上海市建设工程建筑渣土承运合同(双方协议).doc

合同编号： 上海市建设工程建筑渣土承运合同建设单位（甲方）： 运输企业（乙方）： 根据国家法律、法规和本市有关规定，为明确甲乙双方权利义务关系，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条 承运概况工程名称： 工程地点： 渣土处置核准文书证号： 核准部门： 建筑垃圾总量： 立方米，其中：本期开发约 立方米，陆运 立方米。渣土处置终点：陆运 ，水运 / 。承运车辆： 部，具体车牌号、型号及载重量见合同附件。车辆运输路线： 至： 处置；经码头中转车辆运输路线： / 至： / 码头中转，船运水域 / 至：/ 处置。合同工期：自 年 月 日至 年 月 日止，总承运天数 天。承运里程：本工程建筑渣土运输处置，经工程所在区（县）的市容环卫管理部门核定，运往 区（县）市容环卫管理部门指定的 渣土消纳场所处置，其运输单程为 公里。第二条 合同价款1、运输单价为￥ 元/方；短驳单价为￥ / 元/立方米；船运单价为￥ / 元/立方米。运输费总价￥ 元/立方米。2、消纳处置费单价为￥ 元/方。消纳处置费总价为￥ 元。3、合同总价为￥ 元。（人民币（大写） 元）第三条 付款方式 甲方将建筑渣土承运处置总款按 %、 %、 %、 %付款比例，实行分期足额支付：1、在本合同签订之日起三个工作日内，将合同总价的 %，计￥ 元，支付给乙方。2、乙方完成本合同约定的建筑渣土承运处置总量的 %时，甲方在五个工作日内，将建筑渣土运输和消纳处置费用共计￥ 元（占合同总价的 %），支付给乙方。3、乙方完成本合同约定的建筑渣土承运处置总量的 %时，甲方在五个工作日，将建筑渣土运输和消纳处置费用共计￥ 元（占合同总价的 %），支付给乙方。4、乙方全部完成本合同约定的建筑渣土承运处置工作量时，甲方在十个工作日，将合同总价的 %余款，合计￥ 元，全额支付给乙方。5、其他约定： 如超出方量，按实际方量结算 第四条 各方责任（一）甲方责任1、甲方按照上海市工程渣土处置管理规定，负责在银行设立建筑渣土运输处置费专用帐户，向建设工程所在地的区（县）市容环卫管理部门申请建筑渣土处置行政许可，申报建筑渣土排放计划，并经批准取得处置证。2、甲方应按本合同约定的建筑渣土运输和消纳处置费价格、付款方式，根据承运、处置的进度以及区（县）市容环卫管理部门的核定文件，按合同约定及时将建筑渣土承运、处置款项及时支付给乙方。3、甲方应当主动制止乙方使用密闭盖缺损的建筑渣土运输车辆（以下简称“运输车辆”）；主动制止建筑渣土装载超过运输车辆箱体上沿口的超载行为。 4、甲方根据施工承发包合同的相关约定，可将涉及施工现场建筑渣土配合承运和管理工作委托丙方代理履行，代理履行过程中引发的行政、民事责任由甲方承担。5、其它： / （二）乙方责任1、乙方应当遵守国家和本市政府部门发布的关于建筑渣土装载、运输、处置的各项规定，并按照本市的行业标准向甲方提供规范的服务。2、乙方必须使用经本市相关行政管理部门核准的、符合密闭化性能要求的、安装符合规定要求的监控装置的车辆运输建筑渣土。3、乙方装载建筑渣土应当以不超过运输车辆箱体上沿口为限，确保密闭装置正常闭合，杜绝运输过程中建筑渣土（垃圾）飞扬、撒落或滴漏。认真遵守市容环卫管理部门核准的时间、路线和将建筑渣土运至指定的地点消纳处置等规定。 4、乙方应当认真执行甲方提供的建筑渣土排放计划，并保质、保量地按期完成建筑渣土承运任务。5、乙方所属运输车辆驶入工地前，应当做好车辆的日常保洁工作；驶出工地时，应当主动配合现场施工人员对车辆进行冲洗；做到进出工地的运输车辆车身、轮胎不粘泥。6、乙方应当及时做好建筑渣土承运、消纳处置量的统计工作，如实填写相关记录、统计报表（单据）。7、乙方对甲方提供的作业条件不能满足其规范作业的要求的，或对运输车辆驶出工地时不实施清洗的，应及时向甲方提出，并可向相关政府部门反映。8、其它： / 第五条 违约责任1、甲方违反本合同付款约定，无正当理由延期付款，造成乙方工期延误的，甲方应当向乙方赔付 500 元/天违约金。2、甲方或丙方违反本合同责任约定，未提供硬质场地、道路，或者未予以车辆冲洗，或者渣土装载超过运输车辆箱体上沿口，因此造成承运工期延误的，甲方应当向乙方赔付 1000 元/天违约金。3、乙方无正当理由不执行甲方提供的建筑渣土排放计划，造成施工工期延误的，乙方应当向甲方赔付 1000 元/天违约金。4、乙方未将建筑渣土运往本合同约定的处置场所，或未密闭运输，或运输途中建筑渣土飞扬、撒落、滴漏污染道路和市容环境的，其责任由乙方承担。5、乙方应当在收到甲方支付的承运、消纳处置款后的五个工作日内，及时将处置费支付给处置单位。因付款不及时，造成处置单位拒绝消纳建筑渣土的，其责任由乙方承担。6、 / 7、 / 第六条 合同争议解决途径在履行合同的过程中如发生争议，应协商解决，协商不成的，可选择下列方式解决。1、 向 / 仲裁委员会申请仲裁。2、 依法向 所在地 人民法院起诉。第七条 附则1、本合同如有未尽事宜，可通过协商签订补充合同，补充合同与本合同具同等效力。补充合同内容与本合同内容冲突的，以补充合同为准。2、本合同壹式 伍 份，除甲、乙双方各执 一 份外，建设工程所在地与消纳处置所在地的区（县）市容环卫管理部门各执壹份， 各执壹份。 3、本合同如因不可抗力等原因无法继续履行时，甲、乙双方可以依法主张解除合同，并及时书面通知对方。第八条：合同附件1、本合同约定使用的车辆清单2、建筑渣土排放处置计划3、其它： 以工程实际渣土方量为准 甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：单位地址： 单位地址：电话（手机）： 电话（手机）：传真： 传真：邮政编码： 邮政编码：专用帐户银行： 开户银行：帐户： 帐户：日期： 日期：合同