建设工程索赔期限-不是你想的那样

建设工程索赔期限 不是你想的那样 建设工程施工合同 示范文本 规定 承包人按竣工结算审 核约定接收竣工付款证书后 应被视为已无权再提出在工程接收证 书颁发前所发生的任何索赔 承包人按最终结清提交的最终结清申 请单中 只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔 提出索赔的 期限自接受最终结清证书时终止 又规定 根据合同约定 承包人认为有权得到追加付款和 或 延长工期的 应按以下程序向发包人提出索赔 1 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内 向监 理人递交索赔意向通知书 并说明发生索赔事件的事由 承包人未在 前述 28 天内发出索赔意向通知书的 丧失要求追加付款和 或 延长 工期的权利 2 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内 向监理人正式 递交索赔报告 索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金 额和 或 延长的工期 并附必要的记录和证明材料 3 索赔事件具有持续影响的 承包人应按合理时间间隔继续递 交延续索赔通知 说明持续影响的实际情况和记录 列出累计的追 加付款金额和 或 工期延长天数 4 在索赔事件影响结束后 28 天内 承包人应向监理人递交最 终索赔报告 说明最终要求索赔的追加付款金额和 或 延长的工期 并附必要的记录和证明材料 那么 超过 以上期限的索赔是不是必然无效呢 答案肯定是不 是必然的 索赔期限分为约定索赔期限和法定索赔期限两种 约定索赔期限是指买卖双方在合同中明确规定的索赔期限 法定索赔期限是指根据有关法律或国际公约受损害方有权向 违约方要求损害赔偿的期限 很明显 合同规定的索赔属于约定索赔 约定的索赔时限自然 也是约定索赔时限 超过约定索赔时限 索赔人并不必然丧失索赔 权利 具体请看下文 一 超过索赔时限 承包人并不必然丧失索赔权利一 超过索赔时限 承包人并不必然丧失索赔权利 工程索赔是指在合同履行过程中 对于并非自己一方的过错 而是应由对方承担责任的情况造成的损失 向对方提出工期顺延和 经济补偿的要求 工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的 或 者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制 建设工程施工合同 示范文本 第 19 319 3 条 规定的索赔时 限是 28 天 标准施工招标文件 2007 年版 第 23 1 条 规定的索 赔时限也是 28 天 同时 还进一步规定 承包人未在 28 天内提出 索赔请求的 即丧失要求追加付款和延长工期的权利 类似超过索 赔时限即丧失索赔权利的约定 也常见于承发包双方签订的施工合 同之中 承包人未在施工合同中约定的索赔时限内提出索赔请求的 是 否必然丧失索赔权利 是一个在审判实务中在存在重大分歧的问题 第一种观点认为 在合同中设定索赔时限并且约定超过索赔时 限即丧失索赔权利 是双方当事人的真实意思表示 对于承发包双 方应当具有拘束力 有的法院和仲裁机构也以此为依据 对于超过 合同约定的索赔时限提出索赔请求的不予支持 第二种观点认为 工程索赔是一项请求权 应当适用民法通则 诉讼时效的规定 诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利 即丧失请求人民法院依法保护其民事权利的法律制度 民法通则 第 135 条规定 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 二年 法律另有规定的除外 因此 工程索赔应当适用两年的诉 讼时效 同时 依据 最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时 效制度若干问题的规定 第二条规定 当事人违反法律规定 约 定延长或者缩短诉讼时效期间 预先放弃诉讼时效利益的 人民法 院不予认可 此种观点认为 合同中约定超过索赔时限提出索赔 请求即丧失索赔权利的 是承发包双方通过约定的形式 改变了诉 讼时效的法律规定 因此 这样的约定因违反法律规定无效 对当 事人没有拘束力 此外 第二种观点认为 理论是用于指导实践的 工程索赔的 理论应当能够公平合理的解决工程实务中产生的索赔纠纷 鉴于目 前国内建筑市场的实际情况 很多施工企业的合同管理和施工管理 水平相对较低 如果一律按照合同通用条款及合同规定的索赔时限 处理索赔纠纷 就会使得很多施工企业超过索赔时限提出索赔的请 求不能得到支持 其处理结果就会显示公平 所以大家会比较认同 第二种观点 同时 这种观点也是当今审判实务的主流观点 二 工程索赔的诉讼时效应当于工程结算完毕之日起计算二 工程索赔的诉讼时效应当于工程结算完毕之日起计算 工程索赔的诉讼时效应当从何时起算 也是在审判实务中存在 争议的问题 第一种观点认为 工程索赔的诉讼时效应当从索赔事件结束时 起计算 按照民事诉讼法的规定 诉讼时效从知道或者应当知道权 利被侵害时起计算 索赔事件已经结束 承包人已经能够计算出应 当顺延的工期和补偿的费用 因此 工程索赔的诉讼时效就应当从 索赔事件结束时起计算 工程索赔最迟应当于索赔事件结束之后的 两年内提出 第二种观点认为 工程索赔的诉讼时效应当于工程结算完毕之 日起计算 理由是建设工程的结算具有整体性 建设工程的特征之一就是 周期长 很多施工合同的履行期限远远超过了两年 在施工过程中 出现的索赔纠纷 承发包双方能够通过协商达成一致的 形成了签 证 不能达成一致的 也应当继续施工 留待工程结算时一并处理 不能强求承包人就每一个未能协商一致的索赔请求 都在合同履行 期内通过诉讼解决 工程结算时 承发包双方就已经达成一致的部 分 可以先行结算 不能达成一致的索赔纠纷 仍然可以在结算以 后通过协商或者诉讼的方式继续解决 并且法律没有规定工程结算 以后不能再提出索赔请求 所以大多比较认同第二种观点 同时 这种观点也是当今审判 实务的主流观点 综上可知 综上可知 1 超过索赔时限 承包人并不必然丧失索赔权利 超过索赔时 限仍然可以提出索赔请求 仍然可以得到人民法院的支持 但是 我们还是建议承包人应当按照索赔时限提出索赔请求 这样容易得 到发包人的认可 容易形成签证 2 索赔的诉讼时效应当从工程结算完毕之日起计算 因此 工 程索赔最迟应当于工程结算以后的两年内提出 前提是 结算文件 中 不能含有 双方无其他争议 的排斥性约定 但是 鉴于有