建设工程施工合同案例.doc

建设工程施工合同案例 案例分析案例一某综合办公楼工程,建设单位甲通过公开招标确定本工程由乙承包商为中标单位，双方签订了工程总承包合同。 由于乙承包商不具有勘察、设计能力,经甲建设单位同意，乙分别与丙建筑设计院和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。 勘察设计合同约定由丙对甲的办公楼及附属公共设施提供设计服务，并按勘察设计合同的约定交付有关的设计文件和资料。 施工合同约定由丁根据丙提供的设计图纸进行施工，工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。 合同签订后，丙按时将设计文件和有关资料交付给丁，丁根据设计图纸进行施工。 工程竣工后，甲会同有关质量监督部门对工程进行验收，发现工程存在严重质量问题，是由于设计不符合规范所致。 原来丙未对现场进行仔细勘察即自行设计导致设计不合理,给甲带来了重大损失。 并以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任，乙又以自己不是设计人为由推卸责任，甲遂以丙为被告向法院提起诉讼。 问题1.本案例中，甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签定的合同是否有效?并分别说明理由。 2.甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?为什么?3.工程存在严重质量问题的责任应如何划分?答案1.合同有效性的判定: (1)甲与乙签定的总承包合同有效。 根据合同法和建筑法的有关规定发包人可以与总承包单位订立建设工程合同,也可以分别与勘察人，设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。 (2)乙与丙签定的分包合同有效。 根据合同法和建筑法的有关规定，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。 (3)乙与丁签定的分包合同无效。 根据合同法和建筑法的有关规定承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。 建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。 因此，乙将由自己总承包部分的施工工作全部分包给丁，违反了合同法及建筑法的强制性规定，导致乙与丁之间的施工分包合同无效2.甲以丙为被告向法院提起诉讼不妥。 甲与丙不存在合同关系，因为乙作为该工程的总承包单位与丙建筑设计院之间是总包和分包的关系，根据合同法及建筑法的规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。 3.工程存在严重质量问题的责任划分为:丙未对现场进行仔细勘察即自行进行设计导致设计不合理，给甲带来了重大损失，乙应对工程建设质量问题向甲承担责任。 案例二某施工单位根据领取的某200两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。 该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。 合同工期为8个月。 甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。 乙方亦口头答应。 工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。 两个月后，返完毕。 结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。 乙方认为临时停工是甲方要求的,乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。 甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。 乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题1该工程采用固定价格合同是否合适?2该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?参考答案1.因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。 该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 2.根据中华人民共和国合同法和建设工程施工合同(示范文本)的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。 若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。 否则在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。 本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。 在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。 乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据民法通则之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。 甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。 工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例三某厂房建设场地原为农田。 按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下200m处。 为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。 某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务，并与建设单位签订了固定价格合同。 然而，施工单位在开挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。 问题1在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办?2对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后，甲乙双方需要注意哪些时效性问题?3。 根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工工效降低。 在施工中又发现了较有价值的出土文物，造成承包商部分施工人员和机械窝工，同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用。 请问承包商应如何处理此事?答案1.在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，及时通知甲方，要求对工程地质重新勘察并对原设计进行变更。 2.在出现变更工程价款和工期事件之后，主要应注意 (1).乙方提出变更工程价款和工期的时间； (2)甲方答复的时间； (3).双方对变更工程价款和工期不能达成一致意见时的解决方式和时间。 3. (1)在接到设计变更图纸后的14天内，向甲方提出变更工程价款和工期顺延的报告。 甲方应在收到书面报告后的14天内予以答复，若同意该报告，则调整合同；若不同意，应进一步与甲方就变更价款协商，协商一致后，修改合同。 如果协商不一致，按工程承包合同争议的处理方式解决。 (2)发现出土文物后，首先应在4小时内，以书面形式通知甲方，同时采取妥善的保护措施；其次向甲方提出措施费用补偿和顺延工期的要求，并提供相应的计算书及其证据。 案例四某工程项目通过公开招标方式确定了三个不同性质施工单位承担该项工程的全部施工任务，建设单位分别与A公司签订了土建施工合同；与B公司签订了设备安装合同；与C公司签订了电梯安装合同。 三个合同协议中都对甲方提出了一个相同的条款，即“建设单位应协调现场其他施工单位，为三公司创造可利用条件”。 合同执行过程中，发生如下事件事件一A公司在签订合同后因自身资金周转困难，随后和承包商D公司签定了分包合同，在分包合同中约定承包商D按照建设单位（业主）与承包商A约定的合同金额的10%向承包商A支付管理费，一切责任由承包商D承担。 事件二由于A公司在现场施工时间拖延5天，造成B公司的开工时间相应推迟了5天，B公司向A公司提出了索赔。 事件三顶层结构楼板吊装后，A公司立刻拆除塔吊，改用卷扬机运材料作屋面及装饰，C公司原计划由甲方协调使用塔吊将电梯设备吊上9层楼顶的设想落空后，提出用A公司的卷扬机运送，A公司提出卷扬机吨位不足，不能运送。 最后，C公司只好为机房设备的吊装重新设计方案。 C公司就新方案的实施引起的费用增加和二期延误向建设单位提出索赔。 问题1.事件一中A公司的做法是否符合国家有关法律规定？其行为属于什么行为？2.事件二中B公司向A公司提出索赔是否正确？如不正确，说明正确的做法。 3.事件三中C公司向建设单位提出的索赔是否合理？理由是什么？参考答案1.A公司的做法不符