造成甲方的施工工程项目不符合质量标准 乙方应按甲方要求无条件 整改或返工 直至达到工程质量要求标准止 期间发生的人工费 材料费等返工费用及工 期损失由乙方自行承担 同时 工期不顺延 如经整改或返工后仍不能达到要求 乙方应 无条件撤场 甲方有权另行委托其他施工单位完成此项工作 乙方应向甲方赔偿合同总标 的 30 的违约金 若实际损失 包括人工费 材料费 业主罚款或业主追究的相关损失等 在内的所有经济损失 大于违约金的 按实际损失赔偿 以上赔偿款 甲方有权直接从给 乙方的应付款中扣除 9 4 因乙方原因未按合同工期完成任务的 每延误 1 天承担违约金 2 万元 若连续延 误 5 天以上未完成施工进度计划或劳务施工进度明显落后于计划 无法保证工期要求 时 甲方有权解除合同 乙方应无条件退场 不得阻止其他施工方进场 同时应当赔偿由 此造成的全部损失 包括给业主造成的全部损失 赔偿款在应付乙方款项中扣除 9 5 乙方不得拖欠劳务人员工资 杜绝农民工上访 诉讼等事件的发生 如发生以上 事件而产生的一切后果均由乙方全部承担 同时 每发生一次 承担合同总价 5 的违约金 9 6 在施工过程中若出现质量事故 1 发生一次轻度质量事故 未造成重大经济和名誉 损失的 并及时补救的质量事故称轻度质理事故 扣除乙方总报酬 20 的 15 2 发生二 次轻度质量事故或一次重大质量事故 扣除乙方总报酬的 20 并承担由此给业主 甲方带 来的一切损失 若出现安全事故 1 发生一次死亡安全事故 扣除乙方总报酬的 20 并承 担由此给业主 甲方带来的一切损失 2 发生 2 次以上轻伤或一次重伤事故 扣除乙方 总报酬 20 的 50 并承担由此产生的一切费用 如未通过有关部门检测 乙方总报酬的 20 不予支付 9 7 本合同生效后 若乙方单方解除本合同 需承担 万元的违约金 若在施工中单 方解除本合同 甲方有权对乙方已完成的工程量不给予结算 同时乙方应当承担 万元 的违约金 9 8 施工完毕后 乙方机械和人员应当按甲方要求及时出场 否则发生一切纠纷 责 任和损失 均由乙方自行承担 与甲方无关 9 9 若因乙方违约双方发生诉讼 诉讼费 保全费 公证费 律师费等均由乙方承担 十 特别约定十 特别约定 10 1 根据工程的需要 甲方可在施工现场调动乙方设备 以确保施工进度的合理性 若乙方不予以配合 按违约处理 每次承担违约金 5000 元 10 2 乙方未经甲方书面同意 不得将本协议转包 分包给他人 否则甲方有权解除合 精选范本 供参考 同 乙方除应当承担本合同总标的 30 的违约金外 还应当承担为此给甲方造成的全部经 济损失 包含业主对甲方的处罚 10 3 乙方进场设备完好率 90 已使用四年以上设备不能进入施工现场 10 4 乙方不得以任何借口和理由不执行甲方与建设单位签订的 建设工程施工合同 约定的内容 10 5 若乙方存在违约行为 在乙方未向甲方支付完毕违约金或罚款之前 对于乙方 进行施工的机械设备 包括乙方租赁或借用的机械设备 甲方有留置权 为此给乙方或 第三人造成的损失由乙方自行承担 10 6 本合同中 乙方留存的地址 电话 联系人为甲方就本合同相关事宜向乙方送达 各种文书的有效联系方式 若乙方有变更 应当在变更后 3 日内及时书面通知甲方 否则 原联系方式仍视为有效联系方式 十一 争议解决十一 争议解决 在履行本协议过程中 如发生任何争议 应通过友好协商解决 若通过友好协商不能 达成一致意见 任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼 十二 本协议的变更和补充十二 本协议的变更和补充 双方在履行本协议过程中 双方对本协议的变更或补充应采取书面形式 双方对本协 议所签订的变更或补充协议是本协议不可分割的组成部分 与本协议具有同等法律效力 十三 本协议双方签字盖章后生效 十三 本协议双方签字盖章后生效 十四 若施工中发生不可抗拒的自然灾害或政