中学工程生产施工招标文件.doc

滁州市东坡路初级中学工程施工招标滁州市东坡路初级中学工程施工招标 项目编号 czgc201702 128 交 易 文 件 综合评估法综合评估法 招标单位 滁州市南谯区教育体育局 盖单位章 招标代理机构 安徽百士德工程咨询有限公司 盖单位章 2017 年 3 月 目目 录录 目 录 II 第一章 招标公告 1 第二章 投标人须知 3 投标人须知前附表 3 1 总则 11 1 1 项目概况 11 1 2 资金来源和落实情况 12 1 3 招标范围 计划工期 质量要求 12 1 4 投标人资格要求 12 1 5 费用承担 13 1 6 保密 13 1 7 语言文字 13 1 8 计量单位 13 1 9 踏勘现场 13 1 10 投标预备会 13 1 11 偏离 14 2 交易文件 14 2 1 交易文件的组成 14 2 2 交易文件的澄清 14 2 3 交易文件的修改 15 2 4 工程量清单和最高投标限价 15 3 投标文件 17 3 1 投标文件的组成 17 3 2 投标报价 18 3 3 投标有效期 19 3 4 投标保证金 19 3 5投标文件的编制 19 4 投标 20 4 1 投标文件的密封和标记 20 4 2 投标文件的递交 20 4 3 投标文件的修改与撤回 20 5 开标 21 5 1 开标时间和地点 21 5 2 开标程序 21 5 3 开标异议 21 6 评标 21 6 1 评标委员会 21 6 2 评标原则 22 6 3 评标 22 7 合同授予 22 7 1 定标方式 22 7 2 中标候选人公示 22 7 3 中标通知 23 7 4 履约担保 23 7 5 签订合同 23 8 纪律和监督 23 8 1 对招标人的纪律要求 23 8 2 对投标人的纪律要求 23 8 3 对评标委员会成员的纪律要求 24 8 4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 24 8 5 投诉 24 9 需要补充的其他内容 24 10 电子招标投标 24 第三章 资格审查 25 资格审查办法前附表 25 1 审查资料 26 2 审查办法 26 3 资格审查委员会和审查标准 27 4 审查结果 27 第四章 评标办法 27 评标办法前附表 27 1 评标方法 31 2 评标委员会的职责 32 3 评标程序 32 4 评审内容 33 5 无效投标条款 34 6 投标文件的澄清和补正 36 7 评分标准 36 8 评审结果 36 9 其他 37 第五章 合同条款及格式 38 第一节合同协议书 38 第二部分通用合同条款 39 第三部分 专用合同条款 39 1 一般约定 39 2 发包人 41 3 承包人 42 4 监理人 44 5 工程质量 45 6 安全文明施工与环境保护 46 7 工期和进度 46 8 材料与设备 48 10 变更 48 11 价格调整 50 13 验收和工程试车 54 14 竣工结算 55 15 缺陷责任期与保修 56 16 违约 56 17 不可抗力 57 18 保险 57 20 争议解决 58 四 廉政合同 64 第六章 工程量清单 71 第七章图 纸 71 第八章 技术标准和要求 71 第九章 投标文件格式 75 投 标 文 件 一 75 1 投标人基本情况表 76 2 近年财务状况表 77 3 近年完成的类似项目情况表 77 4 正在实施的和新承接的项目情况表 78 本人以企业法定代表人的身份郑重承诺 80 9 无重大税收违法行为承诺书 81 本人以企业法定代表人的身份郑重承诺 81 投 标 文 件 二 82 1 法定代表人身份证明 84 1 授权委托书 85 2 诚信投标承诺书 86 投 标 文 件 三 89 1 项目管理机构 91 附表1 项目管理机构组成表 91 附表2 拟派项目负责人简历表 92 拟派项目技术负责人简历表 93 2 施工组织设计 94 附表1 拟投入本项目的主要施工设备表 95 附表2 劳动力计划表 96 附表3 进度计划 97 附表4 施工总平面图 可根据项目情况 更改平面图内容 97 投标保证金退还声明 手持单独递交 98 第十章 招标单位 招标代理机构对本交易文件的确认 99 第第 1 章章 招标公告招标公告 工程编号 czgc201702 128 工程名称滁州市东坡路初级中学工程 工程地点滁州市东坡路 建设单位滁州市南谯区教育体育局 招标方式公开招标 投标资质条件 及其他要求 1 企业资质 同时具备建筑工程施工总承包二级及以上资质和市政公用工程施工总承包三 级及以上资质 2 拟任项目负责人资格 拟派建造师必须持有在本单位注册的建筑工程二级及以上资格的 注册建造师 项目负责人 下同 3 投标人必须提供检察机关出具的投标单位及其法定代表人 建造师 拟任项目负责人 近三年的 无行贿犯罪行为证明 原件 4 投标人须提供投标企业 法定代表人 建造师 拟任项目负责人 近三年无行贿行为 承诺书 5 根据 最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定 法释 2013 17号 第六条规定 资格预审申请人及其法定代表人 拟任项目负责人在人民法院公布的失信被 执行人名单中不得参加投标 6 社会法人存在 安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法 皖政办 2015 52 号 第六条规定的失信行为的 不得参加投标 7 投标人在安徽省工程建设监管和信用管理平台发布的安徽省建筑施工企业信用综合得分信用综合得分 不得少于 20 分 8 本项目不接受联合体投标 工程规模约 8000 万元 招标范围本工程工程量清单 图纸及交易文件规定的所有内容 发布时间20172017 年年 3 3 月月 2 2 日日 信 息 内 容 工程概况 本工程包括综合楼 教学楼 艺体楼 图书馆 食堂 看台 办公楼 车库及室外附属等 总投资 约 8000 万元 建筑面积约 29000 平米 具体详见交易文件 图纸 工程量清单及招标控制价 标段划分 一个标段 评标办法 综合评估法 资金来源政府资金工程款支付方式详见交易文件 投标保证金 80 万元 投标保证金付款人的帐户名称必须与投标人名称一致 不接受汇票和结算卡 以资金 到帐时间为确认保证金交纳时间 保证金须在投标截止前交纳完毕 必须从投标人基本帐户转入交易中心下 列帐户其中之一 户 名 滁州市公共资源交易中心 或 户 名 滁州市公共资源交易中心 开户行 中国农业银行滁州琅琊支行 开户行 中国银行滁州分行 帐 号 123340010400044210000000082 帐 号 175228931026 或 户 名 滁州市公共资源交易中心 开户行 中国建设银行滁州南谯政务新区支行 帐 号 34001739008052504778 1343 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间 交纳保证金时须在交易附言中注明 滁州市东坡路初级中 学工程 投标保证金 报名或领取交易文件方式及时间 1 报名 下载交易文件 时间 交易文件发布时间至投标截止时间 2 报名方式 网上报名 3 领取方式 网上下载 重要说明 重要说明 1 本项目只接受滁州市公共资源交易中心信息库中已注册并且审核通过企业报名 未入库的投标人请 及时办理入库手续 办理注册备案请登陆滁州市公共资源交易中心 投标企业注册备案 备案入库须知查询 网址 a937b66a6559 3 承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内 将暂估价合同副本报送发包人留存 第 2 种方式 承包人按照第 10 7 1 项 依法必须招标的暂估价项目 约定的第 1 种方 式确定暂估价项目 第 3 种方式 承包人直接实施的暂估价项目 承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的 经发包人和承包人协商一致后 可由承 包人自行实施暂估价项目 合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项 10 7 3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的 由此增加的费用和 或 延 误的工期由发包人承担 并支付承包人合理的利润 因承包人原因导致暂估价合同订立和 履行迟延的 由此增加的费用和 或 延误的工期由承包人承担 10 8 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定 暂列金额应按照发包人的要求使用 发包人的 要求应通过监理人发出 11 价格调整 11 1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定 因市场价格波动调整合同价格 采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整 第 1 种方式 采用价格指数进行价格调整 关于各可调因子 定值和变值权重 以及基本价格指数及其来源的约定 第 2 种方式 采用造价信息进行价格调整 2 关于基准价格的约定 基准价格为 滁州市工程造价信息 20162016 年第年第 1212 期 期 及招标控制价及招标控制价中相对应的价格 专用合同条款 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料主要材料单价低于基准 价格的 专用合同条款合同履行期间主要材料主要材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 不含 不含 5 5 下同 下同 时 或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明主要材料主要材料单价为基础 超过 5 时 其超过部分据实调整 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料主要材料单价高于基准价格的 专用 合同条款合同履行期间主要材料主要材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 时 材料单价涨幅以 已标价工程量清单或预算书中载明主要材料主要材料单价为基础超过 5 时 其超过部分据实调整 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的主要材料主要材料单价等于基准单价的 专用 合同条款合同履行期间主要材料主要材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 5 时 其超过部分 据实调整 承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对 发包人确认用于 工程时 发包人应确认采购材料的数量和单价 发包人在收到承包人报送的确认材料后 5 天内不予答复的视为认可 作为调整合同价格的依据 未经发包人事先核对 承包人自行 采购材料的 发包人有权不予调整合同价格 发包人同意的 可以调整合同价格 承包人所报材料单价若高于同期信息价 发包人应以信息价为最高限价会同相关部 门核实 若不能达成一致 则以同期信息价为准 前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料 工程设备的 价格 该价格原则上应当按照省级或行业主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信 息价编制 主要材料是指商品混凝土 预拌砂浆 钢材 水泥 砂 砖 土建用砖 其他材料价格主要材料是指商品混凝土 预拌砂浆 钢材 水泥 砂 砖 土建用砖 其他材料价格 一律不予调整 一律不予调整 第 3 种方式 其他价格调整方式 12 12 合同价格 计量与支付合同价格 计量与支付 12 1 合同价格形式 12 1 1 单价合同 综合单价包含的风险范围 风险范围内的单价及有关费用的报价 不再调整 一次性 包干 风险范围以外合同价格的调整方法 见合同补充条款 风险费用的计算方法 风险费用的计算方法 结结算价算价 中标价中标价 工程量变更造价工程量变更造价 新增工程量清单项目数量 新增工程量清单项目数量 审定签证综合单价 审定签证综合单价 中标价 中标价 控制价 控制价 主要材料 半成品 价格调整主要材料 半成品 价格调整 人工费调整人工费调整 暂列金额暂列金额 暂估价暂估价 合理工程索赔 中标价和控制价均应扣除暂列金额 暂估价总额 合理工程索赔 中标价和控制价均应扣除暂列金额 暂估价总额 下同 下同 1 材料价格 主要材料 半成品 指商品混凝土 钢材 水泥 砂 砖 土建用砖 指商品混凝土 钢材 水泥 砂 砖 土建用砖 按按 11 111 1 款给予调整 其款给予调整 其他材料价格一律不予调整 他材料价格一律不予调整 参照 滁州市工程造价信息 20162016 年第年第 1212 期期 和招标发布的招标控制价中相应的价格进行报价计算 以上产品要达到 国标产品质量标准 使用前 承包人必须以书面形式报告发包人确定使用材料的品牌 经 发包人批准后方可使用 上述品牌主材在使用过程中出现短缺情况 承包人须报发包人另 行确定使用其他品牌 若承包人申请使用信息价登载的同质量同价格的其他品牌材料 须 经发包人批准后方可使用 否则一律不予计价 其他材料由投标人按市场合格产品价格及 招标文件的规定自行报价一次性包死 投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨 等市场风险因素 除合同另有约定外 这部分材料价格今后将不作任何调整 2 材料 半成品 的价差调整价款决算时仅计取税金 不再计取其他任何费用 3 施工机械台班使用费 参照 2005 年 安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用 定额 和招标发布的工程控制价中相应的价格并结合市场行情进行报价计算 施工机械台 班使用费的风险范围 在工程合同施工期内 该月内使用的机械台班费与招标时的机械台 班费价格变化在 10 以内 含 10 由承包人承担 10 以外部分依据 安徽省建设工程 清单计价施工机械台班费用定额 按实调整 4 人工费调整按省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的调整文件 规定执行 12 2 预付款 12 2 1 预付款的支付 预付款支付比例或金额 无 预付款支付期限 无 预付款扣回的方式 无 12 2 2 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限 无 预付款担保的形式为 无 12 3 计量 12 3 1 计量原则 工程量计算规则 GB50858 2013 园林绿化工程工程量计算规范 GB50857 2013 市政工程工程量计算规范 GB50854 2013 房屋建筑与装饰工程工程量计算规 范 GB50586 2013 通用安装工程工程量计算规范 12 3 2 计量周期 关于计量周期的约定 每月将当月完成的工程量送发包方和监理 其余按通用条款 第 12 条执行 12 3 3 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定 执行通用条款 12 3 4 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定 12 3 5 总价合同采用支付分解表计量支付的 是否适用第 12 3 4 项 总价合同的计 量 约定进行计量 12 3 6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序 12 4 工程进度款支付 12 4 1 付款周期 关于付款周期的约定 无 12 4 2 进度付款申请单的编制 关于进度付款申请单编制的约定 无 12 4 3 进度付款申请单的提交 1 单价合同进度付款申请单提交的约定 无 2 总价合同进度付款申请单提交的约定 无 3 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定 无 12 4 4 进度款审核和支付 1 监理人审查并报送发包人的期限 无 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限 无 2 2 发包人支付进度款的期限 发包人支付进度款的期限 本项目无预付款 工程款按照形象进度支付 分场地土方工程完成及所有建筑物基础本项目无预付款 工程款按照形象进度支付 分场地土方工程完成及所有建筑物基础 完工 所有建筑物结构封顶 所有建筑物主体完工 所有建筑物装饰完成 室外工程完成完工 所有建筑物结构封顶 所有建筑物主体完工 所有建筑物装饰完成 室外工程完成 等五个部分 每次支付已完成相应部分合格工程量的等五个部分 每次支付已完成相应部分合格工程量的 75 75 全部工程初验合格后付至合同 全部工程初验合格后付至合同 价 扣除暂列金额 暂估价等 的价 扣除暂列金额 暂估价等 的 80 80 工程联合验收合格 备案手续完成及审计结算完 工程联合验收合格 备案手续完成及审计结算完 成后 依据正式审计报告付至结算总造价的成后 依据正式审计报告付至结算总造价的 95 95 剩余 剩余 5 5 作为工程质量保证金 工程质量作为工程质量保证金 工程质量 保修期 两年 满后 经核验无质量问题一个月内付清 无息 保修期 两年 满后 经核验无质量问题一个月内付清 无息 中标单位必须按照甲方要求按时按规定提供工程结算发票 3 总承包企业必须与指定银行签订委托支付协议 总承包企业 专业承包企业 应 及时确认劳务分包企业按月提供的农民工工资详单 保证在签订施工合同前严格按滁州市 建设委员会滁建管 2012 23 号文件要求办理 一卡通 手续 承包人必须执行的有关劳 务用工的法律法规和文件 国务院关于解决农民工问题的若干意见 安徽省建设厅 劳动和社会保障厅 关于建立快速处理建设领域拖欠工程款和农民工资投诉案件机制的通 知 等 承包人必须按滁州市相关规定合法用工 确保农民工工资按月足额发放 如有发生拖 欠农民工工资并造成负面影响的 视为承包人违约 发包人有权终止合同并从工程款中直 接支付 现场所有用工人员须有劳动合同 并将有关合同及工资发放资料进行档案管理 现场留复印件 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 无 12 4 6 支付分解表的编制 2 总价合同支付分解表的编制与审批 无 3 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 无 13 验收和工程试车 13 1 分部分项工程验收 13 1 2 监理人不能按时进行验收时 应提前 24 小时提交书面延期要求 关于延期最长不得超过 48 小时 13 2 竣工验收 13 2 2 竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定 执行通用条款 发包人不按照本项约定组织竣工验收 颁发工程接收证书的违约金的计算方法 无 13 2 5 移交 接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限 承包人应在工程竣工验收合格后一个月内免费提供 四套完整的竣工图和竣工结算及其资料 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的 违约金的计算方法为 无 承包人未按时移交工程的 违约金的计算方法为 每延迟一天向发包人支付合同价 款万分之五的违约金 13 3 工程试车 13 3 1 试车程序 工程试车内容 执行通用条款 1 单机无负荷试车费用由 承包人 承担 2 无负荷联动试车费用由 承包人 承担 13 3 3 投料试车 关于投料试车相关事项的约定 13 6 竣工退场 13 6 1 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限 竣工之日起一周内 14 竣工结算 14 1 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限 竣工付款申请单应包括的内容 14 2 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限 发包人完成竣工付款的期限 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序 14 4 最终结清 14 4 1 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数 承包人提交最终结算申请单的期限 14 4 2 最终结清证书和支付 1 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限 2 发包人完成支付的期限 15 缺陷责任期与保修 15 2 缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限 自竣工验收合格之日起两年 15 3 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定 15 3 1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 2 种方式 1 质量保证金保函 保证金额为 2 5 的工程款 3 其他方式 15 3 2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式 1 在支付工程进度款时逐次扣留 在此情形下 质量保证金的计算基数不包括预付 款的支付 扣回以及价格调整的金额 2 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金 3 其他扣留方式 关于质量保证金的补充约定 15 4 保修 15 4 1 保修责任 工程保修期为 自竣工验收合格之日起自竣工验收合格之日起两年两年 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间 自承包人收到保修通知起 24 小时 内到达工程现场并修复缺陷或损坏 16 违约 16 1 发包人违约 16 1 1 发包人违约的情形 发包人违约的其他情形 无 16 1 2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法 1 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任 无 2 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任 无 3 发包人违反第 10 1 款 变更的范围 第 2 项约定 自行实施被取消的工作或 转由他人实施的违约责任 无 4 发包人提供的材料 工程设备的规格 数量或质量不符合合同约定 或因发包人 原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任 无 5 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任 无 6 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示 导致承包人无法复工的违约 责任 无 7 其他 16 1 3 因发包人违约解除合同 承包人按16 1 1项 发包人违约的情形 约定暂停施工满 天后发包人仍不纠正其 违约行为并致使合同目的不能实现的 承包人有权解除合同 16 2 承包人违约 16 2 1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形 执行通用条款 16 2 2 承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法 详见补充条款 16 2 3 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定 发包人继续使用承包人在施工现场的材料 设备 临时工程 承包人文件和由承包人 或以其名义编制的其他文件的费用承担方式 17 不可抗力 17 1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外 视为不可抗力的其他情形 17 4 因不可抗力解除合同 合同解除后 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 2828 天内完成款项的支付 18 保险 18 1 工程保险 关于工程保险的特别约定 无 18 3 其他保险 关于其他保险的约定 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险 18 7 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定 20 争议解决 20 3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定 20 3 1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定 选定争议评审员的期限 争议评审小组成员的报酬承担方式 其他事项的约定 20 3 2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定 20 4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议 按下列第 2 种方式解决 1 向 滁州市 仲裁委员会申请仲裁 2 向 滁州市 人民法院起诉 有管辖权的人民法院起诉 补充协议 1 中标价中所包含的暂列金额由业主全权处理 乙方不能过问 2 本工程实行跟踪审计制度 审计师的职权 1 对工程量调整及变更 签证部分 的造价提出意见 并确定该部分的工程量 材料 价格等 2 参与对甲供材及设备的采 购 对甲供材及设备的采购对象 材料及设备品种 规格及价格提出意见 3 对预付工 程款及进度款的支付提出审核意见 4 参与对隐蔽工程的验收 并做好相关台帐 5 对完工的单项工程及时开展资料整理和结算 对结算价格提出审计意见 6 对监理出具 的有关单据进行再监督 3 合同以外价款调整方法 3 1 工程量清单及计价的调整内容包括 工程量 综合单价 主要材料 半成品 价 格 措施项目变更 合理工程索赔 具体方法如下 3 1 1 工程量的调整 工程实施过程中遇下列情况 应按实调整分部分项工程量清单项目的数量 3 1 1 1 工程量清单数量的误差按实计量调整 3 1 1 2 设计变更引起清单项目工程量的增减 3 1 1 3 设计变更引起新的工程量清单项目 3 1 2 综合单价的调整 除合同另有约定外 应按照下列办法确定 3 1 2 1 发包人提供的工程量清单的工程量有误 或设计变更引起工程量清单项目的 工程量增减 执行合同原有的综合单价 3 1 2 2 发包人提供的工程量清单项目漏项 或设计变更引起新的工程项目 其相应 综合单价的确定方法为 1 合同中有类似工程项目综合单价的 可参照合同中类似项目的综合单价计算确定 2 合同中没有类似工程项目综合单价的 由承包人参考 清单计价依据 提出适当 的综合单价 经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后乘以中标价 控 制价作为结算依据 中标价和控制价均应扣除暂列金额 暂估价总额部分 3 清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的 应以原综合单价为基础 仅就 变更部分调整其综合单价 3 1 3 材料市场价格波动引起合同价的调整 执行招标文件规定 3 1 4 措施项目变动引起合同价的调整 3 1 4 1 由于承包人改变施工技术措施 造成的价格变动 合同价不予调整 3 1 4 2 因发包人要求或工程量的增减改变原来施工技术措施 造成的价格变动的 应扣减相应的原施工技术措施合同价后 按工程量清单漏项的合同价调整方式 进行合同 价调整 3 1 5 工程索赔引起合同价的调整 工程索赔是指在合同履行过程中 对于并非自己的过错 而是由于对方责任所造成的 实际损失 向对方提出经济补偿的行为 索赔方依据合同约定和法律 法规的规定 按照索赔处理的原则和程序 在规定的时 间内提出包括索赔事件 索赔理由 索赔费用及有效证据的索赔报告 被索赔方或其委托 方应及时对索赔事件 费用 理由 证据进行调查 分析 判断及计算 核定索赔费用 凡索赔成立的 应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式 进行调整 4 4 履约保证金 4 14 1 履约保证金按照招标文件投标须知前附表 7 4 1 条约定支付至招标人账户 若未 按照招标人规定时间缴纳履约保证金 招标人有权取消中标人资格 并没收中标人的投标 保证金 4 4 2 2 履约保证金的退回按照招标文件投标须知前附表 7 4 1 条约定执行 5 5 工程进度控制 5 15 1 发包人根据本项目总体施工计划对工程各分部分项工程的进度目标确定之后 承 包人应采取各种措施确保本合同内各分部分项工程进度目标的实现 如果在工程实施某个 分部分项工程 承包人的实际进度滞后该分部分项工程进度目标 7 天以上 并无法确保该 分部分项工程进度目标的完成或承包人虽采取了一些措施 但仍无法按交工期交工时 监 理工程师应立即通知发包人 并抄送承包人 发包人向承包人发出书面警告通知 3 天后 发包人有权终止合同 也可将本合同工程中的一部分或剩余工作交由其他承包人或指定分 包人完成 因此所增加的一切费用由原承包人承担 5 2 工程拖延施工工期的处理 因施工方原因造成工程不能按计划工期完成的 业主单位根据拖延工期的严重程度采 用以下方法处理 1 督促施工单位采用突击方法赶工期 2 对严重拖延工期 经业主多次督促 施工单位拒不执行的 发包人可中止施工 合同 并和施工单位进行清算 同时按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工 原 施工单位须无条件配合 不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工 不得向发包人提出任 何索赔要求 5 3 措施项目变动引起合同价的调整 5 3 1 由于承包人改变施工技术措施 造成的价格变动 合同价不予调整 5 3 2 因发包人要求或工程量的增减改变原来施工技术措施 造成的价格变动的 应 扣减相应的原施工技术措施合同价后 按工程量清单漏项的合同价调整方式 进行合同价 调整 5 4 工程索赔引起合同价的调整 工程索赔是指在合同履行过程中 对于并非自己的过错 而是由于对方责任所造成的 实际损失 向对方提出经济补偿的行为 索赔方依据合同约定和法律 法规的规定 按照索赔处理的原则和程序 在规定的时 间内提出包括索赔事件 索赔理由 索赔费用及有效证据的索赔报告 被索赔方或其委托 方应及时对索赔事件 费用 理由 证据进行调查 分析 判断及计算 核定索赔费用 凡索赔成立的 应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式 进行调整 5 5 所有专业工程分包单位的选择必须经业主认可方为有效 5 6 项目部人员考核监督管理制度 5 6 1 机构设置 5 6 1 1 工程开工前 施工企业应成立项目部 并由公司行文组建 明确项目部名称 印章印模 以及管理人员名单和职责 5 3 1 2 项目部应在施工现场显著位置建立办公场所 不得租用民房用于办公 5 6 1 3 施工现场醒目处 应悬挂 五牌一图 和创优质工程 安全生产标准化工地 等宣传标语 主动接受社会各界的监督 五牌一图 内容和尺寸规格标准 由发包人制 定 5 6 1 4 项目部必须配备无线监控 电脑 打印机等办公设备 配备卷尺 塌落度桶 全站仪等必要的测量检测设备 5 6 2 人员配备 5 6 2 1 项目部管理人员包括项目负责人 技术负责人 施工员 质量员 专职安全 员 材料员 测量员 造价员和见证取样员等 项目负责人必须由本企业取得建造师注册证书和 三类人员 安全生产考核合格证书 B 证 人员担任 技术负责人必须由取得中级以上工程类专业技术职称证书的人员担任 专职安全员必须由本企业取得 三类人员 安全生产考核合格证书 C 证 人员担任 其他岗位管理人员必须具有省建设行政主管部门颁发的岗位资格证书 并与施工企业 签订劳动合同 5 6 2 2 项目部实行项目负责人制 项目负责人及项目部其他管理人员不得同时在两 个及以上工程项目中从事项目管理工作 5 6 3 监督管理 5 6 3 1 项目部成立时 所有管理人员须集中到发包人约谈 签署承诺书 保证到岗 到位履行岗位管理职责 所有人员证书交发包人押证 未经建设单位同意 管理人员不得擅自变更 管理人员不能履行岗位管理职责 建设 单位要求调整人员的 施工企业应及时进行调整 建造师每月在岗时间不得少于 25 天 否则招标人有权中止合同 5 6 3 2 项目部管理人员 应到岗到位履行岗位管理职责 每人每月在岗工作时间不 少于 25 天 5 6 3 3 项目部管理人员上下班实行签字考勤 考勤由总监理工程师负责 未到岗的 人员应及时在考勤表中注明 每天下午由总监签字盖章后 将考勤表报发包人业主代表处 5 6 3 4 项目部管理人员 在工作时间内应挂牌上岗 在施工现场时应戴安全帽 5 6 3 5 项目部管理人员要认真落实法律 法规赋予的法律责任 严格按照建设行业 有关规章 规范 标准及规范性文件的要求履行岗位职责 全面履行合同规定的各项义务 恪守职业道德 5 6 3 6 施工企业应对项目部的工作情况进行检查考核 以加强对人员的从业管理 规范管理人员执业行为 指导项目部有效地开展工作 每月检查考核时 应邀请发包人工 程技术部人员参加 并将检查考核结果报发包人 5 6 3 7 项目负责人必须按时参加每周工程调度会及发包人召开的有关工作会议 项 目负责人签署的各项工程资料必须加盖单位公章 或项目部 印章及个人执业印章 否则 视为无效资料 5 6 3 8 每周五上午召开的监理例会项目部所有管理人员必须参加 并签名 5 6 3 9 项目部接到监理通知单后 应及时进行整改和回复 5 6 4 违约处罚 5 6 4 1 项目部管理人员有下列行为之一 经监理部 发包人及有关管理部门确认后 由发包人下发违约处罚通知单 处以 1000 元以下违约金 1 项目部管理人员 违反本办法第 5 6 1 1 条 第 5 6 3 4 条 第 5 6 3 6 条 第 5 6 3 7 条 第 5 6 3 8 条 第 5 6 3 9 条规定的 2 项目部管理人员 违反第 5 6 3 2 条规定 每月到岗工作时间 15 天以上 不 满 25 天的 3 项目部管理人员 违反第 5 6 3 5 条规定 尚未导致不良工作后果的 5 6 4 2 项目部管理人员有下列行为之一 经监理部 发包人及有关管理部门确认后 由发包人下发违约处罚通知单 处以 5000 元以上 10000 元以下违约金 1 项目部违反本办法第 5 6 1 3 条规定的 2 项目部管理人员 违反第 5 6 3 2 条规定 每月到岗工作时间 15 天以上 不 满 20 天的 3 项目部管理人员 违反第 5 6 1 4 条规定 4 项目部管理人员 违反第 5 6 3 5 条规定 导致不良工作后果的 情节轻微的 5 6 4 3 项目部管理人员有下列行为之一 经监理部 发包人及有关管理部门确认后 由发包人下发违约处罚通知单 处以 10000 元以上 20000 元以下违约金 1 项目部违反本办法第 5 6 1 2 条规定的 2 项目部管理人员 违反第 5 6 3 2 条规定 每月到岗工作时间 5 天以上 不满 10 天的 3 项目部管理人员 违反第 5 6 3 5 条规定 导致严重不良工作后果的 或工程被 有关管理部门责令停工整改的 5 6 4 4 项目部管理人员有下列行为之一 经监理部 发包人及有关管理部门确认后 由发包人下发违约处罚通知单 处以 20000 元以上 50000 元以下违约金 1 项目部及管理人员 违反本办法第 5 6 2 1 条 第 5 6 2 2 条 第 5 6 3 1 条 规定的 2 项目部管理人员 违反第 5 6 3 2 条规定 每月到岗工作时间不满 5 天的 3 项目部管理人员 违反第 5 6 3 5 条规定 导致重大工程质量 安全事故 或发 生安全伤亡事故的 5 7 一般要求 由招标人和承包方根据工程实际情况另行约定 5 8 技术措施要求 本施工技术要求适用于本工程的施工及管理 当本施工技术要求与有关标准 规范 设计图纸等不一致时 以本施工技术要求为准 6 其他 1 建设单位按照 一卡通 管理规定 根据监理单位核定的工程量 当月形象进度 按月按比例专项拨付工资款 具体比例为 道路桥梁工程 15 20 房屋建筑工程 25 30 园林景观工程 20 25 承包方施工期间 其公司内部任何劳资纠纷 均由承包方自行解决 因承包方劳资纠 纷影响工程进度及项目声誉的 相关损失由承包人承担 承包人进场后 必须立即签订人口和计划生育工作责任状 建立工地流动人口登记档 案 定期向所在辖区计生部门通报信息等 2 总承包企业必须与指定银行签订委托支付协议 总承包企业 专业承包企业 应及时确 认劳务分包企业按月提供的农民工工资详细单 3 施工现场的运输车辆必须手续齐全 交通 交管 渣土管理部门对车辆的查验建设单位 不予协调 中标人自行处理解决 4 总包服务费 按实际发生额计取 不发生不计取 5 本合同文本未尽事宜 由合同签定双方在发生时具体商定 四 廉政合同 工程合同编号 廉政合同编号 工 程 项 目 建 设 廉 政 合 同 工程项目建设的基本情况工程项目建设的基本情况 建设单位 甲方 中标单位 乙方 工程名称 投资计划批准 机关及文号 资金来源 招标组织形式 工程造价 或预算 价 最高限价 中 标 价 中标建筑面积 建设工期 建设地点 招标方式 为加强建设工程领域中的廉政建设 规范工程建设单位 中标单位双方的 各项活动 防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为 保护国家 集体和 当事人的合法权益 根据 反对不正当竞争法 建筑法 招标投标法 等法律法规和廉政建设有关规定 特订立本廉政合同 第一条 甲乙双方的权利和义务 一 严格遵守国家关于市场准入 勘测设计 施工监理 招标投标 工 程施工 设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策 以及廉政建设 的各项规定 二 严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件 自觉履行合同 三 业务活动坚持公开 公平 公正 诚信 透明的原则 除法律法规 认定的商业秘密和合同文件另有规定之外 双方人员不得为获取不正当的利 益 就工程费用 材料供应 工程量变更 工程验收 工程质量等问题进行私 下商谈或达成默契 而损害国家和集体利益 违反工程建设管理规章制度 四 建立健全廉政制度 开展廉政教育 设立廉政公示牌 公布举报电 话 监督并认真查处违法违纪行为 发现对方在业务活动中有违反本合同行为 的 有及时提醒对方纠正的权利和义务 情节严重的 有向其上级有关部门举 报 建议给予处理并要求告知处理结果的权利 第二条 甲方的责任 甲方的领导和从事该工程项目的工作人员 在工程项目的事前 事中 事 后应遵守以下规定 一 不准向乙方索要或接受回扣 礼金 有价证券 贵重物品和好处费 感谢费等 不准在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用 二 不准参加乙方安排的超标准宴请和健身 娱乐等活动 不得接受乙 方提供的通讯工具 交通工具和高档办公用品等 三 不准要求 暗示和接受乙方为个人装修住房 婚丧嫁娶 配偶子女 的工作安排以及出国 境 旅游等提供方便 四 配偶 子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应 工程 分包 劳务等经济活动 五 不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定 外的材料 设备和服务等 第三条 乙方的责任 乙方应与甲方保持正常的业务交往 按照有关法律法规和程序开展业务工 作 严格执行工程建设的有关方针 政策 尤其是有关强制性标准和规范 并 遵守以下规定 一 不准以任何理由 任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金 有价证券 贵重物品等 二 不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费 用 三 不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身 娱乐和 旅游等活动 四 不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具 交通工具和高档 办公用品和装修住房等 第四条 违约责任 一 甲方工作人员违反本合同第一 第二条责任行为的 按照管理权限 依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理 涉嫌犯罪的 移交司 法机关追究刑事责任 二 乙方工作人员违反本合同第一 第三条责任行为的 可由有关行政 主管部门对乙方给予扣减应付工程款的 1 3 从工程项目质量保证金中扣 或者中止工程项目建设合同 并按照管理权限 依据有关法律法规和规定给予 党纪政纪处分或组织处理 涉嫌犯罪的 移交司法机关追究刑事责任 给甲方 单位造成经济损失的 应予以赔偿 情节严重的 甲方可以提请相关监督管理 部门给予 禁止乙方一至三年内参与南谯区招标采购活动 的处罚 三 乙方如将部分辅助项目合法分包的 乙方有责任向分包方交待本合 同的具体内容 并严格执行本合同之规定 四 甲方人员向乙方索贿 经乙方或其他线索检举 凡举报属实的 由 查办案件的机关 单位 依照有关规定对举报人实行奖励 五 乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员 工程监理 财务审计及中介 方人员 被纪检监察机关或司法机关立案查实的 甲方有权中止工程建设合同 由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担 可在工程结算款中 扣除 六 甲乙双方人员赠送 贿赂 接受或索要钱物的行为 如果一方发生 另一方当事人应立即主动报告本单位领导和南谯区纪委监察局或向检察机关举 报 对不主动报告情况的有关人员 一经查实 视情节轻重给予批评教育 党 纪政纪处分 依法追究刑事责任 七 凡是未按规定签定 工程廉政合同 的工程项目 相关监督管理部 门不予办理工程建设项目施工许可证等相关手续 甲方不得擅自同意乙方进行 施工 勘察 设计 监理 审计 评估 违者将由南谯区纪委监察局追究党 纪政纪责任 八 工程竣工验收时 甲方要填写 工程建设廉政合同履行情况报告表 报南谯区纪委监察局签署意见后 方可办理竣工验收手续 否则不予办理 第五条 双方约定 本合同由南谯区纪委监察局监证 并对本合同履行情 况进行监督检查 第六条 本合同作为附件 与主合同具有同等法律效力 甲乙双方签署后 立即生效 第七条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格 工程资金结清时止 第八条 本合同一式五份 由甲乙双方各执一份 南谯区纪委监察局一份 区住房和城乡建设局一份 区招标采购管理局一份 甲 方 单 位 盖章 乙 方 单 位 盖章 法定代表人 法定代表人 或委托代理人 或委托代理人 地 址 地 址 电 话 电 话 年 月 日 年 月 日 监督机关 盖章 举报电话 年 月 日 工程建设廉政合同履行情况报告表工程建设廉政合同履行情况报告表 工程名 称 建设单 位 报告时 间 甲 方 廉 政 合 同 履 行 情 况 年 月 日 签章 乙 方 意 见 年 月 日 签 章 纪 检 监 察 机 关 意 见 年 月 日 签 章 第六章第六章 工程量清单工程量清单 在滁州市公共资源交易中心 发布 第七章第七章 图图 纸纸 在滁州市公共资源交易中心 发布 第八章第八章 技术标准和要求技术标准和要求 1 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 2001 2 建筑装修工程质量验收规范 GB50210 2001 3 建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范 GB50242 2002 4 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303 2002 5 建筑设计防火规范 GBJ16 87 6 室外排水设计规范 GB50014 2006 7 给水排水工程结构设计规范 GBJ69 84 8 其他现行的有关规范 行业标准 9 如国家对上述标准规范有调整 按最新标准和规范为准 10 其他标准和要求 其他标准和要求 工程材料及施工技术规范要求 工程材料及施工技术规范要求 各种材料必须满足以下要求 1 1 塑胶跑道面层技术参数及要求 塑胶跑道面层技术参数及要求 1 胶水技术参数 纯 MDI 环保体系 不含高毒性原料 TDI 100 固含量 不含苯 甲苯 二甲苯等有毒 有害物质 需提供中国 田径协会田径场地人工合成面层检测实验室提供的胶水检测报告证明 含 MDI 不含 TDI 挥发性有机物含量达到国标 GB18583 2008 要求 本项目所使用的环保胶水必须满足以下参数指标 序号序号检检 测测 项项 目目技术指标技术指标 1 总挥发性有机物 g L 100 2 苯 g kg 未检出 3 甲苯 二甲苯 g kg 未检出 4 TDI 甲苯二异氰酸酯 g kg 未检出 5 MDI 二苯基甲烷二异氰酸酯 g kg 检出 胶水制造商必须具有 胶水制造商必须具有 1 1 胶水为 胶水为 MDIMDI 体系 体系 2 2 胶水无氯化石腊添加剂 胶水无氯化石腊添加剂 3 3 提供胶水制造商的工商营业执照复印件 提供胶水制造商的工商营业执照复印件 ISO9000ISO9000 1400014000 1800018000 系列体系系列认证证书复印件加盖公章 系列体系系列认证证书复印件加盖公章 4 4 塑胶跑道材料制造商必须提供经质量技术监督局批准颁发的企业标 塑胶跑道材料制造商必须提供经质量技术监督局批准颁发的企业标 准 准 5 5 胶水生产厂商必须有注册商标 胶水生产厂商必须有注册商标 本次招标使用环保胶水 中标候选人在领取中标通知书之前应提供胶本次招标使用环保胶水 中标候选人在领取中标通知书之前应提供胶 水制造商对该工程的单项授权书原件和上述资料 不能提供授权书原件和水制造商对该工程的单项授权书原件和上述资料 不能提供授权书原件和 上述资料的 可以废除其中标资格 上述资料的 可以废除其中标资格 2 2 塑胶跑道铺设技术要求 塑胶跑道铺设技术要求 塑胶跑道采用 13mm 透气型 塑胶跑道物理性能技术参数 序号序号检检 测测 项项 目目技术指标技术指标 1拉伸强度 Mpa 0 4 2拉断伸长率 40 3冲击吸收 35 50 4垂直变形 mm 0 6 2 5 5抗滑值 BPN20 47 6阻燃性 级 1 级 7检测结论 所检项目符合国标 GB T 22517 6 2011 GB T 14833 2011 规定要求 塑胶跑道化学性能技术参数 序号序号检检 测测 项项 目目技术指标技术指标 1苯 mg kg 未检出 2 甲苯和二甲苯 mg kg 未检出 3 甲苯二异氰酸酯 mg kg 未检出 4铅 mg kg 38 5镉 mg kg 2 2 6铬 mg kg 1 7 7汞 mg kg 1 8检测结论 所检项目符合国标 GB T 22517 6 2011 GB T 14833 2011 规定要求 塑胶抗老化性能 为保证塑胶跑道使用寿命 塑胶跑道在 UV 老化 氙灯 照射 168h 后拉伸性能符合国标 GB T 14833 2011 或 GB T 22517 6 2011 抗老 化性能要求 检测项目指