智能化系统工程招标文件

1 相相江江公公寓寓 B B 地地块块 智智能能化化系系统统工工程程施施工工 招 标 文 件 杭州天名房地产有限公杭州天名房地产有限公司司 20112011 年年 3 3 月月 8 8 日日 第一章第一章投标须知投标须知 1 1 前附表前附表 2 工程名称相江公寓 B B 地块智能化系统工程 建设地点九堡杨公村 承包方式包工包料 质量要求合格 招标范围 相江公寓 B B 地块工程智能化工程 包括以下子系统 家庭智能箱系统 可视 对讲及门禁系统 BA 系统 家庭防盗报警系统 闭路电视监控系统 周界防越 报警系统 停车场管理系统 电子巡更系统 智能信报箱系统 公共广播系统 机房系统 UPS 系统 防雷及接地系统 综合管路系统 工期要求 2011 年 4 月 1 日开工 具体以开工通知为准 1 2 楼及多层 12 23 楼在 2011 年 9 月 30 日竣工 工期 183 天 高层 3 8 楼在 2012 年 9 月 30 竣工 总工期 549 天 资金来源自筹 投标资质要求智能化一级 计价方式工程量清单综合单价法 招标方式邀请招标 投标担保金额5 万元 支票或现金 履约担保金额 投标人提供的履约担保金额为合同总价的 10 招标人提供的支付担保金额为合同总价的 10 招标文件购买费用无图纸押金 元 无 现场勘察自行安排 答疑问题提交 投标人应在 2011年 3 月 11日 16时前 对招标文件 施工图纸中的有关疑问 书面传 真至0571 88903038 收件人 卞丽娟 联系电话 889030542011年 3 月 14日 16 时前回复答疑 投标文件有效期投标截止日后 45 日内有效 投标文件份数正本一份 副本三份 投标文件递交截此时 间 递交至 杭州求是路 8 号公元大厦北楼 22 层 投标截止时间 2011 年 3 月 17 日 16 时 开标时间时间 招标方另行确定 招标单位内部开标 地点 另行通知 评标办法按照公平 公正 公开的原则 合理低价中标 3 综合说明综合说明 一 一 总总 则则 2 2 工程概况工程概况 2 12 1 工程招标范围 本次招标范围为相江公寓 B B 地块智能化工程施工图范围 内的弱电工程 设计图纸所涵盖的所有工程内容 具体工作内容招标人按实际 施工情况作调整 包括以下子系统 2 1 1 家庭智能箱系统 2 1 2 可视对讲 可视对讲系统设备甲供 2 1 3 门禁系统 2 1 4 建筑楼宇自控系统 2 1 5 闭路电视监控系统 2 1 6 周界防越报警系统 2 1 7 停车场管理系统 设备甲供 2 1 8 电子巡更系统 2 1 9 智能信报箱系统 2 1 10 公共广播系统 2 1 11 机房工程 2 1 12 UPS 系统 2 1 13 防雷及接地系统 2 1 14 综合管路系统 2 1 15 精装修室内弱电系统 2 22 2 设计单位 2 32 3 现场施工条件 施工图纸设计和施工现场已具备 3 3 本工程由招标人 通过内部邀请招标的方式 择优选择施工单位 中标单本工程由招标人 通过内部邀请招标的方式 择优选择施工单位 中标单 位需配合招标人完成政府部门规定的相关工作 位需配合招标人完成政府部门规定的相关工作 4 4 投标单位资质要求及其他投标单位资质要求及其他 4 14 1 参加投标的投标单位必须具有独立法人资格和满足招标人的施工资质等 级要求 4 24 2 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用 不管 4 投标结果如何 招标人对上述费用不负任何责任 招标人不一定要接受报价最 低的投标文件 也不会解释选择或否决任何投标文件的原因 二 二 招标文件招标文件 5 5 招标文件的组成招标文件的组成 5 15 1 招标文件包括本文件 所有按第 7 条发出的补充通知及第 6 条招标答疑 5 25 2 投标人应认真审阅招标文件所有的内容 如果投标人的投标文件不能响 应招标文件的要求 责任由投标人自负 6 6 招标文件的解释招标文件的解释 招标文件的解释权归属招标人 投标人在收到招标文件及施工图纸后 如 有疑问应于收到招标文件后在 3 月 14 日以书面形式向招标人提出 招标单位认 为有必要解答时将在投标答疑中书面解答 投标答疑应在投标截止时间的 72 小 时以前收到 以当日邮戳为准 如招标人认为投标答疑的内容会导致投标书提 交时间的推迟 招标人将另发通知变更投标截止时间 7 7 招标文件的修改招标文件的修改 在投标截止日 3 天前 招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件 三 三 投标报价投标报价 8 8 投标报价投标报价 本次招标实行智能化系统工程施工总承包方式 投标人应自行报价 按照 招标清单中设备的 包括管线 的品牌型号 数量进行报价 并且所有设备的 指标不得低于清单中指定设备型号的指标 本次招标不接受招标清单外的品牌 实行单价包干 管线部分按实结算 投标报价中应包括 深化设计费 设备材 料费 施工安装费 调试开通费 税金 运输保险 维修保护费 特殊工具服 务费 协调费 进口设备商检费 培训费等 8 18 1 对讲设备 停车管理系统等设备甲定乙供或者甲供 施工单位仅需报 可视对讲系统 停车管理系统的安装调试费 管理费 8 28 2 所有报价均已考虑风险因素 进行风险包干 各投标人报价必须采用 工程量清单方式 报价书中应包括总价 各项目内容的单价和工程量 8 38 3 措施项目费及其他项目费均包干 规费 税金不得优惠 若施工图做 5 局部调整 以上费用不作调整 8 48 4 材料要求 未指定品牌的材料均选用国内优质产品 8 58 5 投标报价的计价方法和原则 投标报价的计价方法和原则 1 工程量由招标人提供 投标人应提供完整的施工预算书 数量以招标 清单数量为准 技术参数不低于清单中技术参数要求 2 投标人按 浙江省建设工程计价规则 2003 版 浙江省安装工程 预算定额 2003 版 定额人工单价调整为 34 元 工日 和与之相配套的补充 定额 以及地方性的各项规定为基础 根据目前市场材料 设备价格 考虑价格 变化 并结合企业自身的情况编制投标报价 3 投标人应提供工程设计 施工的相关标准 规范清单 4 投标人中标后 必须根据招标人的要求进行优化设计 并不增加设计 费用 5 主要材料基期价格为 2011 年第 1 期 杭州市造价信息 正刊 及 浙江省造价信息 正刊 请各投标人参照信息价自主报价 6 各投标单位应慎重报价 定额人工单价调整为 34 元 工日 今后人工 无论涨跌或因政策调整 均不再调整 一次性包干 一旦中标不能以各种理 由提出反悔 否则以违约处罚 7 工程量清单项目漏项的工程项目 其相应单价的确定方法为 套用 03 定额 费率按三类工程下限 0 76 调整系数 人工单价及材料价格按投标价 8 根据土建总包合同 总包配合费已由招标人直接支付给总包单位 配 合内容包括 a 提供控制轴线 标高基准点 b 提供现有的脚手架 垂直运输机械等配合工作 c 提供水电接口 d 将本智能化工程的进度 质量 安全文明施工 资料纳入总包管理 8 88 8 请各投标人仔细阅读理解图纸及清单内容 请各投标人仔细阅读理解图纸及清单内容 1 图纸及招标文件中存在的所有问题请在投标前提出 若不提出视为 投标人已完全理解图纸及招标文件内容 其费用已在所报价格中考虑 2 清单描述不合理 与图纸及清单说明不相符或有歧义的 请投标人清单描述不合理 与图纸及清单说明不相符或有歧义的 请投标人 在在 3 3 月月 1414 日内回复 今后对工程量清单与图纸描述不一致 或不清晰之处 日内回复 今后对工程量清单与图纸描述不一致 或不清晰之处 6 工程量清单描述的解释权归招标人 工程量清单描述的解释权归招标人 8 98 9 报价的编制要求 投标人的投标报价只能是一个报价 招标人不接受 有选择的报价 6 6 投标文件的编制投标文件的编制 9 9 投标函格式主要包括下列内容 投标函格式主要包括下列内容 9 19 1 法定代表人资格证明书 9 29 2 投标文件签署授权委托书 9 39 3 投标函 9 49 4 投标函附录 9 59 5 投标保证金 9 69 6 招标文件要求投标人提交的其它投标资料 本项无格式 需要时由招标 人用文字提出 10 10 商务部分主要包括下列内容 商务部分主要包括下列内容 10 110 1工程量清单及投标报价的说明 10 210 2单位工程报价汇总表 10 310 3工程量清单报价表 分部分项工程量清单及计价表 分部分项工程 量清单综合单价分析表 10 410 4投标报价需要的其它资料 本项无格式 需要时由招标人用文字或 表格提出 或投标人在投标报价时提出 11 11 技术部分主要包括下列内容 11 111 1施工组织设计 1 主要施工方法 2 工程投入的施工机械设备情况 主要施工机械进场计划 3 劳动力安排计划 4 确保工程质量的技术组织措施 5 确保工期的技术组织措施 11 211 2项目管理班子配备 1 项目经理简历表 2 项目管理班子配备情况其它辅助说明资料 7 11 311 3投标单位投标时提供维修的服务承诺书 11 411 4投标文件需加盖投标人单位公章及法定代表人印章 12 12 标书制作要求标书制作要求 12 112 1标书内容统一采用宋体小四号字体 12 212 2标书应有详细的目录 用喷墨 或激光 打印机打印 或复印 12 312 3投标人必须使用招标文件附件提供的表格格式 表格可以按同样格 式扩展 13 13 投标保证金投标保证金 13 113 1投标人须提交人民币伍伍万元整 万元整 5000050000 的投标保证金 此投标 保证金是投标文件的组成部分 中标单位按要求签署合同协议和履行承诺 13 213 2投标人在领取招标文件及图纸前必须将图纸押金 投标保证金交到 招标人财务部 13 313 3未中标投标人的投标保证金将在未中标通知书发出后 7 天内 无息 退还 13 413 4如投标人有下列情况 投标保证金将不予退还 1 投标人在投标过程中中途退出投标 2 投标人在投标有效期内撤回其投标文件 3 投标人在投标过程中以任何方式进行串标 导致招标无法顺利进行 4 投标人在中标通知书规定的时间内无正当理由拒不签署合同 14 14 勘察现场勘察现场 14 114 1投标单位应对工程现场和周围环境自行考察 以获取需投标单位负 责的有关投标准备和签署合同所需的材料 考察现场的费用由投标单位自负 14 214 2在现场考察过程中 投标单位如果发生人身 财物或其他损失 不 论何种原因所造成 招标人概不负责 7 7 投标文件的递交投标文件的递交 15 15 投标文件的密封投标文件的密封 15 115 1投标人应将投标文件分为正本和副本 并在投标文件上正确标明 正本 或 副本 一式四份 其中正本一份 副本三份 投标文件封袋封 8 口处应加盖公章 16 16 投标截止期投标截止期 16 116 1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点 16 216 2超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人 17 17 投标文件的修改与撤回投标文件的修改与撤回 17 117 1投标人可以在递交投标文件以后 在规定的投标截止期之前 以书 面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知 在投标截止期以后 不得 更改投标文件 17 217 2投标人的修改或撤回通知 应按本文件第 12 15 条规定的要求编 制 密封 递交 密封袋上应标明 修改 或 撤回 字样 17 317 3投标截止以后 在投标有效期内 投标人不得撤回投标文件 否则 其投标保证金将被没收 8 8 开标开标 18 18 开标开标 18 118 1招标人实行内部开标 18 218 2投标文件有下列情形之一者将视为无效 1 投标文件未按本文件第 15 条规定包装密封的 2 未按规定加盖投标人公章和法定代表人印章的 3 未按本文件规定格式填写 内容不全或字迹模糊不清 影响评标的 4 投标截止期以后送达的投标文件 5 修改招标人提供的分部分项名称 工程量与计价表内容 6 投标人未按招标文件的要求提供投标保证金的 7 违返招标法律 法规规定的 8 投标文件不能响应招标文件的实质性内容 存在重大偏差的 9 9 询标询标 19 19 询标询标 19 119 1招标人开标后 另行通知询标时间 询标通知可以口头传达 9 19 219 2询标过程中 投标人对投标书的澄清 明确或商议有关技术 管理 及报价问题 将作为询标记录经投标人代表审阅签字 并应视作投标书的补充 及今后中标后的组成部分 对投标人具有约束力 1010 评标评标 20 20 评标评标 20 120 1评标工作由招标人组建的评标小组组织进行 20 220 2在评标过程中 评标小组若发现投标人以他人的名义投标 串通投 标 以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的 该投标人的投标将 作废标处理 20 320 3评标原则 1 公开 公平 公正以及诚实信用的原则 2 合理低价中标的原则 由招标人根据各投标人投标书的综合情况 通过询标最终确定中标人 第二章第二章授予合同授予合同 21 21 中标通知书中标通知书 21 121 1无论中标结果如何 招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标 定 标情况和未中标原因的任何解释 21 221 2中标人应在接到中标通知后 5 5 天内与招标人签订施工合同 21 321 3中标人不允许以其他形式转包 分包 否则招标人有权终止合同 22 22 合同签订合同签订 22 122 1招标人与中标人将根据 中华人民共和国合同法 的规定 依据招 标文件和中标人的投标文件签订施工合同 22 222 2本工程的履约保证金 或保函 第三方担保 金额为中标价的的 10 10 中标人应在双方签订合同后 3 天内将履约保证金交于杭州天名房地产有杭州天名房地产有 限公司限公司财务部财务部 逾期不交的 招标人有权中止合同 中标人的投标保证金将不 予退还 工程竣工验收达到质量要求后一周内退回履约保证金 不计利息 22 322 3中标人逾期未同招标人签订合同 招标人将没收中标人的投标保证 金 并取消中标人的中标资格 招标人有权另行选择其他投标人中标 10 第三章第三章合同主要内容合同主要内容 合同协议条款将由招标人 发包人 与中标人 承包人 结合本工程具体情况 协商后签订 以下为招标人 发包人 提出的合同协议条款主要内容 涉及投标 人 承包人 的条款投标人应在投标文件中进行承诺 23 23 合同价款调整方法 合同价款调整方法 23 123 1工程结算 工程结算 1 结算单价按中标的综合单价 包括答疑 询标 2 工程量按竣工图计算 计算规则按 浙江省安装工程预算定额 2003 版 3 综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的所有费 用 费用内容包括但不限于定额工作内容 范围 包括 人工 材料 机械 管理费 利润 风险费用 包装 调试 验收 样品 履约保证金手续费 工程保险费 市容 消防 环保 治安保卫 交通设施 与周边单位和人员 协调 专利费 仓储费 因设备材料迟到工地的窝工费等一切费用 综合单 价除本合同另有约定外均不得调整 承包人已根据自身的信息采购渠道 分 析生产要素的市场价格水平并判断其在整个施工周期内的变化趋势 根据自 身的施工技术 管理水平以后自行测定的投标报价 已经全面体现承包人自 身的管理水平 技术水平和综合实力等因素 4 投标报价中除工程量清单数量 暂定价材料外 其他费用均包干不 调整 在施工过程 如遇结算方面国家政策性文件的调整 含人工费 预算 定额 费用定额的调整 除本合同另有约定外 结算时一律不予调整 24 24 工程结算管理办法 工程结算管理办法 24 124 1在本工程通过竣工验收后的 60 天内 承包人应向发包人提交承包 人盖章 承包人总经理和项目经理签字的竣工结算报告及完整 有效的竣工结 算资料 上述报告和资料可统称为 竣工结算文件 发包人派驻的工程师 在上述竣工结算文件的送交回执上签字并加盖发包人的公章后 视为发包人已 收到上述竣工结算文件 发包人如拒收的 承包人可通过公证送达或以特快专 递给发包人总经理或发包人派驻的工程师的方式进行提交 如承包人未按期提 交上述竣工结算文件的 发包人有权按照本合同之约定要求承包人负责承担相 11 关的违约责任 发包人在有效收到上述竣工结算文件之日起的 60 天内 应完成内部初 步审计 尔后再将承包人提交的上述竣工结算文件 全部移交给发包人指定的 具备法定资质的工程造价审价单位进行审核 经审价单位审核 审价单位应在 发承包双方进行核对的基础上 在开始审核之日起的 90 天内 向发承包双方 提交正式的工程竣工结算审价报告 发承包双方均应以加盖公章的方式予以签 收 本工程的最终工程结算款以上述审价报告中确定的结果为准 发承包双方 中的任何一方在收到上述审价报告之日起的 14 天内 如未向审价单位和合同 对方提出有证据支持的有效异议的 则视作该方已同意审价单位提交的审价报 告 发承包双方中的任何一方在收到上述审价报告之日起的 14 天内 如已向 审价单位和合同对方提出有证据支持的有效异议的 则审价单位有必要对该等 有效异议重新进行审核并出具补充审价意见 发承包双方中的任何一方均有权 在工程结算款争议发生之日起的 90 天内 向本工程所在地法院提起诉讼 本 工程最终的工程结算款以法院生效的裁判文书中所确定的数额为准 承包人送审的工程预算和竣工结算 核减额在送审造价 5 以内的咨询费 由发包人承担 核增的咨询服务费及核减额超过送审造价 5 以外的咨询服务 费 按核增及核减额的 5 支付咨询服务费 由承包人承担 发包人从应付工 程价款中扣除 代付给造价咨询单位 本工程最终的工程结算款根据本合同之上述约定 由发承包双方共同确认 或由审价单位出具的审价报告确认 或由法院裁判进行确认后的 15 天内 双 方根据合同及审价报告进行工程费用清算工作 确定工程尾款 承包人应提供 收款明细及财务凭证 会同发包人对已付的工程款和未付的工程结算款进行对 帐 多退少补 发包人保留最终的工程结算款的 5 作为工程质量保修金 并 付清剩余的全部工程结算款 24 224 2审价结束后 双方根据合同及审价报告进行工程费用清算工作 确 定工程尾款 25 25 履约保证金 或银行履约保函 25 125 1履约保证金为合同总价的 10 其中履约保证金的 40 作为质量履 约保证金 20 作为工期履约保证金 20 作为文明施工履约保证金 10 作为 项目经理及项目班子到位率履约保证金 注 可接受银行履约保函或第三方 12 担保可作为履约保证金 25 225 2工程竣工验收取得质监站工程质量核验单 合格 并提供完整的竣 工资料后 15 天内 按履约情况 经监理签证 工程部复核确认后返还 25 325 3履约保证金不计息 26 26 付款方式付款方式 26 126 1本工程无预付款 26 226 2承包人出具完整而且合法的发票 付款申请书等资料后 发包人按 每月实际完成工作量的 75 支付工程进度款 付款数额 75 当月完成工程 量相应造价 26 326 3系统调试完毕后工程款可付至 80 26 426 4工程竣工验收合格 承包人提交完整并符合发包人和相关部门要求 的竣工备案资料 发包人确认后向承包人支付至合同价 扣除预算中未施工项 目后 的 85 26 526 5结算款 工程结算报告审批结束后 发包人除了留取工程结算价的 5 作 为工程保修金外 余款在以下条件全部完成后十五日内支付给承包人 1 发包人或发包人指定的物业公司接收完工的工程 2 承包人出具完整而且合法的发票 付款申请书等资料 3 发包人 承包人和发包人指定的物业公司 材料 设备供应商签订 三方维修协议 名称暂定 4 承包人的竣工档案通过验收 26 626 6保修金 结算款的 5 整体交付业主后满 2 年 在承包人已完成全 部保修工作后 一次性付清 27 27 甲供材料 设备管理 甲供材料 设备管理 27 127 1本项目甲供材料 甲供设备有 对讲设备 停车管理设备 等 27 227 2甲供材料的保管费按 1 5 计取 甲供设备的保管费按 0 计取 27 327 3承包人提供甲供材料的进场计划 负责开箱验收工作 协助供货商 进行材料的卸车 存储 保管 二次倒运 从存放地点运至安装地点以及其他 任何必要的辅助工作 28 28 甲定乙供材料管理 甲定乙供材料管理 部分材料 设备由发包人指定生产厂家 确定材料 13 设备 的规格 色泽 材质及材料的价格 28 128 1甲定乙供材料按发包人确定的价格结算 材料数量根据图纸设计及 预算定额规定的工程量计算规则及损耗率进行结算 由发包人代付的材料款根 据承包人签字确认的付款凭证按实从承包人的进度款中予以扣回 超额材料款 项由承包人自行承担 甲定乙供材料计取采保费 按 6 计取 按发包人指定 的价格计取 28 228 2甲定乙供材料按发包人定价取费 29 29 承包人采购材料设备的管理 承包人采购材料设备的管理 29 129 1承包人按照设计图纸或规范要求采购供应工程需要的材料设备 成 品 半成品 并提供产品合格证明和质量保证书 有条件的应提供产品封样 在材料设备到货前 24 小时通知监理验收 30 30 施工工期及奖罚条款施工工期及奖罚条款 30 130 1施工工期 本工程 2011 年 4 月 1 日开工 2012 年 9 月 30 日 竣工 共 549 日历天 开工日期如有变化发包人将提前书面通知 竣工日期 也相应顺延 30 230 2奖罚条款 因承包人原因工程竣工工期每提前 滞后 一天 各按 结算总造价的 0 5 计奖 罚 若工程未按时竣工 除上述的按天计罚外 承包人另支付结算总价 2 的工期违约金 30 330 3开工日期以发包方的开工令为准 竣工日期为工程全面完工 经监 理 发包人认可并经质监验收通过之日 但若因承包人资料提供不及时 资料 不符合备案要求等原因影响发包人竣工备案的 竣工日期顺延至发包人竣工备 案完成之日 31 31 质量及奖罚质量及奖罚 31 131 1质量标准 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依 据 因承包人原因工程质量达不到国家和行业的质量标准及承包人承诺的质量 标准 承包人承担返工损失和违约责任 31 231 2质量奖罚 单位工程工程质量验收要求达到 一次验收合格 达 到 一次验收合格 不奖不罚 不能达到 一次验收合格 承包人按工程结 算总价的 2 支付质量违约金 质量违约金在工程结算时扣 32 32 承发包双方责任承发包双方责任 14 32 132 1发包人责任 1 负责提前 2 天向承包人发出进场通知 2 负责提供必要的材料设备堆场给承包人 协调影响承包人施工的有 关问题 3 需按规定日期向承包人付款 4 负责工程质量的监督与管理 5 协助投标人与其它施工方进行协调配合 32 232 2承包人责任 1 承包人现场负责人为 应常驻现场并按时参加由监理主持的 工程例会 严格服从发包人工程部和监理单位的安排 承包人单位上报的本 工程施工项目经理及配备的现场技术 管理人员 另详 经发包人单位考核 认可后 不得随意调动 确因工作需要调动 须事先征得发包人单位同意 如承包人单位承担未经发包人单位同意擅自调换项目经理及项目班子 承包 人单位承担履约保证金的 10 的违约金 现场负责人到位率需达到 85 若未 达到 85 承包人承担履约保证金的 10 的违约金 2 按图施工 3 负责与其它施工单位 监理单位之间的关系协调 解决施工用水 电 设备临设等问题 4 切实加强施工现场的安全管理 如在施工过程中发生任何安全事故 由投标人负责 5 发包人在竣工验收过程中和交付小区业主前召开工程细部质量检查 整改会议 组织监理 物业公司进行细部质量检查 承包人有责任参加会议 并落实会议要求 对检查过程中监理 物业公司提出的承包人细部质量问题 按计划无条件整改 如未按计划整改或同一问题整改两次不合格 发包人有权 组织第三方进场整改 相关整改费用从承包人工程款 保修款 中扣除 如果 导致验收或交付延期 承包人承担相应的经济及法律责任 6 自工程验收合格之日起七日内 承包人无条件将工程移交给发包人 及发包人指定的物业公司 自工程验收合格之日起十四日内承包人撤出全部临 建 施工人员 机械设备和剩余材料 除收尾工程所需的以外 并按照发包 人的要求清理工程现场和拆除临时设施 无论任何原因导致承包人逾期交付 15 或上述设施 材料占用工程现场 发包人有权采取任何措施予以清理 所发生 的费用由承包人承担 发包人在工程款中直接扣除 33 33 安全及文明施工安全及文明施工 33 133 1执行杭州市有关建筑施工安全生产条例和规定 33 233 2文明施工方案需经发包人及监理的批准 33 333 3管理人员 班组长 施工人员应有上岗证 挂牌上岗 管理人员统 一着装 33 433 4施工中若因承包人原因造成工伤事故 由承包人承担相应的法律及 经济责任 发包人将暂停付款直至承包人整改完毕 33 533 5其他要求 34 34 竣工资料管理要求竣工资料管理要求 34 134 1工程项目竣工通过验收后 承包人需按杭州市规定要求在 15 个工 作日内向发包人报送竣工档案 34 234 2竣工档案资料包括资料叁套含竣工图三套 34 334 3竣工档案由承包人负责主送 发包人协同报档案馆验收 承包人负 责在发包人规定期限内办理出城建档案部门的