监理工程师《合同管理》模拟练习题（一）.doc

个人资料整理 仅限学习使用监理工程师合同管理模拟练习题。 A、业主提供场地日B、承包商提交履约保函日C、投保工程开工日D、承保工程所用材料卸至工地日E、投保工程投保日2、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( 。A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作3、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使( 。A、同时履行抗辩权B、代位权C、撤销权D、不安抗辩权4、一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2万元，双方各有1万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75%过错，损失承担应为( 。A、各自承担自己的损失B、甲方赔偿乙方1万元的损失C、甲方赔偿乙方0.5万元的损失D、甲方赔偿乙方2万元的损失5、按照施工合同文本的规定，工程师发布变更通知的范围应限于( 等方面。 A、删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成B、更改部分工程的位置和尺寸C、增加部分合同中约定的工程量D、为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序E、要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程6、材料采购合同履行中，供货方交付货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果采购方同意利用，应当( 。A、按原合同价支付B、按质论价C、按原合同价的一半支付D、不支付供货方的运杂费7、仲裁委员会的仲裁裁决做出以后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向( 申请执行。A、当地人民政府B、人民法院C、仲裁委员会D、调解委员会8、甲、乙双方签定的合同中，约定的违约金是5万元，合同履行过程由于甲的违约造成乙损失1万元，由于乙的违约造成甲损失3万元，那么，损失的承担应为( 。A、各自承担自己的损失B、乙赔偿甲3万元损失C、乙赔偿甲5万元损失D、乙赔偿甲2万元损失9、无效的建设工程勘察合同，当事人应当请求向( 撤销。A、建设行政主管部门B、质量监督机构C、监理单位D、仲裁委员会10、FIDIC施工合同通用条件中规定，发生( 时，可以给承包商合理延长合同工期。A、放线错误B、发生变更C、施工中遇到异常不利气候条件D、由于传染病或政府行为导致工期延误E、施工中遇到其他承包商的干扰11、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，在处理业主与承包商合同争议时，相当于我国法律规定解决合同争议方式中的( 。A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼12、某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是( 。A、物B、行为C、智力成果D、活动13、下列属于指定代理或法定代理终止的情况是( 。A、作为代理人或代理人的法人终止B、代理期限届满或代理事项完成C、被代理人取得或恢复民事行为能力D、被代理人或代理人死亡E、监护关系消灭14、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括( 。A、发包人与设计人协商并经设计人同意B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C、该部分设计成果需经设计人审查批准D、设计人不对该部分的设计质量承担责任E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任15、要使索赔得到公平合理的解决，工程师在索赔管理中遵循的原则是( 。A、公平合理地处理索赔B、及时提出和处理索赔C、尽可能通过协商达到一致D、诚实信用E、独立自主16、要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守( 等基本原则。A、批评教育B、公正C、自愿D、协商一致E、平等17、FIDIC合同条件规定，合同的有效期是从合同签字之日起到( 日止。A、颁发工程移交证书B、颁发解除缺陷责任证书C、承包商提交给业主的“结清单”生效D、工程移交证书注明的竣工18、根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过( 约定承发包双方的权利和义务。A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书19、如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向( 申请撤销裁决。A、人民法院B、政府的建设行政主管部门C、上级仲裁委员会D、质量监督机构20、我国现行的监理费计算方法有( 。A、按监理工程概预算的百分比计算B、按参与监理工作的年度平均人数计算C、由甲乙双方按商定的其他方法计算D、中外合资、合作、外商独资的工程工程，参照国际标准协商确定E、按委托人提出的方法21、对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( 。A、设计方案优劣B、环境保护措施是否合理C、投资估算是否超过限额D、投标报价是否最低E、社会信誉是否良好22、下列行为中不符合暂停施工规定的是( 。A、工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令B、工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见C、承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工D、工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复23、“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括( 的损失。A、外力引起的电气装备B、地震导致施工建筑物C、台风摧毁施工现场内的临时工程D、水灾导致被保险人在工地上原有建筑物E、气温变化造成精密仪表24、设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由( 组织试车。A、发包人B、设计单位C、承包人D、设备供应单位25、建设工程施工合同的当事人包括( 。A、建设行政主管部门B、建设单位C、监理单位D、施工单位E、材料供应商26、由发包人采购的设备，由于制造原因达不到验收要求，应( 。A、由发包人承担追回合同价款，工期不顺延B、由设备制造商承担追回合同价款C、由承包人承担重新安装的费用，工期相应顺延D、由发包人承担追回合同价款，工期相应顺延27、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( 承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人与承包人共同28、在施工过程中，发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，( 。A、检验由发包人负责，费用由承包人负责B、检验由发包人负责，费用由发包人负责C、检验由承包人负责，费用由承包人负责D、检验由承包人负责，费用由发包人负责29、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( 的人民法院管辖。A、工程所在地B、被告住所地C、原告住所地D、合同签字地30、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照( 确定的价格履行。A、协议补充B、按照有关合同条款确定C、按照交易习惯确定D、按照订立合同时履行地的市场价格履行E、按照订立合同时订立地的市场价格履行31、在工程建设中涉及的代理主要是( 。A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、再代理32、招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( 。A、初步设计编制的概算价B、施工图设计编制的预算价C、投标书中标明的报价D、评标委员会算出的评标价33、因总监理工程师在工程监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求( 赔偿。A、监理单位B、总监理工程师C、监理单位的法定代表人D、具体的监理人员34、招标单位可以委托具有相应资质的中介机构代理招标，此招标代理机构是( 。A、行政机关B、国家机关隶属机构C、依法成立的组织D、依法成立的协会35、缔约过失责任的构成应具备( 等条件。A、一方有损失B、当事人有过错C、合同尚未成立D、合同已经成立E、当事人未按合同约定履行义务36、合同法规定可以解除合同的条件有( 。A、不可抗力发生B、在履行期限届满之前，当事人明确表示不履行主要债务C、当事人迟延履行主要债务D、当事人违约使合同目的无法实现E、在履行期限届满之前，当事人以自己行为表明不履行主要债务37、依照建设工程委托监理合同标准条件的规定，监理人执行监理业务过程中可以行使的权力包括( 。A、工程设计的建议权B、工程规模的认定权C、工程设计变更的决定权D、承包人索赔要求的审核权E、施工协调的主持权38、合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是( 。A、给付货币的，在给付货币一方所在地履行B、交付不动产的，在不动产所在地履行C、交付动产的，在接受动产一方所在地履行D、履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行39、工程建设合同纠纷的仲裁由( 的仲裁委员会仲裁。A、工程所在地B、建设单位所在地C、施工单位所在地D、双方选定40、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于工程建设资金的筹措发生问题而决定停建该工程，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应( 。A、没收全部定金补偿损失B、要求发包人支付双倍的定金C、要求发包人补偿实际发生的损失D、要求发包人付给合同约定设计费用的50%41、承担违约责任的形式有( 。A、变更合同B、解除合同C、继续履行合同D、赔偿损失E、罚金42、承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商( 。A、必须接受裁决委员会的决定B、可以将争议提交业主做决定C、可以提交仲裁机构做决定43、债权人可以留置的合同限于( 合同。A、建设工程B、保管C、运输D、加工承揽E、买卖44、依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是( 。A、保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B、投保人和被保险人是保险合同的当事人C、发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D、保险合同的有效期至工程保修期满为止45、招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月。填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( 个月。A、19B、19.5C、21D、21.546、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有( 等。A、选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B、竞争的激烈程度相对较差C、招标时间长D、招标费用高E、评标工作量较大47、合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当( 确定费用负担的责任。A、按交易习惯B、依据合同的相关条款C、签订补充协议D、按履行义务一方承担的原则48、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用( 。A、最高报价衡量法B、标底衡量法C、复合标底衡量法D、无标底衡量法E、成本价衡量法49、我国建筑工程施工合同(示范文本规定，由( 支付保险费用。A、承包人B、发包人C、工程师D、监理人50、依据委托监理合同示范文本，委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出( 的通知。A、指时其未履行义务B、终止合同C、变更合同D、解除合同监理工程师合同管理模拟练习题的措施。A、将财产返还给对方B、赔偿损失C、继续履行D、追缴财产2、建设工程施工合同规定的设计变更范畴不包括( 。A、增加合同中约定的工程量B、删减承包范围的工作内容交给其他人实施C、改变承包人原计划的工作顺序和时间D、更改工程有关部分的标高3、某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是( 。A、原合同无效，乙与丙应各自承担损失B、上级公司直接赔偿丙的损失C、甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D、乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理4、在合同权利义务终止的原因中，( 是最主要和最常见的原因。A、债务清偿B、合同解除C、免除债务D、债务抵消5、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可采用( 合同。A、单价B、总价C、成本加酬金D、计划价格6、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( 进行审查认可。A、承包总体工程设计的设计单位B、发包人C、监理工程师D、设备安装承包商7、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，( 。A、发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B、工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师8、招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月，承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中，工程师因变更批准顺延工期1个月。填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( 个月。A、19B、19.5C、21D、21.59、在FIDIC合同条件中，( 属于承包商应承担的风险。A、施工遇到图纸上未标明的地下构筑物B、社会动乱导致施工暂停C、专用条款内约定为固定汇率，合同履行过程中汇率的变化D、施工过程中当地税费的增长10、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是( 。A、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、实验、使用等费用B、如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、实验、使用等费用C、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D、若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用11、以下有关索赔的说法中，正确的是( 。A、在确定合理的补偿额时，工程师与承包人就索赔的处理协商B、工程师判定索赔成立的原因包括行为责任和风险责任C、通常情况下，工程师对索赔的决定是终局性的D、工程师批准补偿承包商的款项应计入下月支付工程进度款的支付证书内E、承包人对工程师的索赔处理决定不满意，可提交约定的仲裁机构或诉讼12、法人的变更是指( 。A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销13、设备监理的工作包括( 。A、在自己的实验室内对设备制造材料进行质量抽样实验B、对重要部件焊接工艺的质量检验见证C、检查运输前的包装质量D、组织货物的运输E、监督现场的安装调试14、分包商在施工过程中，因非自身责任原因而受到损害时，应向( 提出索赔要求。A、工程师B、业主C、承包商D、责任人15、依据材料采购合同的约定，供货方对( 承担责任。A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议16、委托监理合同示范文本中，委托人可以行使的权利不包括( 。A、起草招标文件B、接受委托招标代理C、对规划设计要求的认定权D、工程款结算支付的审核和签认权E、对监理人员的监督控制17、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( 。A、费用和工期损失全部由业主承担B、费用和工期损失全部由承包商承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、工期不予顺延，但费用由业主给予补偿18、根据我国施工合同文本规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过( 约定承发包双方的权利和义务。A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书19、在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照( 订立书面合同。A、招标文件B、双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改C、投标文件D、双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改E、招标人要求投标人垫资的要求20、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内工程未开始施工，则设计人( 。A、不再负责处理有关设计问题B、仍应无偿负责处理有关设计问题C、仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费D、仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更21、设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括( 。A、发包人与设计人协商并经设计人同意B、设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同C、该部分设计成果需经设计人审查批准D、设计人不对该部分的设计质量承担责任E、设计人对该部分设计未能按时交付承担责任22、在材料采购合同的履行过程中，供货方如果将货物错发到货地点或接货人时，应(A、通知采购方货物的错发地点或接货人B、负责运交合同规定的到货地点或接货人C、承担对方因此多支付的一切费用D、承担逾期交货的违约金E、由采购方承担由该地到合同规定到货地的运杂费23、依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括( 。A、办理临时用地、停水、停电申请手续B、向施工单位进行设计交底C、提供施工场地地下管线资料D、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E、开通施工现场与城乡公共道路的通道24、建设单位在( 合同中承担了工程的全部风险。A、单价B、总价可调C、总价不可调D、成本加酬金合同25、承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为( 。A、费用和工期损失全部由业主承担B、费用和工期损失全部由承包商承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、工期不予顺延，但费用由业主给予补偿26、依据担保法规定，担保人必须是第三人的担保方式是( 。A、保证B、质押C、定金D、留置27、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( 。A、经工程师批准B、经发包人批准C、由承包人自行决定D、由承包人通知发包人28、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为( 。A、正常监理工作B、附加监理工作C、额外监理工作D、新的委托监理合同工作29、施工合同示范文本规定，因( 等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。A、不可抗力B、工程量增加C、承包商基础施工超挖D、设计变更E、工程师延误提供所需指令30、监理工程师根据施工现场实际情况发布暂停施工指令后，由于( 而发布的指令不应对承包商的停工损失给予补偿。A、两个独立承包人发生施工干扰而暂停某一承包人的施工B、承包人在同一空间不同高程上同时作业，为了保障工人的安全而暂停某一作业面的施工C、等待设计图纸的变更而暂停某一作业的施工D、为了保护基础开挖时遇到有文物保护价值的古迹31、对设计投标人的资格审查不包括( 。A、证书的种类B、证书级别C、允许承接的任务范围D、近几年完成的工程工程表32、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同，属于( 的法律行为。A、法定代理B、指定代理C、代表企业D、代表部门33、监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由( 。A、监理单位承担B、承包商承担C、委托人补偿，属于附加监理费用D、委托人补偿，属于额外监理费用34、在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后( 天内予以确认答复。A、3B、7C、14D、2835、FIDIC施工合同条件下，预付款保函( 。A、在收到预付款的同时提交B、金额大于预付款金额C、由业主提交工程师D、金额随承包商对预付款的偿还而递减36、公开招标设置资格预审程序的目的是( 。A、选取中标人B、减少评标工程量C、优选最有实力的承包商参加投标D、迫使投标单位降低投标报价E、了解投标人准备实施招标工程的方案37、发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故( 。A、所需费用和延误工期由承包人负责B、所需费用和延误工期由发包人负责C、所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责D、延误工期应予顺延，费用由承包人承担38、可以采用委托的方式发包建设任务的是( 。A、国家融资工程B、抢险救灾工程C、涉及国家秘密的工程D、在建工程主体加层工程E、施工企业自建自用工程39、施工合同履行过程中，由于( 原因造成工期延误，经工程师确认后工期可以相应顺延。A、工程量增加B、合同内约定应由承包人承担的风险C、发包人不能按专用条款约定提供开工条件D、设计变更E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时40、有关仲裁协议的叙述中，正确的表述是( 。A、合同当事人均受仲裁协议的约束B、是仲裁机构对纠纷进行的补充条件C、不排除法院对纠纷的管辖权D、仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁E、仲裁裁决具有强制性41、代理是代理人在代理权限内，以( 的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。A、代理人和被代理人B、被代理人C、第三人D、自己42、工程建设中甲施工企业的乙工程经理在行使职权时产生的法律后果应当由( 承担。A、乙工程经理B、甲施工企业C、建设单位D、具体施工人员43、在监理合同履行中，监理机构为执行监理任务所需的工作资料，应( 。A、由监理单位自费收集B、向业主付费索取C、向设计单位付费索取D、由业主负责提供44、建设工程委托监理合同规定，( 应属于附加监理工作的范围。A、审查认可施工承包商的施工方案和进度计划B、不可抗力事件发生后的善后工作C、发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间D、发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作45、FIDIC施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用、利润补偿的情况有( 。A、延误移交施工现场B、不可预见的外界条件C、非承包人原因检验导致施工的延误D、业主提前占用工程E、不可抗力事件造成的损失46、依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可( 。A、发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止B、发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C、发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止D、发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同47、对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有( 。A、设计方案优劣B、环境保护措施是否合理C、投资估算是否超过限额D、投标报价是否最低E、社会信誉是否良好48、本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( 。A、行为人承担民事责任B、视为不同意C、本人承担民事责任D、视为同意49、合同履行过程中，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行( 的义务。A、抗辩B、通知C、合作D、协助E、保密50、建设工程合同的订立，一方面采用欺诈、胁迫的手段订立的合同，就是意思表示不真实的合同，这样的合同就( 。A、不成立B、欠缺成立的条件C、生效D、欠缺生效的条件2009年监理工程师合同管理模拟题精选(1单项选择题1.( 对规范合同关系作出了原则性的规定。A.中华人民共和国民法通则B.中华人民共和国合同法C.中华人民共和国建筑法D.中华人民共和国招标投标法2.合同法律关系的要素不包括( 。A.合同法律关系主体B.合同法律关系客体C.合同法律关系行为D.合同法律关系内容3.下列( 属于合同法律关系的客体。A.自然人B.其他组织C.权利与义务D.智力成果4.不属于代理特征的是( 。A.代理人以被代理人的名义实施代理行为B.代理人对代理行为承担民事责任C.代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志D.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为5.依担保法规定，能够( 的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施。A.定金B.保证C.留置D.质押6.保证金额一般为合同总额的( 。A.2%5%B.10%20%C.5%10%D.20%25%7.保险合同一般以( 的形式订立。A.立约B.保险单C.书面D.口头8.合同法的基本原则不包括( 。A.公开原则B.平等原则C.自愿原则D.公平原则9.合同法在合同形式上的要求是以( 为原则的。A.要式B.不要式C.实践D.诺成10.( 是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。A.质量B.报酬C.违约责任D.标的11.关于合同生效应具备的条件说法有误的是( 。A.意思表示真实B.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力C.不违反法律D.在不违背个人利益的前提下，可以适当地考虑到违反社会公共利益12.按照合同法规定，承担违约责任的条件采用( ，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。A.诺成责任原则B.实践责任原则C.严格责任原则D.强制责任原则13.解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是( 。A.和解B.协调C.诉讼D.调解14.仲裁协议的作用不包括( 。A.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B.仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁C.合同当事人均受仲裁协议的约束D.不排除法院对纠纷的管辖权15.根据招标投标法的规定，下列不属于必须以招标方式进行工程工程建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴的是( 。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程B.涉及国家安全、国家秘密的工程C.国家投资、融资的工程D.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的工程16.不属于设计招标与其他招标在程序上的主要区别的是( 。A.招标文件的内容相同B.评标原则不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同17.资格审杳的内容不包括( 。A.证书的种类B.承担发包任务的能力C.证书级别D.允许承接的任务范围18.( 是以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价格值，增加或减少到报价上形成评标价。采购机组、车辆等大型设备时，较多采用此方法。A.最低投标价法B.最高投标价法C.综合评标价法D.综合投标价法19.委托监理合同的标的是( .即监理工程师凭据自己的知识、经验、技能受业主委托为其所签订其他合同的履行实施监督和管理。A.物B.监督C.过程D.服务20.委托人对监理人履行合同的监督权利体现不包括( 。A.对监理合同转让和分包的监督B.对监理人员给工程造成损失的，无权要求监理人更换C.对合同履行的监督权D.对监理人员的控制监督21.关于违约责任条款，下列叙述有误的是( 。A.因监理人过失造成经济损失，应向委托人进赔偿，累计赔偿额过大时可以超出监理酬金总额(除去税金B.当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出C.委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失D.在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任22.(略23.在我国现行的监理计算方法中( 比较简便、科学，在国际上电是一种常用的方法，一般情况下，新建、改建、扩建的工程，都应采用此种方式。A.中外合资、合作，外商独资的建设工程，工程建设监理收费双方参照国际标准协商确定B.按照监理工程概预算的百分比计收C.按照参与监理工作的年度平均人数计算D.由委托人和监理人按商定的其他方法24.( 范本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井、工程测量、工程物探等勘察。A.建设工程设计合同(二GF-2000-0210B.建设工程勘察合同(一GF-2000-0203C.建设工程勘察合同(二CF-2000-0204D.建设工程设计合同(一GF-2000-020925.不属于工程设计要求的是( 。A.工程的范围和规模B.设计依据的标准C.限额设计的要求D.建筑企业应满足的其他条件26.勘察人应在合同约定的时间内提交勘察成果资料，勘察工作者有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇以下特殊情况时，不可以相应延长合同工期的是( 。A.设计变更B.勘察人原因造成的停、窝工等C.工作量变化D.不可抗力影响27.设计合同采用定金担保，合同总价的( 为定金。A.10%B.5%C.20%D.15%28.施工图设计的内容不包括( 。A.方案没计B.建筑设计C.设备设计D.结构设计29.不属于设计人配合施工的义务的是( 。A.解决施工中出现的设计问题B.设计交底C.解决施工中出现的安全问题D.工程验收30.不属于发包人所承担的违约责任的是( 。A.设计人延误完成设计任务B.发包人延误支付C.因发包人原因要求解除合同D.审批工作的延误31.( 是在广泛总结国内工程实施中成功经验和失败教训基础上，参考FDIC编写的土木工程施工合同条件相关内容的规定，编制的规范承发包双方履行合同义务的标准化条款。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件32.建设工程施工合同范本为使用者提供的标准化附件不包括( 。A.承包人承揽工程工程一览表B.监理人监理工程工程一览表C.发包人供应材料设备一览表D.房屋建筑工程质量保修书33.不属于相关部门对施工合同的监督管理的是( 。A.建设行政主管机关对施工合同的监督管理B.建筑单位的领导机关对施工合同的管理C.质量监督机构对合同履行的监督D.金融机构对施工合同的管理34.不属于通用条款规定的承包人的义务的是( 。A.遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底C.根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担D.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表35.发包人要求提前竣工时，提前竣工协议不包括的内容是( 。A.提前竣工的时间B.承包人为赶工应提供的方便条件C.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施D.提前竣工所需的追加合同价款36.通用条款规定对合同价款进行相应的调整原因不包括( 。A.工程造价部门公布的价格调整B.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过3小时C.双方约定的其他因素D.法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款37.对现场交货的到货数量验收的方法不包括( 。A.经验鉴别法B.衡量法C.查点法D.理论换算法38.不属于约定质量标准的一般原则的是( 。A.无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行B.没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准执行C.按企业颁布的企业标准执行D.虽有某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行39.( 指对所进行的检查或检验认为质量达到合同规定的标准后，在检查或实验记录上签署认可意见，以及就制造过程中有关问题发给供货方的相关文件。A.现场见证B.临时见证C.文件见证D.同步见证40.关于监理工作应注意的事项叙述有误的是( 。A.制造现场的监造检验和见证，尽量结合供货方工厂实际生产过程进行，不应影响正常的生产进度(不包括发现重大问题时的停工检验B.监理应按时参加合同规定的检查和实验C.供货方供应的所有合同设备、部件(包括分包与外购部分，在生产过程中都需进行严格的检验和实验D.供货方供应的所有合同设备、部件，在出厂前不需进行部套或整机总装实验41.设备验收阶段的监理工作不包括的是( 。A.启动试车B.生产验收C.性能验收D.最终验收42.制造质量责任不包括( 。A.监理在监造中对发现的设备和材料质量问题，或不符合规定标准的包装，有权提出改正意见并暂不予以签字时，供货方需采取相应改进措施保证交货质量B.监造代表发现重大问题要求停工检验时，供货方应当遵照执行C.监理参与监造与出厂检验并签署了监造与检验报告，可被视为免除供方对设备质量应负的责任D.不论监理是否参与监造与出厂检验，或者参加了监造与检验并签署了监造与检验报告，均不能被视为免除供方对设备质量应负的责任43.( 指承包商履行合同义务期间应遵循的准则，也是工程师进行合同管理的依据。A.合同专用条件B.合同通用条款C.规范D.合同协议书44.合同协议书，是业主发出中标函的( 内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。A.18天B.28天C.38天D.48天45.关于争端裁决程序，下列叙述有误的是( 。A.裁决委员会成员审阅各方提交的材料B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C.调解合同争议并作出决定D.接到业主和承包商双方的请求后，裁决委员会同业主、承包商三方来确定会议地点46.构成业主与承包商有约束力的总承包合同文件不包括( 。A.合同专用条件B.合同协议书C.业主的要求D.合同技术条款47.不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是( 。A.合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料B.对工程或其任何部分的预期目的说明C.竣工工程的实验和性能标准D.除合同另有说明外，承包商不能核实的部分、数据和资料48.EPO合同属于固定工期的承包方式，但不应由承包商承担责任原因导致进度延误的情况仍应延长竣工时间。这些情况不包括( 。A.变更导致承包商施工期限的延长B.承包商应修改进度计划C.业主应承担责任的事件对施工进度的干扰D.因工程所在单位行政当局原因造成的延误等49.索赔的特征不包括( 。A.索赔是一种未经对方确认的单方行为B.索赔是单方面行为，对对方形成约束力，不必需要通过权力部门的确认才能实现C.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔D.索赔是双向的，不仅承包人可以向发包人索赔，发包人同样也可以向承包人索赔50.按索赔的合同依据分类有合同中默示的索赔和( 。A.工期索赔B.工程变更索赔C.合同中明示的索赔D.其他索赔参考答案1.答案：A2.答案：C3.答案：D4.答案：B5.答案：C6.答案：C7.答案：B8.答案：A9.答案：B10.答案：D11.答案：D12.答案：C13.答案：C14.答案：D15.答案：B16.答案：A17.答案：B10.答案：C19.答案。D20.答案：B21.答案：A22.(略23.答案：B24.答案：B25.答案：D