工程合同管理复习习题总集(学生)

工程合同管理工程合同管理 学生课后习题练习总集学生课后习题练习总集 一 单选题 1 承包人仅提供劳务而不承担供应任何材料的义务 此种承包方式称为 A 包工不包料 B 统包 C 包工部分包料 D 包工包料 2 根据我国 施工合同文本 规定 对于具体工程的一些特殊问题 可通过 约定承发包双方的权利和义 务 A 通用条款 B 专用条款 C 监理合同 D 协议书 3 某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格 在主体结构施工时因墙体开裂 对基础重新检验发现部分部位存在 施工质量问题 则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是 A 费用由工程师承担 工期由承包方承担 B 费用由承包方承担 工期由发包方承担 C 费用由承包方承担 工期由承发包双方协商 D 费用和工期均由承包方承担 4 编制工程施工招标标底时 分部分项工程量的单价为直接费 直接费以人工 材料 机械的消耗量及其相应 价格确定 间接费 利润 税金按照有关规定另行计算 此种方法称为 A 工料单价法 B 综合单价法 C 清单计价法 D 其他方法 5 合同法 规定 当事人互负债务 有先后履行顺序 先履行一方未履行的 后履行一方有权拒绝其履行 要求 先履行一方履行债务不符合约定的 后履行一方有权拒绝其相应的履行要求 这被称为 A 同时履行抗辩权 B 后履行一方享有的抗辩权 C 先履行一方享有的抗辩权 D 不安抗辩权 6 是当事人 方向另一方作出的以一定条件订立合同的意思表示 A 要约 B 承诺 C 留置 D 定金 7 合同的 是指合同双方或多方当事人已就合同的主要条款达成合意而被法律认为合同已经客观存在 A 成立 B 订立 C 质压 D 定金 8 承包方式的基本做法是按工程实际发生的直接成本 直接费 加上商定的企业管理费 间接费 利润 和税金来确定工程总造价 它主要适用于签约时对工程的情况和内容尚不清楚 工程量不详 如采用设计一施工 连贯式的承包方式 签约时尚无施工图纸及详细设计文件 的情形 如紧急工程 抢险救灾工程 国防工程等 A 固定总价合同 B 计量估价合同 C 单价合同 D 成本加酬金合同 9 当一个工程项目总报价基本确定后 通过调整内部各个项目的报价 以期既不提高报价 不影响中标 又能 在结算时得到较为理想的经济效益 这种报价技巧叫做 A 根据中标项目的不同特点采用不同报价 B 多方案报价法 C 可供选择的项目的报价 D 不平衡报价法 10 建设单位在 合同中承担了项目的全部风险 A 成本加酬金 B 单价 C 总价可调 D 总价不可调 11 编制工程施工招标标底时 分部分项工程量的单价为全费用单价 全费用单价综合计算完成分部分项工程 所发生的直接费 间接费 利润 税金 工程量清单计价法的单价主要采用此种方法 被称为 A 工料单价法 B 综合单价法 C 定额法 D 其他方法 12 是指承包人提出的索赔要求虽然在合同条件中没有相应的文字规定 但可以根据合同的某些条款的 含义推断出承包人有索赔权 这种索赔要求同样有法律效力 有权得到相应的经济补偿 A 合同中明示的索赔 B 合同中默示的索赔 C 工期索赔 D 道义索赔 13 就是按商定的总价承包工程项目 它的特点是以施工图纸及工程说明书为依据 明确承包内容和计算 包价 并一次包死 在执行过程中 除非发包人要求变更原定的承包内容 承包人一般不得要求变更承包价 A 计量估价合同 B 固定总价合同 C 单价合同 D 成本加固定百分比 14 是在合同履行过程中 当事人一方就对方不履行或不完全履行合同义务 或者就可归责于对方的原 因而造成的经济损失 向对方提出赔偿或补偿要求的行为 A 变更 B 终止 C 反索赔 D 索赔 15 采用工程量清单计价法的项目招投标过程中 投标单位在投标报价中 应按招标单位提供的工程量清单的 每一单项计算填写单价和合价 在开标后发现投标单位没有按招标文件的要求填写 则 A 允许投标单位补充填写 B 视为废标 C 认为此项费用已包括在工程量清单中的其他单价和合价中 D 由招标人退回投标书 16 在施工中出现非承包商原因的窝工现象 承包商自有设备可按 计算索赔费用 A 施工机械台班费 B 施工机械台班折旧和设备使用费 C 施工机械台班折旧费 D 施工机械市场租赁费 17 在下列合同中 合同是可撤销的合同 A 当事人的意思表示不真实 B 恶意串通 损害国家 集体或者第三人利益的 C 一方以欺诈 胁迫手段订立合同 损害国家利益 D 违反法律强制规定的 18 在建设工程施工中 施工许可证的申请者是 A 施工单位 B 监理单位 C 建设单位 D 设计单位 19 可撤销的建设工程施工合同 当事人应当请求 撤销 A 建设行政主管部门 B 人民法院 C 监理单位 D 设计单位 20 业主在 合同中承担的风险最小 A 可调总价 B 不可调总价 C 单价 D 成本加酬金 21 承包商在 合同中承担的风险最小 A 可调总价 B 不可调总价 C 单价 D 成本加酬金 22 工程反索赔是指 A 承包商向业主提出的索赔 B 分包商向总包商提出的索赔 C 承包商向供货商提出的索赔 D 业主向承包商提出的索赔 22 中华人民共和国建筑法 规定 交付竣工验收的建筑工程 必须符合规定的建筑工程质量标准 有 并具备国家规定的其他竣工条件 A 完整的工程技术经济资料和竣工文件 B 完整的工程质量文件和经签署的工程保修书 C 完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书 D 经签署的工程保修书和完整的监理资料 23 中华人民共和国建筑法 中所规定的责令停业整顿 由 决定 A 建设行政主管部门 B 建设监理行政主管部门 C 工商行政管理部门 D 颁发资质证书的机关 24 施工合同示范文本规定 是承包方的工作 A 办理施工临时用地批件 B 组织设计图纸会审 C 向甲方代表提供在施工现场生活的房屋及设施 D 提供施工 现场的工程地质资料 25 施工合同示范文本规定 设备安装工程具备单机无负荷试车条件时 应由 组织试车 A 建设单位 B 监理单位 C 施工单位 D 设备供应单位 26 在工程建设施工中 分包单位应当对 负责 A 设计单位 B 建设单位 C 总包单位 D 监理单位 27 施工合同中承包方必须按批准的进度计划组织施工 接受监理工程师对进度的检查和监督 如果工程实际进 展与进度计划不符时 A 不能修改进度计划 B 承包方应自行修改进度计划并执行 C 承包方应按监理工程师的要求提出改进措施 报 监理工程师批准后执行 D 承包方应按监理工程师的要求提出改进措施并执行 不必报监理工程师批准 28 违约行为给对方当事人造成实际损失是 的先决条件 A 支付违约金 B 支付赔偿金 C 继续履行 D 解除合同 29 业主与中标单位签订施工合同后 应及时通知其他未中标的投标单位 并退还其 A 购买招标文件费用 B 编制投标文件费用 C 投标保证金 D 现场考察费 30 在合同的订立中 当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款 并限定其在一定期限内作出 答复 这种行为是 A 谈判 B 要约邀请 C 要约 D 承诺 31 工程建设施工合同被确认无效后 适用追缴财产的处理方法 是指财产归 A 国库所有 B 无过错一方所有 C 监理单位所有 D 建设行政主管部门所有 32 在仲裁协议中 是必须约定的内容 A 仲裁的地点 B 仲裁的时间 C 选定的仲裁员 D 选定的仲裁委员会 33 监理合同自 开始生效 A 合同签字之日 B 合同写明开始监理之日 C 监理单位实际开始监理工作之日 D 承包合同开始执行之日 34 业主指定的分包商 在施工中受到非自身原因造成损害时 他应向 提交索赔报告 A 业主 B 总承包商 C 监理工程师 D 业主或监理工程师 35 施工合同示范文本规定 应由承包方承担 A 承包方在地下管道附近施工的防护措施费用 B 承包方由于安全措施不力造成事故而发生的费用 C 在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出 D 第三方责任造成伤亡事故发生的费用 36 工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷 由施工单位负责维修 其费用 A 由施工单位直接向设计单位索赔 B 由设计单位全额承担 C 由建设单位全额承担 D 通过建设单位向设计单位索赔 不足部分由建设单位负责 37 在工程建设施工过程中 监理工程师检查 检验合格后 又发现由承包方原因引起的质量问题 应由 承担发生的费用 A 业主 B 监理单位 C 承包商 D 业主与承包商共同 38 施工合同示范文本规定 一般由 办理建筑工程和施工现场甲方人员及第三方人员的生命财产险 并 支付保险费用 A 甲方 B 乙方 C 甲方和乙方 D 甲方和监理方 39 施工合同约定 风力超过 8 级以上的停工应给予工期顺延 某承包人在 5 月份一水塔高空作业的施工中遇 7 级风 按照安全施工管理规定的要求 停工 5 天 为此提出工期索赔的要求 其理由是当地多年气候资料表 明 5 月份没有大风 此次连续大风属于不可预见的情况 该承包人的索赔理由属于 A 工程变更索赔 B 工程加速索赔 C 合同被迫终止索赔 D 合同中默示的索赔 40 某招标项目的评标委员会成员为 7 人 其中招标人以外的相关技术 经济专家为 4 人 这样 招标 投标法 对评标委员会组成人员的规定 A 不符合 B 符合 C 公开招标时符合 D 邀请招标时不符合 41 施工中 承包人要求使用特殊工艺 经工程师认可后实施 应由 A 发包人办理申报手续 发包人承担有关费用 B 发包人办理申报手续 承包人承担有关费用 C 承包人办理申报手续 承包人承担有关费用 D 承担人办理申报手续 发包人承担有关费用 42 施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第 10 个月竣工移交 施工过程中由于变更工程师批准顺延 工期 0 5 个月 工程师批准承包商的索赔顺延工期 0 5 个月 由于业主严重拖欠支付工程进度款承包商停工 0 5 个月 根据 FIDIC 施工合同条件相应通用条款的规定 个月应作为判定承包商该部分工程施工是否 提前竣工获得奖励标准 A 10 B 10 5 C 11 D 11 5 44 根据招投标管理办法 下列关于投标报价的说法正确的是 A 政府投资项目的投标报价应采用传统计价模式 B 投标价由投标人自主确定 最低投标价不受限制 C 投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格 D 政府投资项目施工招标中必须设立对投标报价的最高限价 并应在投标截止日 7 天前公布 45 发包人支付工程进度款 应按照合同约定计量和支付 支付周期 A 长于计量周期 B 短于计量周期 C 等同计量周期 D 与计量周期无关 45 除下列哪项情况之外 均不予办理工程变更 A 由建设单位责任造成的工程量增加 B 招标文件规定的应由承建单位自行承担的风险 C 施工合同约定或已包括在合同价款内应由承建单位自行承担的风险 D 承建单位在投标文件中承诺自行承担的或投标时应预见的风险 46 下列各项中 属于索赔控制中加强现场施工管理措施的是 A 合同交底制度 B 合同履行过程中的管理 C 合同管理后评估制度 D 严格控制工程变更与现场签证 47 工程建设项目招标范围和规模标准规定 国务院 2000 年第 3 号令 明确了必须进行招标的工程建设项 目的具体范围和规模标准 其中规定施工单项合同估算价在 万元人民币以上的必须进行招标 A 50 B 200 C 500 D 1000 48 乙级工程招标代理机构只能承担工程总投资 人民币以下的工程招标代理业务 A 5000 万元 B 6000 万元 C 8000 万元 D 1 亿元 49 招标代理机构的工作内容不包括 A 进行招标策划 B 对投标申请人进行资格预审确定投标人 C 编制招标文件 D 确定中标人 50 招标代理机构应提请招标人自中标通知书发出之日起 内与中标人订立书面合同 A 7 日 B 15 日 C 30 日 D 90 日 51 标段划分的原则包括哪几方面 A 科学合理 系统完善 界面清晰 责权明确 经济合理 客观务实 B 符合我国相关法律和法规 科学合理 系统完善 界面清晰 责权明确 经济合理 客观务实 C 符合我国相关法律和法规 科学合理 系统完善 经济合理 客观务实 D 符合我国相关法律和法规 界面清晰 责权明确 经济合理 客观务实 52 一般可采用的工程承发包模式包括哪几类 A 施工总承包模式 平行发包模式 设计施工一体化 总 承包模式 B 施工总承包模式 设计施工一体化 总 承包模式 C 施工总承包模式 平行发包模式 D 平行发包模式 53 一个完整的招标投标过程 包括五个基本环节 除了招标 投标 开标 定标之外 还包括 环节 A 发布招标公告 B 踏勘现场 C 评标 D 编制招标文件 54 施工招标准备阶段 草拟招标公告或投标邀请书 资格预审公告所需时间一般为 A 1 天 B 3 天 C 4 天 D 2 天 55 招标代理机构协助招标人形成施工招标合同的时间一般需 A 9 天 B 5 天 C 7 天 D 6 天 56 招标文件由 编制 是投标人参与投标 编制投标文件的主要依据 A 招标人 B 委托招标代理机构 C 招标人或委托招标代理机构 D 建设行政主管部门 57 建设工程的招投标过程就是合同谈判和订立的过程 A 招标是要约 投标是承诺 B 招标是要约 中标是承诺 C 投标是要约 合同是承诺 D 招标是要约邀请 投标是要约 中标通知书是承诺 58 招标文件中的合同条件应 A 反映投标人的要求和期望 B 反映招标人的要求和期望 C 反映备案人的要求和期望 D 反映所有参与人的要求和期望 59 招标文件的组成应包括以下内容 A 招标公告 投标邀请书 招标人须知 评标办法 合同条款及格式 工程量清单 图纸 技术标准和格式 投标文件格式 B 招标公告 投标邀请书 投标人须知 评标办法 合同条款及格式 工程量清单报价 图纸 技术标准和格 式 投标文件格式 C 招标公告 投标邀请书 投标人须知 评标办法 合同条款及格式 工程量清单报价 图纸 技术标准和格 式 投标文件格式 D 招标公告 投标邀请书 投标人须知 评标办法 合同条款及格式 工程量清单 图纸 技术标准和格式 投标文件格式 60 建设工程工程量清单计价规范 GB50500 2008 中规定 招标工程以 为基准日 其后国家的法 律 法规 规章和政策发生变化影响工程造价的 应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构 发布的规定调整合同价款 A 投标截止日 B 投标截止日前 28 天 C 中标通知书签发日 D 合同签订日 61 造价工程师在招标文件编制工作中的主要工作内容是 A 工程量清单的编制 B 工程量清单的编制 招标控制价的编制 C 工程量清单的编制 招标控制价的编制 确定报价的格式 原则 依据等 D 工程量清单的编制 招标控制价的编制 确定报价的格式 原则 依据等 合同条件的编制 62 中标人的 就是合同价 A 投标价 B 评标价 C 评审价 D 结算价 63 综合单价是完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的 以及招标文件 中招标人要求投标人所承担的风险内容及其范围 幅度 产生的风险费用 A 人工费 材料费 施工机械使用费 B 人工费 材料费 施工机械使用费 企业管理费与利润 C 人工费 材料费 施工机械使用费 企业管理费与利润 税金 D 人工费 材料费 施工机械使用费 企业管理费与利润 税金与规费 64 招标控制价的编制所涉及的价格应按当时当地 计算 A 平均价格水平 B 成本价格水平 C 微利价格水平 D 暴利价格水平 65 评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时 对用数字表示的金额与用文字表示的金 额不一致时 以 为准 A 数字金额与文字金额中小的 B 数字金额 C 文字金额 D 数字金额与文字金额中大的 66 我国招标投标法规定 开标时间应为 A 提交投标文件截止时间 B 提交投标文件截止时间的次日 C 提交投标文件截止时间的 7 日后 D 其他约定时间 67 评标委员会根据招标文件规定否决不合格投标或者界定为废标后 因有效投标不足三个使得投标明显缺乏 竞争时 评标委员会 P145 A 直接确定中标人 B 依法结束评标 C 可以否决全部投标 D 更改招标文件 使投标人符合招标文件要求 继续评标 68 我国 评标委员会和评标办法暂行规定 七部委令 2001 年第 12 号 规定 下列情况中应作为废标处理的 是 A 投标文件中个别地方存在漏项 B 投标文件中提供了不完整的技术信息 C 投标文件所提供的投标担保有瑕疵 D 投标文件签字人不是投标人的法定代表人 69 根据 评标委员会和评标办法暂行规定 七部委令 2001 年第 12 号 的有关规定 评标委员会完成评标后 应当 A 向招标人提出口头评标报告 并推荐合格的中标候选人 B 向招标人提出书面评标报告 并决定合格的中标候选人 C 向招标人提出口头评标报告 并决定合格的中标候选人 D 向招标人提出书面评标报告 并推荐合格的中标候选人 70 下列哪项不属于评标报告应如实记载的主要内容 A 评标基本情况和数据表 B 符合要求的投标一览表 C 评审的价格或者评分比较一览表 D 推荐中标人 71 经评审的最低投标价法的适用范围是 A 建筑规模大 质量 工期 成本受不同施工方案影响较大 招标人对招标项目的技术 性能有特殊要求的项 目 B 建筑规模大 质量 工期 成本受不同施工方案影响较大 工程管理要求较高的施工招标项目 C 工期长 质量 工期 成本受不同施工方案影响较大 工程管理要求较高的施工招标的评标 D 工期短 质量 工期 成本受不同施工方案影响较小 工程管理要求一般的施工招标的评标 72 下列不属于投标报价一般分析内容的是 A 算术性错误修正 B 法定规费和税金的完整性分析和修正 C 工程量计算 D 汇总评审分析过程中的疑问事宜和商务部分评审初步结果 73 开标由 主持 邀请所有投标人参加 A 公正机构代表人 B 招标人 或招标代理人 C 投标人代表 D 行政监督机构代表人 74 评标委员会完成评标报告后 应向招标人提出书面评标报告 评标报告由 签署 A 招标人代表 B 评标委员会负责人 C 评标委员会全体成员 D 评标委员会代表 75 未能在实质上响应的投标 应 A 作必要的澄清 说明或者补正 B 由评标委员会决定是否为废标 C 作废标处理 76 合同管理作为整个项目管理的关键 哪个方面 不是其主要体现 A 合同管理是项目管理的核心 B 合同管理对项目管理的辅助作用 C 合同管理对项目承包的经济效益有重大的影响 D 合同确定了各方的项目实施目标 77 是承包人进行工程建设和发包人支付工程价款的依据 是约束双方义务和权力的具有法律效力的文 书 A 工程法律 B 工程法规 C 工程规范 D 工程合同 78 我国于 2008 年 12 月 1 日施行的 是符合我国工程造价管理改革的总体目标 本着国家宏观调控 市场竞争形成价格的原则制定的 A 建设工程工程量清单计价规范 GB80500 2003 B 建设工程工程量清单计价规范 GB80500 2008 C 建设工程工程量清单计价规范 GB50500 2003 D 建设工程工程量清单计价规范 GB50500 2008 79 FIDIC 合同条件的计价模式是 A 总价合同 B 成本加酬金合同 C 单价合同 D 以上合同均可 80 工程量清单计价可以使用单价合同和总价合同形式 而 08 清单规范 建议采用 A 单价合同 B 总价合同 C 成本加酬金合同 D 以上合同均可 81 新的计价方式明确了 和工程变更所带来的风险应由发包人承担 A 投标所报成本 B 工程量的计算错误 C 投标所报单价 D 投标所报总价 82 合同中因非承包人原因引起的工程量增减 该项工程量变化在合同约定幅度以内的 应执行 A 调整后的综合单价 B 原有的综合单价 C 增减后的综合单价 D 新协商的综合单价 83 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更 引起措施项目发生变化 造成施工组织设计或施 工方案变更 原措施费中没有的措施项目 由承包人根据措施项目变更情况 提出适当的措施费变更费用 经 确 认后调整 A 发包人 B 设计人 C 工程师 D 承包人 84 在合同履行过程中 发包人按照合同约定的时间和方式 以 确认符合质量要求完成的项目工程量 和对应的清单单价计算的价款额 再计入确定的变更金额 索赔金额 工程价款调整额以及应抵扣的预付款等 支付工程进度款 A 设计人 B 承包人 C 工程师 D 发包人 85 是确定合同价款 计算工程变更价款 支付工程进度款 竣工结算和处理索赔的依据 A 工程量清单 B 投标所报成本 C 投标所报总价 D 以上均是 86 工程价款的调整包含了三个方面的调整 其他可调因素的调整和建设工程造价管理机构对综合 单价的强制性调整 A 单价变化的调整 B 支付工程进度款 C 索赔处理 D 工程量变化的价格调整 87 工程量变化的价格调整 当工期不变或非发包人原因延期时 按承包人在一项承包合同价格中的 相对固定的原则调整综合单价 A 现场管理费和利润总额 B 企业管理费和利润总额 C 企业管理费和规费总额 D 直接工程费和规费总额 88 工程量变化的价格调整 当工期发生变化时 应根据延长工期的原因区别对待 承包人在合同价格中包括 的企业管理费和利润总额可以作为参考 综合考虑 和工期变化的综合影响 A 工程量变化 B 工程进度款 C 现场管理费 D 企业管理费和规费总额 89 调价计算公式 如 12 012 01020 1 tttn n n FFF PP ABBB FFF 其中 Ft1 Ft2 Ft3 Ftn 是指各可调因子的 指数 A 现行价格 B 基本价格 C 协商价格 D 投标价格 90 目前国内工程施工招标评标基本上多采用 和经评审的最低标价法 A 综合评分法 B 最低投标价法 C 直接委托法 D 随机抽取法 91 合同纠纷解决方式有和解 调解 A 行政命令和诉讼 B 工程师命令和诉讼 C DAB D 仲裁和诉讼 92 是解决合同纠纷的一种主要方式 A 和解 B 仲裁 C 调解 D 诉讼 93 施工合同文本 GF 1999 0201 由 三部分组成 A 协议书 通用条款 三个附件 B 专用条款 通用条款 三个附件 C 协议书 通用条款 专用条款 D 协议书 专用条款 三个附件 94 施工合同文本 GF 1999 0201 涉及工程造价的条款体现在 A 价款数量确定和价款支付过程 B 工程进度款 C 现场管理费 D 企业管理费和规费总额 95 价款的数量 就是承包人按合同中的要求施工 发包人为此必须承担并支付的费用 它涉及两个方面 A 计价项目和计价规则 B 企业管理费和利润总额 C 现场管理费和利润总额 D 直接工程费和规费总额 96 无条件计价项目是指不论什么情况都明确由发包人 或承包人 承担的费用项目 以下无条件计价项目是 指 A 承包人原因造成的损失 B 分包单位违约行为给发包人造成的损失 C 施工人员意外伤害保险 D 设计变更发主的费用 97 承包人的推定责任 根据合同的订立原则 对于索赔的发生导致的承包人的损失 应该推定由承包人承担 承包人推定责任判别的一个重要原则就是 A 作为一名合格的有经验发包人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题 B 作为一名合格的有经验承包人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题 C 作为一名合格的有经验监理人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题 D 作为一名合格的有经验设计人的工程技术与管理人员可以预见到的施工问题 98 工程索赔的一般原则 非承包人责任和非发包人责任 承包人可以获得 补偿 A 费用 B 工期 C 费用和工期 D 均不能 99 在工程采用平行承包模式下 发包人委托多个承包人参与工程建设 由 负责协调各承包人 A 发包人 B 承包人 C 设计人 D 分包人 100 据 施工合同文本 第 39 3 条 当发生不可抗力事件时 承包人与业主遵照 的原则 进行风险 分配 A 发包人承担 B 承包人承担 C 分包人承担 D 风险共担 101 建设工程施工 合同法律关系的客体是 A 物 B 施工 C 行为 D 智力成果 102 下列关于代理的叙述 不正确的是 A 代理的民事责任由被代理人承担 B 代理人以自己的名义实施代理行为 C 被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任 D 代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示 102 订立合同过程中 不是要约邀请 A 中标通知书 B 招标公告 C 商业广告 D 寄送的价目表 103 要约的撤回应在 取消要约的意思表示 A 签订合同之前 B 合同成立之后 C 要约发生法律效力之前 D 要约发生法律效力之后 104 对格式条款的理解发生争议的 对格式条款有两种以上理解时 应当作出 的解释 A 有利于格式条款提供一方 B 不利于格式条款提供一方 C 不利于格式条款接受一方 D 格式条款无效 10 代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商 应承担 责任 A 违约 B 隐瞒 C 缔约过失 D 违法 105 建设工程施工合同生效后 由于合同价款约定不明 则按订立合同时 的市场价格履行 A 工程所在地 B 施工单位所在地 C 建设单位所在地 D 合同签订地 106 施工合同履行中 如果发包人拖欠工程款 则承包人可以放慢施工进度 甚至停止施工 这是承包人行使 A 先履行抗辩权 B 先诉抗辩权 C 不安抗辩权 D 同时履行抗辩权 107 甲与乙签订了采购 10 吨水泥的合同 合同中约定由乙向甲交付 8 吨 向丙交付 2 吨 这种情况为 A 债务承担 B 债务人向第三人履行债务 C 由第三人向债权人履行债务 D 债权转让 108 根据我国 合同法 的规定 既具有对合同未违约方进行补偿 又具有对违约方实行制裁双重性质的 是 A 罚金 B 赔偿金 C 预付款 D 违约金 109 邀请招标的邀请对象的数目以 家为宜 A 3 B 5 C 7 D 5 7 210 评标委员会对投标书中的错误加以修正后 如投标人拒绝签字 则 A 投标有效 B 投标无效 退还其投标保证金 C 评标委员会代签 D 投标无效 没收其投标保证金 211 招标人的资格预审须知中规定 采用限制合格者数量为六家的方式 当排名第六的排名人放弃投标时 应当 A 仅允许排名前五名的投标人参加投标 B 改变预审合格标准 只设合格分 不限制合格者数量 C 由排名第七的递补 维持六家投标人定量评审 D 重新进行资格预审 212 采用评标价法对投标书的评审是以 的标书为最优 A 最低的投标报价 B 合理的投标报价 C 最低的评标价 D 最高的评标 213 反映招标工程具体特点和要求 应在 中约定的 A 合同协议书 B 通用条款 C 专用条款 D 附件 213 通常用于紧急工程施工的是 计价方式的施工合同 A 固定价格 B 可调价格 C 固定总价 D 成本加酬金 214 依据施工合同示范文本通用条款规定 承包人要求增加图纸套数时 A 发包人应代为复印 复印费由发包人承担 B 发包人应代为复印 复印费由承包人承担 C 承包人应自费委托他人复印 D 发包人应代为复印 复印费由发包人和承包人共同承担 215 承包人代为更换发包人供应的规格 型号与合同约定不符的材料所发生的费用由 承担 A 承包人承担 B 发包人承担 C 承包人和发包人各承担一半 D 工程师决定由谁承担 216 施工过程中 经过工程师检验检查合格后的工程 又发现因承包人的原因出现的质量问题 应 A 由承包人承担责任 赔偿发包人的损失 工期不应顺延 B 工程师承担责任 发包人负责重新施工 工期相应顺延 C 发包人承担责任 发包人支付由此增加的追加合同价款 工期相应顺延 D 承包人承担返工费用 工期相应顺延 217 工程师对因承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是 A 要求承包人在合理状态下施工 B 工程师对工程延期的批准 C 作为承包人作为工期索赔的依据 D 对承包人赶工措施的批准 218 当承包人提出索赔要求后 工程师无权就 作出决定 A 费用索赔 B 要求承包人缩短合同工期 C 合同内索赔 D 工期延误索赔 219 根据我国 招标投标法 下列 项目必须实行招标 A 政府办公楼 B 涉及国家安全工程 C 关系社会公共利益的大型基础设施 D 抢险救灾工程 220 当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后 招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时 应以 为准 A 招标文件中的规定 B 招标单位在会议上的口头解答 C 发给投标单位的会议记录 D 现场考察时招标单位的口头解答 221 工程项目招标时 经评标委员会评议后 确定中标人的单位是 A 招投标管理部门 B 评标委员会 C 招标人 D 合同管理部门 222 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为 A 是否进行资格预审 B 是否组织现场考察 C 是否解答投标单位的质疑 D 是否公开开标 223 按照施工合同示范文本的规定 发包人的主要工作有 A 保证施工噪音符合环保规定 B 提供进度统计报表 C 开通专用条款约定的施工场地内的交通干道 D 做好施工现场地下管线的保护 224 已竣工工程交付使用之前应由 负责成品保护工作 A 发包人 B 承包人 C 监理人 D 工程师 225 发包人在 合同中承担了项目的全部风险 A 单价 B 总价可调 C 总价不可调 D 成本加酬金 226 工程师是依据 的质量标准对承包人的工程质量进行检查 A 法律规定 B 国家强制性 C 合同约定 D 工程所在地 227 发包人在合同价款之外 需要直接支付的开支和应负担的经济支出 是 建设工程施工合同条件 中 词语的涵义 A 利润 B 费用 C 索赔 D 结算 228 施工合同示范文本规定 因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书预定的日期开工时 发包人应 当 A 赔偿承包人因此造成的损失 相应顺延工期 B 只相应顺延工期 C 只赔偿承包人因此造成的损失 D 赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期 229 施工过程中 因工程师指令失误和其他非因承包人的原因发生的追加合同款 由 承担 A 承包人 B 发包人或第三人 C 发包人 D 工程师或第三人 230 施工过程中 如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工 应由 A 承包人办理申报手续 承包人承担费用 B 发包人办理申报手续 发包人承担费用 C 发包人办理申报手续 承包人承担费用 D 承包人办理申报手续 发包人承担费用 231 关于工程量计量 正确的处理方法是 A 工程师接到承包人的报告后 应按工程量清单的量作为计量的工程量 B 工程师接到承包人的报告后 应通知承包人共同计量 C 若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效 D 承包人实际完成的 包括涨线部分 所有工程量均应在计量的范围内 232 施工的竣工验收应当由 负责组织 A 发包人 B 工程师 C 承包人 D 监理单位 二 多选题 1 建设工程施工合同 示范文本 中 能够构成设计变更的事项包括 A 更改工程有关部分的标高 基线 位置和尺寸 B 增减合同中约定的工程量 C 改变有关工程施工时间和顺序 D 法院要求停止施工 E 仲裁机关要求停止施工 2 建设工程施工合同 示范文本 中 因以下原因造成的工期延误 经工程师确认 工期相应顺延 A 承包人未能按合同约定质量标准施工 B 发包人未能按约定日期支付工程预付款 进度款 致使施工不能正常进行 C 工程师未按合同约定提供所需指令 批准等 致使施工不能正常进行 D 设计变更和工程量增加 E 一周内非因承包人的原因停水 停电 停气造成停工累计超过 8 小时 3 建设工程施工合同 示范文本 中 属于发包人的义务有 A 负责土地征用 拆迁补偿 平整施工场地等工作 使施工场地具备施工条件 并在开工后继续解决以上事项 的遗留问题 B 将施工所需水 电 电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点 并保证施工期间的需要 C 开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道 满足施工运输的需要 保证施工期间的道路畅通 D 向工程师提供年 季 月工程进度计划及相应统计报表 E 按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明 围栏设施 并负责安全保卫 4 有下列 情况 标书可判为无效标书 A 投标人未按时参加开标会 B 投标书主要内容不全或与本工程无关 字迹模糊辨认不清 无法评估 C 标书情况汇总表与标书相关内容不符 D 标书情况汇总表经涂改后未在涂改处加盖法定代表人或其委托代理人印鉴 E 数据和文字清晰 5 评审资格预审文件时 评审内容主要包括 A 法人资格 B 商业信誉 C 财务能力 D 技术能力 E 施工经验 6 编制工程施工招标标底的主要依据包括 A 招标文件 B 市场价格信息 C 投标文件 D 工程施工图纸 编制标底价格前的施工图纸设计交底 E 工程建设地点的现场地质 水文以及地上情况的有关资料 施工组织设计或施工方案等 7 招标人自行办理招标事宜 应当具有编制招标文件和组织评标的能力 具体包括 A 具有项目法人资格 或者法人资格 B 具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术 概预算 财务和工程管理等方面专业技术力量 C 有从事同类工程建设项目招标的经验 D 设有专门的招标机构或者拥有 3 名以上专职招标业务人员 E 熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章 8 工程施工任务必须发包给持有 的施工企业 A 营业执照 B 相应资质等级证书 C 投标文件 D 招标文件 E 施工组织设计 9 合同法 规定合同无效的情形有 A 一方以欺诈 胁迫手段订立合同 损害国家利益 B 恶意串通 损害国家 集体或第三人利益 C 以合法形式掩盖非法目的 D 损害社会公共利益 E 违反法律 行政法规的强制性规定 10 施工合同订立应具备的条件是 A 竣工结算文件已编制完成 B 工程项目已经列入年度建设计划 C 有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料 D 建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实 E 招标工程中标通知书已经下达 11 合同的履行应遵循诚实信用原则全面履行约定的义务 如果当事人只履行合同约定的部分义务 则属于部 分履行或不完全履行 如果当事人完全没有履行合同约定的义务 则属于合同未履行或不履行合同 当事人在 遵循诚实信用原则履行合同的过程中应尽的基本义务有 A 通知 B 协助 C 保密 D 债务的免除 E 债务的丢失 12 通常情况下 下列施工招标项目中应放弃投标的是 A 本施工企业主营和兼营能力之外的项目 B 工程规模 技术要求超过本施工企业技术等级的项目 C 本施工企业生产任务饱满 而招标工程的盈利水平较低或风险较大 D 本施工企业技术等级 信誉 施工水平明显不如竞争对手的项目 E 本施工企业在类似项目施工中信誉非常好的项目 13 建设工程施工招标的条件有 A 招标人已经依法成立 B 初步设计及概算应当履行审批手续的 已经批准 C 招标范围 招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的 已经核准 D 有相应资金或资金来源已经落实 E 有招标所需的设计图纸及技术资料 14 建设工程施工合同 示范文本 的组成包括 等 A 协议书 B 通用条款 C 结算报告 D 专用条款 E 预算书 15 按照 建设工程施工合同 示范文本 规定 在施工中由于 造成工期延误 经发包人代表确认 竣 工日期可以顺延 A 乙方未能及时调配施工机械 B 发生不可抗力 C 雨季天数增多几天 D 工程量变化和设计变更 E 一周内非乙方原因停电 停水 停气等造成停工累计超过 8 小时 16 编制一个合理 可靠的标底 必须在工程概算或施工图预算的基础上考虑 等因素 A 目标工期 B 质量要求 C 价款的支付 D 材料差价因素 E 施工组织设计 17 关于评标 下列不正确的说法是 A 评标委员会成员名单一般应于开标前确定 且该名单在中标结果确定前应当保密 B 评标委员会必须由技术 经济方面的专家组成 且其人数为 5 人以上的单数 C 评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满 8 年并具有高级职称或者同等专业水平 D 评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触 18 诉讼时效法律制度规定 诉讼时效期间的起算自 起 A 权利人的权利受到限制之日 B 权利人义务人订立合同之日 C 权利人知道权利受到侵害之日 D 诉讼时效中断事由消除之日 E 权利人应当知道权利受到侵害之日 19 施工合同示范文本规定 出现不可抗力事件 应由甲方承担费用的情况是 A 工程本身的损害 B 清理修复的费用 C 施工现场的设备 机械的损坏 D 施工现场甲方人员的伤亡 E 施工现场除乙方人员外 第三方人员的伤亡 61 施工招标中作为一个独立合同包 招标单位依据工程的具体内容 可区分不同情况在 范围内进行招标 A 全部工程 B 单位工程 C 特殊工程 D 分部分项工程 E 土建工程和安装工程 20 工程施工招标文件 主要由 组成 A 招标申请书 B 工程综合说明和设计文件 C 单价表和工程量清单 D 投标须知 E 招标邀请书 64 施工合同的发包方对 承担责任 A 施工场地的土地征用 B 支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用 C 施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作 21 施工合同示范文本中 属于合同文件组成的是 A 合同条件 B 协议条款 C 承包工程投标书 D 施工监理日志 E 工程恰商纪要 22 施工合同示范文本规定 甲方出于紧急需要 加快建设进度提前竣工 应与乙方签订提前竣工协议 其内容 包括 A 提前竣工的时间 B 为提前竣工而调整的施工进度计划 C 乙方采取的赶工措施 D 赶工措施的经济支出和承担 E 违约责任 23 施工合同示范文本规定 在施工中由于 原因 造成工期延误 经甲方代表确认 竣工日期可以顺延 A 不可抗力事件的发生 B 工程量的变化 C 一周内 非乙方原因造成停工累计超过 8 小时 D 工程设计变更 E 施工机械出现故障 24 在施工合同中 属于发包人应当完成的工作 A 使施工现场具备施工条件 B 提供施工场地的工程地质资料 C 提供工程进度计划 D 向工程师提供在施工现场办公的设施 E 开通施工场地与城乡公共道路的通道 25 公开招标条件下 所发布的招标公告主要内容包括 A 工程概况 B 项目资金来源 C 投标须知 D 评标方法 E 招标范围 26 发包人出于某种需要希望工程能提前竣工 则他应做的工作包括 A 向承包人发出必须提前竣工的指令 B 与承包人协商并签订提前竣工协议 C 负责修改施工进度计划 D 为承包人提供赶工的便利条件 E 减少对工程质量的检测试验项目 27 工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时 做法正确的是 A 首先要划清施工进度拖延的责任 B 被延误的工作处于施工进度计划关键线路上的应批准顺延工期 C 被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上的不应批准顺延工期 D 工程师有审核 批准承包人顺延工期的权力 E 工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作 同时要求相应缩短合同工期 28 下列关于施工合同履行过程中 有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有 A 工程师不能按时参加验收 须在开始验收前向承包人提出书面延期要求 B 工程师未能按时提出延期要求 不参加验收 承包人可自行组织验收 C 工程师未能参加验收应视为该部分工程合格 D 发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录 E 由于工程师没有参与验收 则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要 29 合同成立后 合同生效应当具备的条件有 A 当事人是法人 B 意思表示真实 C 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 D 合同的标的 数量等内容协商一致 E 不违反法律或社会公共利益 30 根据我国 合同法 规定 合同中的 免责条款无效 A 造成对方人身伤害的 B 因故意造成对方财产损失的 C 因重大过失造成对方财产损失的 D 无论故意还是过失 只要造成对方财产损失 E 因轻微过失造成对方财产损失的 33 下列合同中 的合同是可撤销的合同 A 以欺诈 胁迫的手段订立 损害国家利益 B 因重大误解而订立 C 在订立合同时显失公平 D 以欺诈 胁迫等手段或乘人之危 使对方在违背真实意思的情况下订立 E 违反法律 行政法规的强制性规定 33 应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有 情形的 可以行使先履行抗辩权 A 经营状况严重恶化 B 转移财产 抽逃资金 以逃避债务的 C 丧失商业信誉 D 债务人怠于行使其到期债权 对债权人造成损害 E 债务人放弃到期债权 对债权人造成损害 34 投标文件对招标文件响应的重大偏差 包括 等 A 提供了不完整的技术信息或数据 B 提供的投标担保有瑕疵 C 个别地方存在漏项 D 没有按招标文件要求提供投标担保 E 投标文件没有投标人授权代表签字 35 开标时 应当作为无效投标文件的情形有 A 未密封投标文件的 B 关键内容字迹无法辨认的 C 未提供投标保证金和投标保函的 D 未附联合体各方共同投标协议的 E 无项目经理印章的 36 工程开工前 合同双方当事人应做好有关准备工作 就工程师而言 特别要做好 A 施工组织设计 B 施工人员和设备的调配工作 C 按时提供标准 规范 D 组织图纸会审和设计交底工作 E 水准点与坐标控制点的交验 37 按照施工合同通用条款的规定 当合同文件出现矛盾或歧义时 可 A 由发包人和承包人协商解决 B 由负责监理的工程师负责解释 C 按合同约定的解决争议的方式处理 D 按标准和规范作出解释 E 由设计人作出解释 38 建设工程施工合同履行过程中 不应由发包人完成的工作是 A 提供地下管线资料 B 办理法律 法规规定的申请批准手续 C 进行图纸会审 D 按规定办理安全生产的有关手续 E 协调处理古树名木的保护工作 39 施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有 A 不可抗力 B 承包人违约 C 施工机械发生故障 D 发包人未按时支付工程进度款 使工程不能正常进行 E 工程师未按合同约定提供所需指令 批准等 致使施工不能正常进行 40 依据施工合同示范文本中设计变更的规定 下列说法正确的有 A 工程师有权就工程施工的任何内容下达设计变更指令 B 发包人需要对原设计变更 应提前 14 天通知承包人 C 承包人有权从施工便利出发要求进行设计变更 D 承包人提出的设计变更须经工程师同意 E 承包人应在工程变更确定后的 14 天内提出追加合同价款要求 41 下列有关因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担的叙述 正确的有 A 工程本身的损害由发包人承担 B 承包人机械设备损坏及停工损失 由承包人承担 C 工程所需清理 修复费用 由发包人承担 D 停工期间 承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由承包人承担 E 延误的工期相应顺延 42 依据施工合同示范文本通用条款和法规的规定 竣工工程必须符合的基本要求有 A 完成合同约定的所有内容 B 发包人提出工程竣工报告 C 有施工单位签署的工程质量保修书 D 工程质量评价报告经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字 E 责令整改的问题全部整改完毕 43 有关工程保修的说法中正确的有 A 质量保修书作为合同附件 B 保修费用全部由承包人承担 C 保修期从竣