建设工程内部承包协议（修改稿）

1 建设工程内部承包协议建设工程内部承包协议 协议编号 2008 年第 001 号 甲方甲方 发包方发包方 四川中成煤炭建设 集团 有限责任公司 乙方乙方 承包方承包方 陈开富 丙方丙方 担保方担保方 无无 甲 乙双方在自愿 平等的基础上 就甲方将成都市武侯区聚龙道路改建电力 工程发包给乙方承包施工事宜 为明确各方的权利 义务 责任 经共同协商后达成如下一 致意见 特签订本协议 一 工程概况 1 工程名称 成都市武侯区聚龙道路改建电力工程 2 工程地点 聚龙路 武侯大道至老川藏路 武侯区华兴街道办事处 簇锦街道办事 处 3 工程造价 暂定价 88 元 4 施工工期 92 个日历天 即三个月 1 工程开工时间 2 工程竣工时间 二 工程承包范围及内容 1 施工图范围内的土方 电力浅沟 排管 检查井等工程及施工主合同所涉及的所有施 工范围 2 3 2 三 甲方的权利和义务 1 甲方对乙方进行全面的工程安全 质量 技术 造价 工期等方面的指导 监督 协 调 管理工作 严格督导乙方完善工程项目部各个体系的完善以及各项工作的开展 2 及时转发政府部门工程相关文件 规定等指导性信息 3 监督审查工程乙方对工程资金的专款专用情况 按实际工程进度审核支付各类款项 4 维护乙方权利及合法利益 配合乙方开展工程施工工作 5 甲方对工程项目的进度 质量 安全 文明施工和资金运行等情况进行定期或不定期 检查 发现问题的 有权责令乙方限期整改 乙方逾期仍不整改或经两次整改仍不符合要求 的 甲方有权按照工程暂定造价的 5 向乙方收取违约金 同时有权暂停拨付工程款直至 解除本协议 甲乙双方由此产生的一切经济损失均由乙方承担 6 在保证工程质量的前提下 若乙方在施工过程中不能按期完成阶段性工程任务或者实 现工程竣工或未经甲方书面同意而转包 变相转包的 甲方有权按照工程暂定造价的 5 向乙方收取违约金 同时有权暂停向乙方支付工程款直至解除本协议 甲乙双方由此产生的 的一切经济损失均由乙方承担 7 若甲方发现乙方所承担的工程存在安全隐患或发生安全事故 甲方技术人员有权令其 停工整顿 其损失由乙方自行承担 若工程累计发生两次安全事故或者被政府机构认定为非 轻微安全事故的 甲方有权按照工程暂定造价的 5 向乙方收取违约金 同时有权暂停向 乙方支付工程款直至解除本协议 甲乙双方由此产生的一切经济损失均由乙方承担 8 若甲方发现乙方所承担的工程存在质量隐患或发生质量事故 甲方技术人员有权令其 停工整顿 其损失由乙方自行承担 若工程累计发生两次质量事故或者被政府机构认定为非 轻微质量事故的 甲方有权按照工程暂定造价的 5 向乙方收取违约金 同时有权暂停向 乙方支付工程款直至解除本协议 甲乙双方由此产生的一切经济损失均由乙方承担 9 无 10 无 3 四 乙方的权利和义务 1 遵守国家 地方的相关政策 法律 法规 法令及甲方的规章制度 并无条件接受甲 方相关部门的检查和管理 2 本工程实行经济独立核算 自负盈亏 包干使用 在支付完工程施工过程中所发生的 一切人工费 材料费 税费 奖金 内外加工件费等费用后 盈利部分可由乙方自行支配 但乙方应承担因工程安全 质量 经济等所产生的一切责任 3 乙方对本工程的资金应严格执行资金专款专用原则 不得以任何方式或理由转移或者 挪用工程资金 否则甲方有权按照工程暂定造价的 5 向乙方收取违约金 同时有权暂停 向乙方支付工程款直至解除本协议 甲乙双方由此产生的一切经济损失均由乙方承担 4 严格执行 安全生产法 建设工程安全生产条例 安全生产操作规程 等法律法 规及甲方制定的相关安全规章制度 严禁盲目蛮干 违章操作 切实做好安全工作 避免各 种安全事故的发生 若发生安全事故应及时上报甲方和相关政府机构 认真配合相关部门的 调查 处理工作 并承担一切经济 法律责任 5 严格按照本工程建设合同的要求进行施工 协调处理好建设方关系和地方政府及当地 群众关系 认真执行甲方 VI 标准要求 若发生质量 安全文明 工期等问题 乙方应立即无 条件地进行整改直至达到甲方要求 并承担全部费用 6 工程质量保修期内由乙方按本工程建设合同要求进行修补 完善 其费用由乙方承担 乙方对本工程实行终身责任制 7 无论任何情况下 乙方都应自行处理与业主 供货商 劳务商等的债权债务 如因此 发生涉及甲方纠纷的 乙方自行承担全部责任 若乙方拒绝 拖延和推诿解决此类纠纷的 视为乙方严重违约 甲方有权按照工程暂定造价的 5 向乙方收取违约金 同时有权暂停 向乙方支付工程款直至解除本协议 甲乙双方由此产生的一切经济损失均由乙方承担 8 自行负责同业主办理竣工决算和完善竣工资料 在向业主递交前应经过甲方相关部门 的核查并取得书面同意 竣工资料及决算资料按照国家和甲方规定向相关部门移交后 乙方 须向甲方提供完整的工程资料移交清单和完整的上述资料原件一套 否则甲方有权停止支付 4 乙方工程款直至达到上述要求 9 乙方每月须按甲方规定如实填报相关报表并接收甲方检查 如未及时填报或填报不实 甲方有权暂停向乙方支付工程款直至乙方按照甲方要求整改完毕 双方由此产生的一切经济 损失均由乙方承担 10 如因乙方违约造成业主或者政府机构等对甲方进行罚款及索赔的 乙方须自行承担 全部费用 11 乙方负责为自己所聘用的管理人员及从业人员按国家规定购买相关保险 并向甲方 提供保险原始凭证和复印件各一套备查 12 乙方参与施工主合同的谈判及签订 并承担主合同签订内容的一切风险 13 无 五 丙方的责任与义务 1 丙方自愿作为承包本协议工程项目的乙方的担保人 对乙方基于本协议应承担的经济 法律责任自愿为乙方承担连带责任 一旦乙方以任何形式拒绝履行或者无力履行本协议时 丙方连带承担乙方的责任 甲方有权直接要求丙方无条件承担 2 对乙方履行本协议的相关情况 乙方须主动向丙方通报以保证丙方的知情权 但甲方 对丙方不承担报告义务和其他义务 3 无 4 无 六 承包风险抵押 5 1 为进一步强化工程风险意识 规范项目管理工作 本协议的工程项目实行承包风险抵 押金制度 乙方自愿向甲方缴纳 38 元 大写人民币 叁佰伍拾伍万壹仟伍佰叁拾叁元叁角捌 分 承包风险抵押金 该抵押金进入甲方指定帐户并由甲方管理 2 乙方应向甲方支付的违约金和赔偿金等 甲方有权在乙方缴纳的承包风险抵押金和应 付的工程款中直接扣除 若有不足的 甲方可以直接向法院提起诉讼要求乙方承担全部责任 3 如乙方按本协议要求履行完该工程后且各种资料已按要求向甲方提供 经甲方相关部 门签字确认后于 15 日内无息退回风险抵押金和抵押物 4 无 5 无 七 工程承包方式 1 本工程承包方式采用 第 1 种 1 乙方采用包工包料 独立核算 自负盈亏的方式承包本工程项目 乙方按经审核的 工程竣工结算总造价的 8 向甲方上缴工程管理费 上缴管理费不包括由甲方代扣代缴的 各种税费 2 乙方采用包工包料模式 按甲方中标价格自行组织施工 甲方中标文件附后 本 工程采用利润目标管理模式 乙方向甲方上缴人民币共计 万元 大写 万元 其余部分在乙方保证不拖欠材料商 劳务班组等前提下可由乙方按规定自行支配 上 缴管理费不包括由甲方代扣代缴的各种税费 3 乙方采用固定单价模式 甲方向乙方提供本工程中已标价的工程量清单 工程量清 单附后 乙方按工程量清单单价进行包工包料承包 工程量清单单价已包括按工程建设合同要求所需的人工 机械 材料 措施费 临时设 施费 安全施工费 文明施工费 规费 利润和税金等全部费用 乙方已充分考虑到工程建 6 设合同中已明示和未明示的风险 并承诺无论任何条件下都不要求甲方变更价格 本协议工程量清单提供的工程量仅为甲 乙双方签订协议的依据 并不作为最终甲 乙 双方的结算依据 结算工程量以经业主及业主委托的审计部门签字 盖章认可的数据为准 工程量清单中已有单价的按已有单价执行 对未有单价的 乙方应在实施前五个工作日 通知甲方确认单价 如未按此规定确认单价乙方又自行施工的 甲方将在结算中拒绝支付此 项费用 4 无 5 无 八 工程管理 1 乙方在组织施工生产管理活动中 应规范管理 文明施工 严格遵守各项操作规程 项目负责人应具备项目经理或聘请具有资质的人员担任项目经理组织施工 项目管理人员必 须持证上岗 2 乙方的工程进度 需按月向甲方相关部门及时报送已完成的并经建设单位签审的工程 进度表 3 安全 质量技术管理细则详见附件 安全目标责任书 和 质量目标责任书 4 乙方严格按照甲方要求工期施工 如因乙方原因导致施工工期拖延 致使业主对甲方 罚款等处罚 其全部责任由乙方承担 5 乙方必须按国家 省 市相关部门的规定实施文明施工 如因乙方原因导致相关部门 的罚款 其费用由乙方全部承担 6 无 7 无 7 九 资金管理 1 根据国家规定 甲方对乙方实行安全生产风险保证金和民工风险保证金担保制度 风 险保证金为合同暂定总价的 5 其中安全生产风险保证金为 3 民工风险保证金为 2 甲方根据业主拨付工程进度款扣留 2 的的民工风险保证金和 3 的的安全生产风险保证 金 工程竣工经甲方相关部门核查签字确认后 由甲方无息退还给乙方 2 工程预付款 按甲方与工程业主签订的预付款金额 提留管理费 税金 安全生产风 险保证金和民工风险保证金后支付给乙方 3 工程款支付按第 1 种方式 1 业主工程进度款到甲方指定帐户后 甲方按本协议约定比例扣除安全生产风险保证 金和民工风险保证金及上交甲方管理费 代扣代缴相关税费后 待乙方提供支付款项的合法 原始凭证给甲方 待签字手续完善后甲方以转账方式支付 小额部分可以现金支付 2 业主工程进度款到甲方指定账户后 甲方按本协议约定比例扣除安全生产风险保证 和民工风险保证金及代扣代缴相关税费后 余额经甲 乙双方协商一致后 按如下方式支付 给乙方 无 3 无 4 乙方因本项目发生的一切成本 费用 税收由乙方自行承担 甲方不承担乙方任何成 本 费用 税收 如乙方占用甲方资源的 须按甲方的相关规定缴纳费用 5 甲方负责会计核算 乙方必须保证及时提供完整 合法 有效的原始凭证 否则甲方 有权暂停支付款项 直至整改落实 8 6 无 十 工程结算 1 本工程采用第 1 种结算方式 1 乙方所有竣工结算资料报送业主单位 在业主单位委托的审计部门及业主签字确认 的基础上 甲方根据本协议扣除上缴管理费及相关代扣代缴税费等费用后 余下金额作为乙 方的工程结算金额 2 采用固定单价承包方式的 最终结算以本协议所附工程量清单单价和施工中确认单 价 施工中确认单价不得与本协议所附工程量清单项目和单价相同或类似 否则以价低者为 结算依据 乘以经业主单位委托的审计部门及业主签字确认的本工程结算书中相应工程量 作为乙方最终结算造价 3 无 2 工程结算在甲 乙双方核实无误后 签订最终确认书并附相关附件 甲方财务部门在 收到最终确认书及附件在扣除本协议约定的相关费用后且业主工程尾款到账的情况下 于 15 工作日内支付乙方工程尾款 工程质保金退还期限以业主与甲方签订的质量保修书期限 为准 质保期内工程修善费用由乙方全额承担 3 工程在施工中 如遇工程变更或因业主原因造成的停工 窝工等 甚至工程施工无法 进行 均由乙方负责与业主进行协商处理 甲方按照业主同意赔付金额扣除本协议约定相关 费用后与乙方进行结算的原则实施 甲方不支付业主同意支付外的其它任何费用 4 无 9 5 无 十一 不可抗力 如发生不可抗力 由乙方负责向业主单位申请相关索赔 不论索赔是否成功 费用开支 均由乙方负责 十二 违约 1 甲方应按本协议约定支付方式按时将工程款支付给乙方 如甲方未按本协议约定按时 支付乙方工程款逾期超过一个月 将视为甲方违约 2 甲 乙双方均应按本协议约定方式进行工程结算 如任一方在结算过程中不按本协议 进行结算 将视为责任方违约 3 如乙方按本协议相关规定构成违约 甲方决定解除本协议并且明确要求乙方限期撤离 施工现场的 乙方必须在甲方给定期限内无条件撤离施工现场 同时不得以任何理由阻碍其 他施工队伍进场施工 乙方撤场时 甲 乙双方均可邀请业主方或者当地建设主管部门或者 公证人员对乙方所完成工程量进行现场取证 包括文字 资料 摄影 录像等方式 并予以 公证 然后甲乙双方再根据公证所取得的资料进行工程结算 4 乙方应向甲方支付的违约金和赔偿金等 甲方有权在乙方缴纳的承包风险抵押金和应 付的工程款中直接扣除 若有不足的 甲方有权将抵押的固定资产公开变卖以弥补损失 同 时 甲方也可以直接向法院提起诉讼要求丙方或者乙方承担全部责任 5 无 6 无 十三 合同争议解决 本协