山西省建设工程施工合同,jf_第1页
山西省建设工程施工合同,jf_第2页
山西省建设工程施工合同,jf_第3页
山西省建设工程施工合同,jf_第4页
山西省建设工程施工合同,jf_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1/13山西省建设工程施工合同,jfJFXX0001山西省建设工程施工合同工程名称:发包单位:承包单位:监理单位:勘察设计单位:山西省工商行政管理局山西省建设厅制定山西省建筑企业家联合会建设工程施工合同第一部分协议书发包人:承包人:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:2/13工程地点:工程内容:建筑面积m2:建筑高度或跨度m,结构类型:框架,层数层,其它群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:2)竣工日期:合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款金额:¥元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件、答疑文件、投标书及其附件3/134、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单及预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定自双方签章后生效。发包人:承包人:住所:太原市桃园南路西一巷7号住所:法定代表人:法定代表人:4/13委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。5/13项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。6/13工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数建设工程施工合同JFXX0001山西省工商行政管理局山西省建设厅山西省建筑企业家联合会制定第一部分协议书发包人:承包人:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程内容:工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数天四、质量标准7/13工程质量标准:五、合同价款金额:元¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:年月_日合同订立地点:本合同双方约定_后生效。发包人:承包人:住所:法定代表人:委托代表人:电话:传8/13真:开户银行:账号:邮政编码:住所:法定代表人:委托代表人:电话:传真:开户银行:账号:邮政编码:第二部分通用条款本合同采用建设工程施工合同范本中通用条款。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件合同文件及解释顺序语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外,还使用语言文字。适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:适用标准、规范合同文件组成及解释顺序:适用标准、规范的名称:发包人提供标准、规范的时间:国内没有相应标准、规范时的约定:图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数:JFXX00019/13山西省建设工程施工合同工程名称:发包单位:承包单位:监理单位:勘察设计单位:山西省工商行政管理局山西省建设厅制定山西省建筑企业家联合会特别提示1、本合同是依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、山西省合同监督管理条例、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,建设工程价款结算暂行办法、建设工程施工合同国家示范文本等法律、法规、文件制定的示范文本,供当事人双方约定采用。2、建设工程施工活动中,承发包双方应依法订立书面合同。承发包双方在使用本合同文本时,应认真审查并严格10/13执行合同中每一条款,其中工程款支付、竣工验收与结算、质量保修等关键性条款不得与国家现行法律法规相抵触。3、签定合同前,发包人要验看承包人的企业法人营业执照和企业资质证书。与分公司签订合同,除验看其营业执照和企业资质证书外,合同应加盖分公司的上级公司的合同专用章。4、本合同文本由山西省工商行政管理局、山西省建设厅、山西省建筑企业家联合会共同制定,由省工商行政管理局和省建设厅指定印刷企业印刷,并负责监制。任何单位和个人不得擅自翻印和出售。当事人需使用示范文本,可到当地工商行政管理部门和建设部门领取。5、在山西省境内施工的建设项目应以本合同文本备案。11/13第一部分协议书发包人:承包人:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:建筑面积:,建筑高度m或跨度m,结构类型:,层数层其他:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期计划开工日期:计划竣工日期:合同工期总日历天数天。四、质量标准12/13工程质量标准:五、合同价款金额:元¥:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论