消防工程承包合同

消防工程承包合同消防工程承包合同 甲方 发包方 乙方 承包方 根据国家有关法律 法规 本着友好合作的态度 甲乙双方经 协商 就建筑消防工程事宜 双方达成如下协议 一 工程概况 1 工程名称 张湾区城中村改造建设新村项目 6 7 楼及服务用房 2 工程地点 十堰市发展大道李家湾 3 工程建筑面积 按实际建筑面积计算 二 承包范围 方式和价款 1 承包工程范围 所有消防设施 消防配套设施 报建费 送检费 消防检测费 验收备案费及接待消防部门的费用 包干价 每平方米 85 元 不含税 不含前期水电预埋 1 火灾自动报警系统 含消防应急广播 消防电话和各系统 消防联动 2 火灾自动喷淋系统 含水泵接合器 3 室内消火栓环网系统 4 通风防排烟系统 含控制箱到风机的电路敷设 不含控制 箱之前的电源线敷设 5 防火卷帘门系统 含控制箱到电机的线路敷设 不含控制 箱之前的电源线敷设 6 应急照明及安全出口指示灯 负责采购 安装及调试 7 泵房系统 不含控制柜之前的电源线敷设 8 发电机房 配电房气体灭火系统 9 防火门 含所有五金配件 闭门器等 2 承包方式 本工程实行包干价 由乙方包工包料 包质量 包安全文明施工 包成品保护 包验收 包保修 3 承包价款 1 承包消防图纸范围内的所有内容 实行包干价 每平米 85 元人民币 不含税 工程完工后以实际建筑面积结算 2 承包范围内的工程 如甲方要求变更的 甲方应签以变更 通知书 方能另计工程量和工程价款 承包范围以外 甲方需要增 加的工程 甲方负责工程所需的材料费及实际人工费的支付 乙方 不另计工程量和工程价款 三 工期及质量标准 1 工程工期 整体工程验收 在土建装修完工后 25 天内报验 并确保验收合格 不含非乙方原因 2 顺延工期约定 如遇下列情况的 经甲方代表签字确认 工程按实际情况顺延 互不罚款和赔偿 人力不可抗拒的自然灾害 水灾 自然原因发生的火灾 地震 停电 停水等 造成停工时 顺延工期 3 工程质量标准 乙方保证施工的工程质量通过消防部门检验 验收 并达到合格工程要求 4 甲乙双方责任和义务 一 甲方的责任和义务 1 甲方代表 甲方驻工地代表 如代表换人 需提前一星 期通知乙方 2 甲方责任和义务 1 本合同签订后 负责提供该工程报审 报验资料 以便乙 方及时向消防部门报审 报验 2 由于生产和使用的需要 变更设计时 应提前办理工程变 更和修改设计手续 并以书面形式通知乙方 3 合同签订 日内 应组织设计方 建设方 监理方 施 工方参加图纸会审 4 负责协调乙方与土建 装修等施工单位的关系 特别是施 工用水 用电方面 5 向乙方提供本建筑消防安装施工图两份 一份报审 一份 施工用 并保证图纸数据真实准确 6 负责按合同约定 及时支付乙方的消防工程款 承担逾期 支付的违约责任 7 如因甲方未及时履行下列义务造成工程延误 工程相应顺 延 A 开工前清理消除障碍物 协调内外部环境 特别是乙方与土 建总包方的关系 B 提供施工用水 用电接口 保证施工期内的需要 提供材料 堆放场地和乙方的办公联系场所 C 乙方承包范围内的工程未经检测验收甲方不能擅自使用 8 甲方负责按合同条款支付乙方工程款 如因甲方原因滞付 工程进度款 乙方不承担延误工期责任 9 负责对设计变更的签证和审计 二 乙方的责任和义务 1 乙方代表 乙方代表 如代表换人 需提前一星期通知 甲方 2 乙方责任和义务 1 乙方必须服从甲方的项目部管理 2 本合同签订后 乙方负责协助甲方对该工程向消防部门报 审 如因乙方与消防部门协调不力对该项目罚款 停工造成的一切 损失费用由乙方承担 3 按施工图纸 施工说明 图纸交底会审纪要 设计变更通 知单和国家现行的施工及验收规范进行施工 做好自检工作 工程 确保符合国家相关行业标准 采购的设备 配件满足工程要求 符 合国家质量标准 4 接受甲方 监理方的统一管理和合理安排 遵守甲方的现 场规章制度 接受上级各部门的监督管理和验收 5 按施工安全规范进行安全施工 乙方进场前负责购买意外 伤害保险并向甲方提供复印件 如因乙方原因出现安全事故 责任 由乙方自行承担 如非乙方原因出现的安全事故 由甲方 乙方和 责任方协商解决 6 施工期间 做好施工原始记录和隐蔽验收记录 并做好施 工组织 管理工作 维护现场清洁和道路畅通 原材料堆放整齐 及时清理不用的临时设施 工程竣工后 及时清理自己的现场 做 到工完场清 7 严格按照有关消防施工规范组织施工 确保工程质量 工 程质量如有不符合合同规定的 负责无偿修理或返工 由此造成工 期延误的责任及经济损失由乙方自行承担 8 乙方施工时应保护好建筑物结构和其他单位的施工成品 如因乙方原因造成工程结构或成品损坏 其费用由乙方赔偿 9 工程施工期间 乙方负责将消防产品送检 工程竣工后 乙方负责联系检测单位对该工程进行检测 其费用由乙方承担 10 乙方对工程的质量保修期限为贰年 在质量保修期内 由 于设备质量或工程质量的原因造成的设备损坏 乙方负责维修或更 换 如因业主使用不当造成损失 乙方负责维修 但费用由业主方 或甲方负责 11 保修期内 系统发生故障 乙方应在接到通知后三天内派 人维修 否则甲方可委托其他单位或人员修理 因乙方的原因 造 成的修理费用 甲方在保修金内扣除 不足部分由乙方负责 12 工程竣工后 乙方负责该工程向消防部门的报验和费用 不含非乙方工程质量原因造成的费用 验收合格后 乙方负责向甲 方提供消防检验合格证及消防检测报告 13 该工程施工期间 乙方不负责向任何总包单位交配套费 如总包方提出则有甲方负责处理 14 乙方施工班组作业人员禁止打架半殴 如出现此列情况 打架双方情节较轻的处罚 1000 元罚款 情节严重者交公安机关及派 出所处理 3 乙方施工用水 电费包干价 元人民币 由甲方直 接从乙方工程款中扣减 五 工程款的支付 按甲方与业主签订的施工主合同付款界点支付工程款 六 保修期 保修期 贰年 以验收合格文件日期为准 七 其它有关事项 1 工程完工后 乙方必须在一个月内向甲方提交设计变更的决 算 逾期视为放弃变更所增加的工程款 甲方在收到乙方的变更决 算后 两个月内审定 逾期视为认可乙方变更决算的工程款 2 本合同执行中若甲乙双方发生争执 应协商解决 如协商不 成 任何一方均有权向工程所在地人民法院提出诉讼 3 违约责任 本合同生效后 甲乙双方任何一方不得擅自更改 或违反合同条款 否则违约方向另一方赔偿违约金为合同总款的 2