服装包工包料加工合同书

1/16服装包工包料加工合同书服装加工合同定作方：_承揽方：_根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则，经友好协商达成如下合同条款，共同遵守执行。第一条加工成品品名：_货号：_面料：_颜色：_尺码：_第二条服装数量1、计量单位：套2、数量：_套，其中_码_套，_码_套，_码_套，_码_套。第三条原材料的提供由乙方提供原材料，甲方确认，具体见下：材料名称：质量：第四条服装质量2/16加工成品质量按样衣或工艺单执行，样衣由甲方保管，作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。第五条服装款式和规格1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。.2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式第六条报酬1、加工单价：_元/套2、总金额：小写_第七条包装方式内用_包装，外用_包装，包装费由_方承担。第八条服装交付1、交货地：2：运输费用由甲方负担。3:产品的交货期限：_年_月_日。第九条服装验收1验收期间：_年_月_日之前。2、验收地点：_。2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头，准确无误后方可抽样。3/163验收方式：产品按30抽检，抽样标准为：随机。4、验收标准：与样衣款式、做工一致5、验收包括：商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况，以验收标准为依据判定合格与否。6、经首次检验不合格的加工成品，甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。第十条定金/预付货款甲方应于_年_月_日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，无权请求返还定金，乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须返还定金。甲方应于_年_月_日前向乙方交付预付款_元；甲方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还；乙方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。第十一条报酬结算1、转账结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。2、终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。4/163、甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在当日内付清乙方全部货款。第十二条留置权如甲方未支付价款，在双方没有例外约定时，乙方对完成的服装享有留置权。第十三条违约责任1、甲方的违约责任制作中途未经过双发同意，私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿乙方因此造成的损失。中途废止合同，偿付甲方的未履行部分价款总值的50的违约金。超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第二款规定偿付违约金外，还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限15日不领取定作物的，乙方有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬、保管、保养费后，退还给甲方；变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时，甲方还应补偿不足部分；如定作物不能变卖，应当赔偿乙方的损失。2、乙方的违约责任、乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。、按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方每日2%的货款作为违约金。未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，5/16应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。未经甲方同意，提前交付定作物，甲方有权拒收。第十七条争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，协商不成的，按依法向人民法院起诉。第十八条其他约定本合同经双方签字后于_年_月_日起生效，到全部货款结清之日为止。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各执一份；甲方：_乙方：_电话：_电话：_年_月_日_年_月_日领头雁服饰加工合同委托方：广州领头雁服饰有限公司承揽方：_一、委托加工项目：加工生产广州领头雁服饰有限公司旗下“”品牌服饰。二、委托加工方式6/161.乙方包工包料。乙方必须依照合同规定选用面料、辅料，所选面料辅料必须符合质量要求，不能以次充好。2.由甲方提供包装袋、商标、吊牌等。乙方在生产过程中应该严格把控及以上约定的辅料的使用，不得浪费，损坏率不得超过2%，超出部分按照每套5元从我公司采购原样。三、质量要求及技术标准1.质量要求严格按照样衣或双方约定的质量标准进行生产。四、乙方对质量负责的范围及期限1.面料质量的确认;3.缝纫手工艺的确认;4.其他内在隐藏的质量问题的确认;5.乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题;6.甲方允许乙方制作误差率为千分之二。五、技术资料、图纸提供办法及保密要求1.甲方提供服装款式、样衣或者标志图案等图样的技术资料;乙方应该妥善保管，不得转借，转让第三方使用。2.乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售;7/163.未经甲方许可，乙方不得留存服装样品或者相关的技术资料。六、验收标准、方法和期限甲方以合同约定的交货日期严格按照样品验收，并派业务员跟单，其食宿由乙方负责。七、交货日期及货号、颜色、数量1.采用波段式交货期。2交货明细。八、包装要求及交货地点、运输方式1.乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装。2.于甲方指定的地点：。3.运输方式货运；运费由乙方承担。九、交付金额及销售期限1.自签定合同日起，甲方支付乙方订货总额%做为货款。2.交货根据质量标准，经仓库及跟单员验收确认后，交付总货款的_%;3.在销售期内无其他违反合同条款情形的支付_%余款;4.销售期限：_。十、结算方式1.甲方以银行划转方式与乙方结算。8/16乙方银行帐户为：银行户名：_开户银行：_银行账号：_十一、违约责任1.乙方必须严格按照双方规定的时间交货，如逾期交货的：其他均按照以下方式执行，逾期3天内加工费按照总加工费用的97%结算;逾期5天内按照总加工费的95%结算;逾期10天内的按照90%结算;逾期15天以上的，按照70%结算;逾期20天以上的按照50%;30天以上的本公司有权拒付加工费，且由乙方承担违约金，违约金为合同总金额的50%；造成甲方损失的，甲方有权向乙方主张赔偿。2.乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时，甲方有权要求乙方承担重作、减少价款或赔偿损失等违约责任。3.乙方若违反甲方的保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并视实际情况要求乙方承担赔偿责任;4.乙方无权销售本合同中涉及的加工产品，如乙方私自销售本合同签订的加工品，甲方有权解除合同，乙方应当按该批产品总金额的10%支付违约金;5.乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系，乙方若有此行为，甲方有权终止加工合同，若由此造成甲方损失，甲方有权追究其违约法律责任。9/166.乙方对此合同中所有关于甲方的公司资料具有保密权。十二、解决合同纠纷的方式本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方须在甲方公司所在地人民法院予以诉讼。十三、其它事项本合同附件与加工工艺单，传真件，复印件同主合同具有同等法律效力。甲方：_乙方：_授权代表：_授权代表：_年_月_日_年_月_日*工程安装工程施工合同合同编号：*发包人：*有限公司承包人：*建设集团有限责任公司日期：二0一*年*月*日目录一、工程概况及承包范围?3二、合同工期?310/16三、承包方式及合同价款、付款方式?4四、双方职责?7五、设备和材料供应、检验、验收、保管?9六、质量、技术要求与保修?11七、环境、文物保护?12八、安全文明施工及现场管理?12九、供应商、农民工管理及工资支付?13十、违约责任?13十一、保险?14十二、不可抗力?15十三、索赔?15十四、合同争议的解决?16十五、合同解除?16十六、合同生效11/16及其它?16附件1：工程质量保修书?20附件2：安全和文明施工协议?22附件3：环保、安全协议?27附件4：工程安全协议?31附件5：民工工资支付承诺书?34附件6：工程量清单报价表?35附表7：本工程主要节点及控制计划?36附表8：承包人投入本工程的管理人员情况表?37附件9：设计变更及变更设计费用的管理办法?38变更设计申请单?43变更设计执行情况反馈单?44设计联系函?45附件10：承兑领取授权委托书?46发包人：*有限公司承包人：*建设集团有限责任公司依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，经发包人组织招标，承包人自愿投标，双方平等协商，由承包人承担*安装工程的施工任务，为明确双方在施工过程中的权利、12/16义务和责任，双方本着遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，签订本合同。本合同由以下文件构成，并互为说明；如出现含糊和歧义时，应按以下先后顺序解释，同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则；如发包人对该含糊和歧义向承包人发布任何指示加以解释和澄清，则以此类指示为优先解释文件。本合同中标通知书合同附件施工图纸工程规范经发包人认可的工程量清单经发包人认可的投标文件澄清答疑招标文件的澄清答疑投标文件招标文件此外，合同文件还包括合同履行过程中发包人和承包人另行商定的其他合同性质的文件。如各方签署、签发、签收的与本合同履行有关的协议、信函、纪要、备忘录、书面往来、有关工程的洽商变更等书面协议等文件亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其它合同文13/16件的相互关系而定。如果由于任何原因使得本合同中的某些条款或约定无效或无法履行，这种情况不应影响到本合同中其他条款或约定的有效性，也不应在任何方面使得本合同完全失效。如果发生上述情况并且双方认为有必要对已经无效或无法履行的条款或约定进行修改时，双方应本着不改变本合同的最终目的并最大限度地保证本合同的最终目的不受影响的原则进行修改和协商。一、工程概况及承包范围1、工程名称：*安装工程2、工程地点：*施工现场3、工程承包范围及要求1）工程承包范围：*2）工程主要内容如下：*本安装工程还包括施工单位之间相互配合的各项工作，具体包括各工程完工后的维修工作、相互配合工程的一切配套工程，配合发包人要求的安全、文明施工；还包括施工机械、劳务、合同约定承包方供应的材料、消耗性材料、施工措施、对内和对外实验检验、材料报验、调试的费用以及承包人进行正常施工须发生和应考虑的间接费用、利润、税金、保险、风险包干费等；14/16施工过程中如有第三方需要租用承包人的设备、施工机具、水源、电源等，由发包人项目经理协调，费用由租用方直接支付给承包人；合同工程量清单或施工图中没有的，但现场项目部根据现场实际情况或者业主方要求必须增加的工作内容；除上述各项，工程范围和内容中未提及的但在施工图中有的均在本工程承包范围。3）工程接口和范围施工区域详见总图；二、合同工期1、开工日期：*年*月*日，具体以发包人项目要求为准；竣工日期：20*年*月*日，共*工日，同时满足工程节点和总包合同的工期要求。具体工程节点：详见附件工程主要节点及控制计划2、由于如下原因工期可顺延，但必须进行延期签证：发包人批准的工期延期；因不可抗力的停工。3、由于项目业主原因导致工程停工，工期相应顺延，承包人因此发生的停工损失和二次进场的费用由承包人承15/16担。4、由于业主原因赶工，业主支付的赶工费用由承包人收益。三、承包方式及合同价款、付款方式1、合同承包方式及价格组成本合同包工、包料、包工期、包验收、包质量、包安全文明施工，采用固定全费用综合单价承包方式，暂定总金额为人民币*元整。该综合单价包括完成本合同承包范围全部工作所需的费用和拟获得的利润，含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、规费、利润、税金、保险、文物保护费、试验费、检测费、赶工费、装卸费、储运费、验收备案、风险费与相关单位协调费、配合费等其他一切费用。本合同范围内工程所涉及到的垂直和水平运输、二次搬运以及其他按照本合同条款规定的发包人不提供的机械、设备、措施，均由承包人自行提供，且此部分费用已含在合同综合单价中。关于设计变更、变更设计、设计联系函均由发包人设计院确定，设计变更和属于设计原因而批准的变更设计，导致工程费用的增减，按总合同相关条款执行；属于施工方原因而批准的变更设计或设计联系函，所发生的费用增加不计，所发生费用减少按照实际减少量计算。具体实施16/16办法按照发包方下达的关于设计变更及变更设计费用管理办法执行见附件九。说明：1)、所有工程量计算规则执行XX建设工程工程量清单计价规范，按经发包人确认的按照实际施工图计算的工程数量乘以固定综合单价进行进度款项的支付。2