影视城四合院建设工程施工合同

2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 1 8 影视城四合院建设工程施工合同 影视城四合院建设工程施工 建设单位 以下简称甲方 施工单位 以下简称乙方 现甲方将 工程项目委托乙方施工 根据 中华人民共 和国合同法 等有关规定 经双方协商一致 订立本合同 一 工程名称 二 工程地点 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 2 8 三 工程内容 仿古建筑 按双方确认的施工图纸施 工 四 承包方式 包工包料 五 工期 六 结算标准 1 乙方交付甲方押金贰拾万元整 在工程完工后由甲 方退还给乙方 3 按 江西省仿古建筑及园林工程预算定额 2000 年 为结算依据 工程总造价按本定额的定额直接费再加 25 为取费标准 3 人工工资调差按 2001 年 江西省仿古建筑及园林工 程项目预算定额 等定额人工费单价调整的通知为准 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 3 8 4 主材调价差 主材价格按 市当地市场价进行调整 当月购料价格以双方签字确认为准 其中 水泥 240 元 吨 钢筋 3500 元 吨进入取费 差额部分按市场价进行增补 但 不进入取费 七 结算方式 按进度付款 工程完工付工程总造价 100 余款在 3 个月内付清 乙方不承担税费 八 甲方的工作 1 负责与周围有关单位和人员的协调工作 2 负责有关单位手续的办理 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 4 8 3 协调有关单位部门做好保卫 消防 建筑垃圾的处 理工作 并承担相关费用 4 负责 三通 即 路通 水通 电通 并免费提 供住宿 九 乙方的工作 1 严格执行施工规范 安全操作规程 防火安全条例 环境保护 严格按图纸或作法说明进行施工 参加竣工验 收 编制工程结算 2 施工中未经甲方同意乙方不得随意拆除周围建物及 设施 3 工程施工中 如遇到不可预见的情况 乙方应及时 通知甲方 并协商解决 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 5 8 十 工期约定 1 因甲方未按约定完成工作而影响工期 则工期顺延 2 因乙方责任不能按期完工或中途无故停工而影响工 期 则工期不顺延 3 因设计变更或非乙方原因造成停电 停水及不可抗 拒因素影响 导致连续停工 8 小时以上 则工期顺延 十一 工程质量验收 1 本工程的施工图纸 作法说明 设计变更和国家有 关规定为质量验收标准 2 甲乙双方办理的隐蔽工程手续也是验收的依据 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 6 8 3 工程竣工后 甲方在接到乙方验收通知后七日内应 组织相关人员验收 并办理验收和移交手续 十二 违约责任 1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工 甲方应补 偿因停工 窝工造成的损失 每停工 窝工一天 甲方应 支付乙方 1 000 元违约金 2 由于乙方原因 逾期竣工 每逾期一天 乙方应支 付甲方 1 000 元违约金 十三 保修期 按国家有关规定执行 十四 争议或纠纷处理 1 本合同在履行期间双方发生争议时 在不影响工程 2016 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 独家原创 7 8 进度的前提下 双方可采取协商解决或请有关部门调解 2 当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时 双方同意由 市劳动仲裁委员会仲裁 仲裁不成时 可向 市人民法院起诉 十五 未尽事宜双方协商