装饰工程合同书

装饰工程合同书装饰工程合同书 进入二十一世纪以来 随着国内经济迅速发展 装饰工 程已经成为提升人民生活质量的重要内容之一 下面小编 带来的是装饰工程合同书 希望对你有帮助 装饰工程合同书 1 甲方 乙方 甲方委托乙方承担本工程的施工 安装任务 为明确双 方权利和义务 结合装修工程具体情况 双方达成如下协议 一 工程概况 1 工程名称 2 工程地点 3 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目 为准 施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据 按 实际工程量结算 增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认 后生效 增减计施工 安装项目 4 乙方按工程总造价收取 6 管理费 计入工程款 5 双方商定本工程 个工作日乙方按质完成全部施 工及安装项目 即自 年 月 日起 日期以施工 材料进场的第二天计 二 甲方工作 1 开工前 全部腾空或部分腾空房屋 清除影响施工的 障碍物 对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具 陈设等应 采取保护和安放措施 若因甲方不采取必要的保护和安放 措施而造成家具 陈设的损失由甲方承担 2 向乙方提供施工所需的水 电等设施 协助乙方办 理施工申请 审批等手续 并缴纳物业管理处所需的一切 费用 3 对工程质量 进度进行监督检查 办理变更 验收 登记手续和其它事宜 4 按时 按质 按量提供施工所需甲方采购的材料 三 乙方工作 1 乙方派出专职工地工程监理 负责合同的履行 按 合同要求组织施工 保质 保量按期完成施工任务 解决 由乙方负责的各项事宜 2 严格执行施工规范 安全操作规程 防火安全规定 对施工现场的防火安全负责 严格按照双方签认的图纸或 说明进行施工 做好各项质量检查和施工记录 3 工程竣工未移交甲方之前 负责对现场的设施和施 工成品进行保护 四 关于工程价款及结算的约定 1 本合同签订后 甲方预付乙方签认的报价单中工程 款总额的 50 含设计定金 乙方才进场施工 2 工程施工过程中 泥 水 电工完成前期工程 木 工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价 单中工程款总额的 30 及增加项目金额的 50 木工基本完 成 油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二 次预算 以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算 总工程款的 95 甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依 据 3 施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程 款 五 关于材料供应的约定 1 本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购 的施工材料 甲方应在各项目工程施工前两天采购至现场 由甲方采购的材料 设备如不符质量及要求对工程造成损 失 责任由甲方承担 甲方供应的材料及设备至施工现场 经乙方验收后由乙方负责保管 如乙方保管不当造成损失 的 乙方负责赔偿 2 凡由乙方采购的材料 设备质量或规格不符合双方 约定要求的应禁止使用 若已使用 对工程造成的损失由乙 方负责 六 关于双方责任的约定 1 因甲方原因影响工期 工期相应顺延 并承担由 C D E F 条款原因造成乙方损失的赔偿 A 不能按期 按时供水电 B 不能保证每天有 8 小时 工作时间 含加班时间 C 不能按期提供自购的材料 设 备 D 提供的材料设备不符合质量或规格造成返工 E 不能按期付工程合款 而施工工程量未过半 乙方除收取 已施工项目的费用外另收工程设计费 F 非乙方造成的其 它不可预见的原因 2 乙方责任 A 不能按期开工或中途无故停工 影响工期 工期不顺 延 相应损失由乙方承担 B 对竣工验收后保修期两年内 发现的属于乙方施工安装责任的质量问题 乙方免费维修 C 乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害 责任由 乙方负责 D 由于乙方施工造成甲方物品损坏 乙方应予 以修复或赔偿 E 由于乙方违反物业管理处规定所造成的 罚款和赔偿 费用由乙方负责 七 关于设计与施工及验收的约定 1 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲 方审图 经甲方确认签字认可后乙方方可施工 2 乙方必须严格按甲方签认的图纸施工 安装 3 在施工过程中 甲方提出变更设计 停止施工或增 减项目 应以书面形式通知乙方 列明停止施工或变更 增减的原因 工程部位 时间 材料等 乙方根据变更要求 两天内向甲方提交变更所采取的措施 增减的造价 因停 工等原因造成的机械呆滞 综合管理费延误工期 补偿停 工和已采购材料 因变更设计而无法利用所造成的材料浪费 等 费用清单 4 隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收 甲方 两天内不验收 乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录 甲方应予以承认 5 工程竣工后 乙方通知甲方验收 甲方应在接到通 知后两天内验收 并办理验收 移交手续 如甲方在规定时 间内不能验收 需及时书面通知乙方 另定验收日期 否 则乙方视甲方通过验收 若另定验收日期 甲方应承认第 一通知时间为竣工日期 并承担乙方看管场地的相关费用 八 奖励和违约责任 1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工 除顺延工 期外 甲方应补偿乙方因停工 窝工所造成的损失 每停 工或窝工一天甲方应支付乙方 元 甲方不按合同的约定 预付工程款 每拖期一天 按付款金额的 加付滞纳金 2 由于乙方原因 逾期竣工 每逾期一天 乙方支付 元违约金 3 工程未办理验收手续 甲方提前使用或擅自动用 造成的损失由甲方负责 并视为甲方已实际验收合格 4 因一方原因 合同无法继续履行时 应通知对方办理 合同终止协议 并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失 九 双方签认的装饰工程报价单 施工图和经双方协商 达成一致的其它具体问题协议 作为合同附件 与合同具 同等效力 十 本合同一式两份 甲 乙双方各执一份 十一 本合同经双方签字后生效 如有不尽事宜 双方 本着友好互利原则协商解决 如协商解决不成双方同意由 当地仲裁委员会或人民法院判决 甲方 公章 乙方 公章 法定代表人 签字 法定代表人 签字 年 月 日 年 月 日 装饰工程合同书 2 委托方 简称甲方 地址 施工方 简称乙方 地址 兹有 工程 经双方确定设计 预算 决 定由乙方施工 结合本工程的实际情况 为了明确工程项 目及双方责任 本着相互协作 确保施工项目顺利完成的 原则 经过甲乙双方协商签定合同 一 工程名称 二 工程地点 三 工程造价 预算价 人民币 四 工程承建范围 所有项目以甲乙双方确定的预算书中内容为准 承包形式 包工包料 包工 部分包料 业主自 购 五 付款方式 1 合同签定当天 甲方应支付乙方工程款人民币 2 乙方水电验收后 甲方应付乙方工程款人民币 3 工程完成 80 指工程中水 电管线全部铺设完成 墙 面 顶面基层按工序要求全部完成 门 窗及细木白茬制 品基本制安完成 甲方应付乙方工程款人民币 4 竣工验收后 天内 如无工程质量遗留问题 甲 方将本工程总造价的余额一次性支付给乙方 5 工程款全部结清后 乙方向甲方开具收据为工程主 要凭证 六 工程期限 1 双方商定总工程为 天 不含节假日 开工日 期为 年 月 日 竣工日期为 年 月 日 2 对以下原因造成竣工的日期延误 经甲方确认 工 期顺延 工程质量变化或设计变更 不可抗力 甲方同意工期顺延的其他情况 七 甲乙双方职责 甲方职责 1 对乙方进行监督管理 2 对 乙方的施工进度进行审核 3 协助乙方安排施工场地 4 负责办理乙方进场前的报批 报建及工人进场的一 切手续 5 按时支付乙方工程款 确保工程进度 6 无偿提供施工期间的水源 电源 7 甲方在坚定合同时认可的设计方案 乙方在按设计 方案正常施工或已施工完毕的项目 如甲方提出要更改或 拆除重做 甲方应补偿乙方施工人员每人每天 80 元 材料 损失按市场实际价格由甲方补偿购买 乙方职责 1 乙方提供免费设计 设计方案以及图纸必须符合 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB50325 XX 2 必须严格按照执行安全施工图施工 确保工程质量 按合同或补充协议所规定的时间 如期完工 并保证正常 使用 3 施工中严格执行安全施工操作规范 防火规定 施 工规范及质量标准 按期保质完成本合同工程 4 严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定 5 有责任做好材料 设备的采购 保管工作 6 保证居室内上 下水管道畅通和卫生间的清洁 7 参加工程验收工作 准备验收报告单 8 严格按照双方认可的合同附件 装修预算 所约定 的供材方式和内容进行提供 9 提供的建筑装饰装修材料必须符合国家质量监督检 验检疫总局发布的十种 室内装饰装修有害物质限量 标 准 和经行政部门批准具有检测资质的专业检测部门提供 的检测合格报告 八 增减项目 1 甲方要求减项的 应在材料进场前提出 否则应按 实际情况补偿乙方材料费用及材料搬运费用 并纳入结算 2 甲方要求增加的项目 应在进行 此道工序一周前 提出 并与乙方签定项目追加单 工期相应顺延 3 增加项目造价累计超过 1000 元的 应纳入二期工 期款中支付 如已超过二期工程中支付日期 则应在签字 项目追加单三日内支付 否则乙方可不做此增项 4 如须更改设计图纸的 提出一方应在进行此项施工 五天前提出 并出具相应变更图纸 九 违约责任 1 甲方未按时支付工程款 如经乙方通知三日内仍未 付款 乙方可自行停工 同时甲方应赔偿乙方人工损失 人工按 80 元 工日计 工期顺延 2 乙方未按本合同或其附件规定的日期交工 每逾期 一天甲方可扣除乙方 100 元人民币 并纳入结算 3 结算款的尾款必须严格按照付款方式支付 否则乙 方将根据相关法律要求甲方履行 4 施工过程中所有发生的安全事故以及造成的损失 均由乙方承担 与甲方无关 十 验收及保修 1 验收日期以乙方向甲方提交书面申请 6 日期为准 2 在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验 收 材料验收 隐蔽工程验收 竣工验收 3 工程竣工后 乙方通知甲方验收 甲方自接到竣工 验收通知单后三日内组织验收 验收合格后 双方办理移 交手续 签署保修单 提交水电改造图 4 双方进竣工验收前 乙方负责保护工程成品和工程 现场的全部安全与清洁 5 双方未办理验收手续 甲方不得入住 如甲方擅自 入住视同验收合格 此造成的损失由甲方承担 6 保修范围为 乙方施工过程由于手工 用材不合规 范 造成甲方使用不便及损坏的 属保修范围 7 保修期为两年 十一 其他说明 1 所有图纸必须经甲乙双方