擅自使用未竣工验收建设工程的认定及法律后果探析

擅自使用未竣工验收建设工程的认定及法律后果探析 摘摘 要 要 程竣工验收作为施工全过程中的最后一道程序具有重要法律意义 但现实中为 提前获得投资收益或者是为了拖欠工程款等原因 存在发包方未经验收就急于使用的现象 此时 一旦与承建方发生纠纷就会产生不同于验收合格后使用的法律后果 本文正是通过 参考相关法律法规的规定 对此作一简要探析 关键词 关键词 擅自使用 认定 法律后果 工程的竣工验收作为施工工程的必经程序 具有重要法律意义 因此 国家通过规定严格 的工程竣工验收程序来约束发包方和承建方 如果工程未经验收就投入使用 尤其对于发 包方而言将产生极大的风险 一旦发生工程质量 工程款支付等争议 就会产生较多纠纷 本文正是通过分析擅自使用未竣工验收工程的行为 以求一个认定的标准 并依据法律法 规对此行为的法律后果作全面解析 希翼引起广泛关注 以求共同探讨 一 擅自使用未竣工验收工程的认定 工程竣工验收主要是对工程质量的检验 是由发包方组织设计 施工 监理等有关单 位依照国家法律 法规对建设工程竣工验收制度的具体规定 对整个工程的施工是否符合 设计要求和工程质量标准等进行的一系列检查工作 而对于承建方来说 已经竣工的工程 项目只有在经过验收程序 且验收合格后 才意味着全面履行了施工合同的义务 我国 合同法 第 279 条规定建设工程竣工后 发包方应当根据施工图纸及说明书 国家颁发 的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收 验收合格的 发包方应当按照约定支付价 款 并接收该建设工程 建设工程竣工经验收合格后 方可交付使用 未经验收或者验收 不合格的 不得交付使用 建筑法 第 61 条规定 交付竣工验收的建筑工程 必须符合 规定的建筑工程质量标准 有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书 并具备国 家规定的其他竣工条件 建筑工程竣工经验收合格后 方可交付使用 未经验收或者验收 不合格的 不得交付使用 建设工程质量管理条例 第 16 条规定 建设单位收到建设工 程竣工报告后 应当组织设计 施工 工程监理等有关单位进行竣工验收 建设工程竣工 验收应当具备下列条件 1 完成建设工程设计和合同约定的各项内容 2 有完整的 技术档案和施工管理资料 3 有工程使用的主要建筑材料 建筑构配件和设备的进场试 验报告 4 有勘察 设计 施工 工程监理等单位分别签署的质量合格文件 5 有 施工单位签署的工程保修书 建设工程经验收合格的 方可交付使用 可见 我国相关法律法规都明确规定 对于建设工程必须经过竣工验收合格方可交付 使用 为此 建设工程质量管理条例 第 49 条进一步确立了建设工程通过竣工验收后的 备案制度 目的就是用政府工程质量监督管理部门通过竣工验收备案制度来规范工程竣工 验收工作 并以此加强对工程质量的监督 应该说竣工验收工作无论对发包方还是承建方 都十分重要 但是在现实中 发包方往往由于实际情况需要 如企业生产需要或者承办重 要活动等 在没有经过竣工验收程序就急于使用已经竣工的工程 结果在使用过程中发现 工程存在质量等诸多问题 此时再向承建方提出异议 往往因责任无法分清而发生许多法 律纠纷 那么 在具体分析责任承担前 我们首先要认定 何谓 擅自使用 未经竣工验收工 程 即认定 擅自使用 的标准问题 目前 对什么是 擅自使用 没有一个统一的司法解释 导致对如何认定 擅自使 用 行为存在诸多分歧 很多情况是 在发生纠纷时 承建方从自身利益考虑 常常把 擅自使用 理解为 发包方未经承建方同意而使用工程 反之 如果发包方使用工程获 得了承建方的同意 就不认为是 擅自使用 其实这是对司法解释中 擅自使用 的误 解 司法解释中的 擅自使用 是针对 建筑法 第 61 条的规定 在工程未经竣工验收或 竣工验收不合格的情况下 发包方对工程进行使用的行为 认定 擅自使用 行为的关键就在于 如何理解 使用 哪类行为可以认定发包方 在 使用 对此 有不同的观点 有人认为 建筑物被实际占有或控制即为使用 也有 人认为 如果建设单位 发包方 按照建设工程的用途使用而又未经验收的 应当认定为 擅自使用 还有人认为 只要发包方对建设工程一经有占有等行为而又未验收的就可认定 为擅自使用 而个人认为 上述观点都有失偏颇 如果说建筑物被实际占有或控制即为使 用的话 那么假设发包方未占用建筑物 而仅仅是利用建筑物外部 比如利用屋面或者外 墙悬挂横幅 该行为是否就是擅自使用呢 是否就应由发包方承担因擅自使用而导致的不 利后果呢 还有 是否认为发包方按照建设工程的用途使用而未验收就是擅自使用呢 假 设 企业 发包方 建造职工宿舍 工程用途是住人 但在未验收前企业将其中部分房间 暂作堆放设备的仓库 此时 发包方的这种并非按照建设工程用途的使用 是否就不能认 定为擅自使用呢 此外 如果说发包方对工程一旦有占有等行为而又未验收的就认定为擅 自使用的话 那么 发包方在短时间内 偶尔的占用建筑物 是否就是擅自使用 而由其 承担不利的后果呢 显然 上述观点都存在不够准确 全面和合理的地方 我们说 使用 一词的文义解释是指 使人或器物等为某种目的服务 可见 所谓 使用 的一般理解是为某种目的来利用物或人的使用价值 针对工程而言 它的 使用 首先针对的就是建设工程的使用功能或者说是用途 但这里说的使用功能或者用途 个 人认为不能理解为工程建造的实际 直接的用途 而应该按照建设工程 建筑物 的通常 一般用途来理解 比如建筑物通常用途之一是可以用来避风挡雨 可用来堆放物品等 因 此发包方利用宿舍或者生产车间等堆放产品 利用办公楼住人等 这就是使用 其当然包 含直接利用建设工程的使用功能 如 发包方在车间内进行设备安装活动就是对厂房的使 用 其次是要在一定时间 空间内的实际占用或控制 这就排除了发包方短时间或偶尔进 入建筑物内的行为 以及对建筑物本身不具有实际意义的使用行为 如上文提到的利用外 墙悬挂横幅的行为等 最后 还要注意 使用 的范围 数量 并不是说对其中部分建 筑物的使用就认定是对整个工程的使用 只能对使用部分作使用认定 而不能一概而论 只有当正确认定 擅自使用 的行为才能进一步讨论因该行为导致的法律后果 二 因发包方擅自使用未竣工验收工程 而导致的法律后果 未经竣工验收合格的工程可能存在质量瑕疵 影响工程使用功能并可能存在社会安全 危险 对他人人身财产造成损害 因此 承建方应对其承建的工程负有物的瑕疵担保责任 和安全注意义务 我国相关法律也明确规定了承建方的保修和维修义务 但是如果发包方 擅自使用未经竣工验收工程 它的这一行为从当事人有权处分自己权利的民法角度讲 可 视为对承建方享有权利的放弃 随之而产生的法律后果就是推定发包方对使用部分的工程 质量予以认可 且自使用时始 风险责任随之转移 而发包方此后就不能再要求承包方对 质量不合格的工程承担责任 也就是说发包方已接受工程并放弃了要求承建方承担物的瑕 疵担保责任 又因发包方擅自使用未经竣工验收工程 违反了法律法规强制性规定的安全 注意义务 故由其承担工程修复责任和损害赔偿责任 我国 2005 年 1 月 1 日施行的 最高 人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 第 13 条明确了上述情 况质量责任具体处理原则 但是这仅仅是一个原则性规定 实践中情况比较复杂 下面对 法律后果作一详细分析 最为简单的法律后果就是行政责任 根据我国 建设工程质量管理条例 第 58 条 73 条的规定 发包方未经验收擅自使 用的 由主管部门责令改正 处工程合同价款 2 以上 4 以下的罚款 造成损失的 依法 承担赔偿责任 并且 对单位 发包方 直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位 罚款数额 5 以上 10 以下的罚款 最为严重的法律后果就是刑事责任 如果因为未经验收擅自使用 导致降低工程质量 标准 造成重大安全事故的 根据 刑法 第一百三十七条的规定 将构成工程重大安全 事故罪 对建设单位 设计单位 施工单位 监理单位的直接责任人员 处五年以下有期 徒刑或者拘役 并处罚金 后果特别严重的 处五年以上十年以下有期徒刑 并处罚金 最为复杂的法律后果就是民事责任 根据 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 第 13 条 第 14 条规定 首先 未经验收擅自使用的 转移占有工程的日期就成为工程的实际竣 工日期 竣工日期的变化将直接导致发包方与承建方签订的合同中以竣工为支付条件的工 程款给付时间的变化 进而可能涉及如逾期付款的问题 违约金的问题和其他赔偿方面的 问题 其次 在建设工程未经过竣工验收或者验收未通过的情况下 发包方擅自使用 可 视为其对建筑工程质量应当预见可能存在问题而因使用表示认可 或者虽然工程质量不合 格 但其自愿承担违约责任 直接的说 就是对工程存在的一般性质量问题 如渗水 裂 缝等功能性质量问题和影响美感的观感性质量问题等 发包方只能自己承担责任 在此需要特别强调三点 1 对于地基基础工程和主体结构部分 由于 建筑法 第 60 条第 1 款规定承建方应保 证其在建筑物的合理使用寿命年限内不出现质量问题 故该部位的质量缺陷并不因发包方 的擅自使用而免除责任 因为主体工程不合格 其原因只可能是承建方施工不当造成 应 由承建方在合理的使用期限内承担责任 这里说的 合理的使用期限 一般应与工程主体结 构的设计使用年限相符 2 如果使用部分的质量问题 不是因发包方的使用不当造成的 而是由于承建方在施 工中偷工减料 以次充好的行为造成的 则应按过错责任原则由承建方承担相应责任 而 不能一律认为由发包方自行承担 我国 建筑法 第 58 条规定 建筑施工企业对工程的施 工质量负责 建筑施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工 不得偷工减料 最高人民法院 关于印发全国民事案件审判质量工作座谈会纪要的通知 法 1999 231 号 规定 对在工程施工中 以次充好 偷工减料的行为 要判令行为人承担相应的民事责 任 造成严重后果 构成犯罪的 应建议有关部门依法追究刑事责任 以及国务院颁布的 建设工程质量管理条例 第 26 条 第 28 条规定 施工单位必须按照工程设计图纸和施 工标准施工 不得擅自修改工程设计 不得偷工减料 对此都可见