《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)分析ppt课件.ppt

建设工程施工合同 示范文本 GF 1999 0201 分析 1 目录 一 概述二 示范文本 1999 的基本框架与核心思想三 示范文本 1999 与其他合同条件的比较四 示范文本 1999 的不足之处五 案例讨论六 附录 2 一 概述 1 相关定义1 1建设工程 涵盖各类公用建筑 民用住宅 工业厂房 交通设施及线路管道和设备安装工程 装修工程等建设工程 1 2施工合同 是发包人 建设单位 业主或总包单位 与承包人 施工单位 之间为完成约定的建设工程项目 明确双方权利义务而签订的承包人进行工程建设 发包人支付价款的合同 1 3 示范文本 是住建部 原名建设部 与国家工商行政管理局为规范指导我国建设工程施工承发包活动而颁布的非强制性使用文本 3 2 各类合同条件 4 3 建设工程施工合同 示范文本 1991版 GF 1991 0201 1999版 GF 1999 0201 2013版 GF 2013 0201 2005年修订稿 2011年征求意见搞均非正式版本 5 4 建设阶段划分 6 5 三方管理 模式 三元管理 建设工程 承包人项目经理 监理人 总监理工程师 管理 施工 监理 监理 监理 政府主管部门监管 7 二 示范文本 1999 的基本框架与核心思想 1 基本框架 协议书 通用条款 专用条款 附件 工程概况工程承包范围合同工期质量标准合同价款组成合同的文件词语定义承包人承诺发包人承诺合同生效共十项 词语定义及合同文件双方一般权利和义务施工组织设计和工期质量与检验安全施工合同价款与支付材料设备供应工程变更竣工验收违约 索赔和争议其他共十一项47条 词语定义及合同文件双方一般权利和义务施工组织设计和工期质量与验收安全施工合同价款与支付材料设备供应工程变更竣工验收与结算违约 索赔和争议其他 承包人承揽工程项目一览表发包人供应材料设备一览表房屋建筑工程质量保修书 8 2 核心思想2 1三大控制 建设项目 9 2 2制度设计 工程担保 工程保险 调解 仲裁 诉讼 总监理工程师 10 2 3与法俱进 权责对等 兼收并蓄1981年 经济合同法 1991年 示范文本 1991 1995年9月 仲裁法 1995年 保险法 1995年10月 担保法 1998年3月 建筑法 1999年10月 合同法 1999年12月 示范文本 1999 2000年1月 招投标法 2003年 清单计价规范 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 11 三 示范文本 1999 与其他合同条件的比较 1 示范文本 1991 基本框架 合同条件 协议条款 词语涵义及合同文件双方一般责任施工组织设计和工期质量与验收合同价款与支付材料设备供应设计变更竣工与结算争议 违约和索赔其他共10项41条 工程概况合同文件及解释顺序合同文件使用的语言文字 标准和适用法律图纸甲方驻工地代表乙方驻工地代表甲方工作乙方工作等共41条 12 2 FIDIC 施工合同条件 1999 2 1基本框架 通用条件 专用条件 附件 共20条247款 20条主要条款 争端裁决决议书 各类担保 投标函 合同协议书等标准格式 13 2 2工程师权限比较 14 2 3纠纷处理流程 15 2 4业主风险责任 不可抗力 FIDIC 施工合同条件 战争 敌对行动 不论宣战与否 入侵和外敌行动 工程所在国内的叛乱 恐怖活动 革命 暴动 军事政变或篡夺政权或内战 暴乱 骚乱或混乱 完全局限于承包商的人员以及承包商和分包商的其他雇用人员中间的事件除外 工程所在国的军火 爆炸性物质 离子辐射或放射性污染 但由承包商使用此类军火 爆炸性物质 辐射或放射性活动的情况除外 以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波 业主使用或占用永久工程的任何部分 但合同中另有规定的除外 因工程任何部分设计不当而造成的风险 而此类设计是由业主的人员提供的 或由业主所负责的其他人员提供的 一个有经验的承包商不可预见或无法合理防范的自然力的作用 16 2 5不可抗力 示范文本 1999 39 1不可抗力包括因战争 动乱 空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸 火灾 以及专用条款约定风 雨 雪 洪 震等自然灾害 39 3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担 1 工程本身的损害 因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害 由发包人承担 2 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责 并承担相应费用 3 承包人机械设备损坏及停工损失 由承包人承担 4 停工期间 承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担 5 工程所需清理 修复费用 由发包人承担 6 延误的工期相应顺延 17 3 NEC 工程施工合同 1995 3 1基本框架 核心条款 主要选项条款 次要选项 成本组成表 总则承包商的主要责任工期 测试和缺陷付款补偿事件所有权风险和保险争端和合同终止共9个部分 含工程量表的标价合同含工程量清单的标价合同含分项工程量的目标合同含工程量清单的目标合同成本偿付合同管理合同共6种计价方式选1种 保函担保等15项条款任选0 15条 定义成本组成项目可不选 合同资料 合同生效日起的有效资料含招投标文件等 18 3 2主要特点 1 确立了雇主 项目经理 监理工程师 承包商 分包商和裁决人的项目组织模式 2 允许业主确定最佳的计价方式 3 明确分摊风险 4 早期警告程序 承包商和项目经理有责任互相警告和合作 5 补偿事件的评估程序是基于对实际成本和工期的预测结果 从而选择最有效的解决途径 19 四 示范文本 1999 的不足之处 1 未能全面体现清单计价模式的思想 2 监理工程师的权利责任地位作用不明确 3 工程量计量及工程进度确认 工程变更 价款调整事项 工程价款核算支付不够全面具体 4 风险管理分担中工程保险与工程担保制度缺乏可操作性 5 规避了对垫资 带资承包 挂靠经营 出借资质 工程分包 联合承包 黑白合同以及不合格工程处理 在建工程抵押等情况的具体考虑 20 五 案例讨论 1 某施工单位 乙方 于某年某月某日与某建设单位 甲方 签订了建造2000平方米的两层厂房的固定价格施工合同 该合同工期为8个月 甲方在乙方进入施工现场后 因资金紧缺 口头要求乙方暂停施工一个月 乙方亦口头答应 工程按合同规定期限验收时 甲方发现工程质量有问题 要求返工 两个月后 返工完毕 结算时甲方认为乙方迟延交付工程 应按合同约定偿付逾期违约金15000元 乙方认为临时停工是甲方要求的 乙方为抢工期 加快施工进度才出现了质量问题 因此迟延交付的责任不在乙方 甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的 乙方应履行承诺 承担违约责任 问 该施工合同的变更形式是否妥当 此合同争议依据相关合同法律规范应如何处理 2 2012年9月13日下午13时许 武汉市 东湖景园 建筑工地的一台施工升降机在升至100米处时发生坠落 造成梯笼内19名工人随梯坠下 全部当场死亡 13日晚22时 武汉市要求在建工地立即停工 进行拉网式安全检查 确保工程施工安全 问 若市内其他工地受停工影响造成工期延误和费用损失的承包商向业主索赔 其索赔理由是否成立 试就不同合同条件分别进行分析 21 六 附录1 大陆法系与海洋法系 大陆法系 海洋法系 22 2 工程风险 1 不可抗力 民法通则 合同法 不能预见 不能避免并不能克服的客观情况a自然灾害如地震 火灾 水灾等 b政府行为如新的法律 政策等c社会异常事件如罢工 战争 革命 政治运动等 2 情势变更 民法草案 合同有效成立后 因不可归责于双方当事人的原因发生情势变更 致使合同基础动摇或丧失 若继续维持合同原有效力会导致显失公平 因而允许变更合同内容或解除合同的一项制度 3 商业风险 非法律概念交易人在商品经营活动中因经营失利所应承担的正常损失 4 意外事件 刑法 行为虽然造成了损害结果 但行为人不是出于故意或者过失 而是由于不能预见的原因造成的 我国刑法规定 无过错的意外事件 不构成犯罪 不承担刑事责任 5 工程变更 23 a 情势指的是合同当事人在实施合同行为时 形成自主意识的基本生存环境和利益追求可能 包括社会制度 法律制度 经济态势 作为当事人履约担保的财产性质 价值等 这些情势应当以持续 一般的状态而存在 不仅为合同当事人 且为一切普通个人所能共同认可 如果仅仅为具体合同当事人的特定交易条件 则不属于情势变更所指向的情势范围 情势变更 是指上述客观情况发生了异常变动 这种异常变动是订立合同所依赖的客观基础发生了根本性的变化 致合同订立和存在的基础丧失 b 建设工程施工合同中常见的情势变更的情形有 1 国家法律 经济政策的重大改变 包括地方各级政府在权限范围内依法制定的规章 诸如投资结构的调整 项目的压缩 工程预算定额的调整 2 人工单价 建筑材料价格的大幅涨落 3 外国货币的大幅度贬值或升值 4 国际市场发生的重大变化 如现阶段暴发的全球性金融危机等 这些情势均为建设工程施工合同订立时的基础社会和自然环境 不仅为发 承包人且为普通人所认可 其异常变动必然导致合