内部经营承包责任合同

内部经营承包责任合同（分支机构）甲方：建设有限公司地址： 法定代表人：电话： 传真：乙方：所住地址： 身份证地址：身份证号码： 现系建设有限公司合同工电话号码：第一章 总则第一条：本合同根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国建设工程质量验收标准、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国担保法、中华人民共和国质量管理条例、中华人民共和国安全生产管理条例等法律法规及行业规定，经双方平等自愿协商，就建立企业内部科学规范竞争机制，特制定本合同，以兹双方共同遵守：第二条：本合同的组成部分一、甲方与建设方（业主）所签订的施工合同、各项补充合同（协议）、会议纪要、情况说明、承诺书等法律文件简称“主合同”；二、招标标书；三、投标报价保证书；四、履约保证书；五、六、七、八、第三条：分支机构名称及概况：名称 承包辖区范围为深圳市区内。承包期限：承包期暂定 年，即 年 月 日起至 年 月 日止（为承包年度对外承接建设项目的年限）。承包期内工程未完承包时间顺延至工程竣工决算交付使用民及责任终了时间止。第二章 承包经营原则第四条：经营范围，由乙方依照主合同和本责任合同全部条文履行义务，直至合同履行完毕。第五条：乙方承包所属项目工程均由自己优化组合人员、技术、设备和自有资金，严禁乙方以本责任工程项目或项目负责人（项目经理）的名义对外融资、借款、贷款、项目担保、非法转包、违法分包等，并按规定健全管理制度和会计账务。第六条：收益分配。乙方承包工程的所得纯利润归乙方享有，并按财务制度分配，而对其债务、亏损、质量、安全等损失由乙方承担经济和法律责任，乙方作为工程直接责任人对工程质量承担终身责任，乙方不得以任何理由和借口推卸责任。第七条：税、费的解缴。、乙方必须按税法及税务部门的规定依法缴纳税费，严禁拖税、抗税、漏税等违法行为的行为发生。、乙方有能力依法开展纳税汇算的，乙方应当按月将当月相关财务资料报送甲方备查；如乙方无能力开展纳税汇算业务，应当住的向甲方提出派员建账，其相关权利义务双方另签协议约定。否则，乙方将以纳税人直接责任人身份承担由此产生的各种经济法律后果。第八条：工程款的支付管理乙方承包项目工程款实行银行转账收支结算，工程款必须转入甲方指定开设的银行账户，由甲方监督管理，依照川长建集团司（）号文件规定支付使用，杜绝工程款挪用它用的发生。第九条：承包工程项目上出现的医药、劳保、福利、保险以及包括乙方的工资等费用的支付。全部由乙方支付为原则，乙方承包期间，工程项目必须参加项目保险及人身伤害保险。参加工程项目的全部人员，（含甲方派驻人员）的人身保险、医疗、卫生、劳保用品、福利保险和发生病、伤（包括轻、重伤）、残疾、死亡及造成另一方人员的伤亡事故等（不论原因），全部由乙方承担支付责任和民事赔偿责任。乙方不得上下推卸责任。第三章乙方承包缴纳甲方经济指标第十条：乙方缴纳甲方内部承包费标准乙方承包的分支机构，按年度定额包干标准 万元年。大写 拾 万元。按单位工程之和，结算总造价 %交纳甲方开办费、派驻人员经费月均 元月。第十一条：乙方向甲方交纳“管理费” “开办费”的方法分支机构按年度定额包干交纳承包管理和履约保证金的时间为在签定本“经营承包责任合同”时一次性交清，实行先交款在经营的原则。开办费实行半年结算交纳。派驻人员经费，实行按季度结算交纳。第四章 履行保证主合同成立后，签订“承包经营责任合同”时乙方以自有资产向甲方履约担保如下：第十二条：乙方自有资金（无向社会、单位或个人借贷资金）向甲方交纳履约质押保证金。 一、签订本责任合同时，交纳履约保证金人民币 元，大写 万元 二、乙方向业主交纳的履约保证金、质保金、投标保证金、低价保证金、民工工资保证金等交款收据原件交由甲方（以收款收据为准）为质押履约保证金。第十三条：乙方向甲方提供资产抵押履约保证（资产由乙方保管使用）。一、 乙方在中国境内的固定资产（含投资、家庭等共有资产）。二、 乙方在中国境内的流动资产（含投资、入股等共有资产）。如乙方在该期间转移或再为第三方设定抵押，将视为恶意不履行合同，甲方有权单方解除合同，并追究乙方违约责任。第十四条：乙方履约保证结算支付及解除保证资产期限。乙方向甲方交纳的质押履约保证担保金和提供的抵押保证担保资产无时间限制期限，直至乙方承包项目竣工验收达到标准交付使用，并对民工工资、材料款、租赁款及其工程项目相关的全部应付款支付完毕和民事责任纠纷全部终止后方能结算支付乙方质押金，及解除抵押资产担保。第十五条：乙方前述资产抵偿债务后仍不足清偿债务时，仍由乙方继续承担清偿债务责任，及其产生的法律后果责任直至全部责任履行终了后止。第五章 工程质量管理第十六条：乙方承包的项目工程、工程质量严格按照2007年最新建筑工程施工质量验收标准规范及国家强制性条文和ISO9001;2000质量管理体系标准进行照图施工，不得改变图纸和降低标准，严格施工工序管理和验收规范操作规程施工。第十七条：工程质量标准依照主合同约定的标准执行，对建筑材料配件设备砼试块及隐蔽工程经检验合格，未经检验或检验不合格不得使用及进行二道工序施工。工程质量由乙方承担终身责任，乙方不得上下推卸责任。第十八条：乙方对项目工程必须建立健全施工管理制度和施工日志登记建档制度，施工技术管理人员必须符合工程规模规范的要求，持证上岗。第六章 安全生产管理第十九条：乙方必须严格执行“安全第一、质量为本、预防为主”的方针，建立健全安全管理制度，把安全生产工作纳入议事日程，对施工现场操作人员和管理人员必须责任落实到人，持证上岗、对号就位。杜绝无证上岗，确保安全生产安全。第十二条：做好施工现场管理，认真按_。第七章 印章保管使用第二十一条：乙方确认严格按照_.第八章 双方确认本合同的权利和义务第二十二条：甲方的权利和义务一、有权依照本合同和主合同监督乙方履行合同义务；二、享有乙方缴纳内部承包费、开办费、会机会算费的使用分配权；三、若乙方违约，有权解除合同或变更承包人并追究违约责任，收取违约金追偿赔付损失；四、按本合同条款维护乙方依法经营，自负盈亏权；五、根据乙方书面要求派驻工程专业技术员、管理员帮助指导工作；六、根据乙方要求提供工作上的协调服务；第二十三条：乙方的权利和义务一、享有本合同规定的权益，抵制本合同之外的干预行为；二、享有甲方提供工作中的协调服务；三、享有甲方提供工程技术人员和管理人员帮助指导工作；四、认真贯彻履行本合同及主合同全部义务并承担不履行义务的民事责任；五、遵守维护甲方规章制度，保护甲方利益不受损害；六、认真贯彻执行_。第九章 双方确认违约责任第二十四条：本合同是在双方平等自愿的基础上签订的，双方必须全面履行合同义务。若一方违反合同约定就视为违约，向守约方支付违约部分20%做为违约金，并承担其他经济责任。其它各条有约定的按约定。第二十五条：甲方违约责任（前述有约定从其约定）甲方违反本合同条文及干预本合同之外乙方的合法经营行为或因甲方过错给乙方造成直接经济损失，由甲方承担赔偿乙方直接经济损失。第二十六条：乙方违约责任（前述有约定从其约定）一、延误工期竣工交付和拖欠税、费的违约责任为赔偿损失、支付违约金，甲方有权单方解除本合同。前期一切经济民事责任由乙方承担。1、乙方已完工程量按照业主、监理签证认可和审计结论的工程量为乙方已完工程量。2、甲方按照中标单价的70%向乙方结算已完成工程量价款，盈亏由甲方自负。对未完工程（不论原因）乙方另承担中标单价总额30%的违约金，该违约金从乙方已完成工程量下调后的价款总额及向业主交纳的各种保证金中扣出（甲方将该笔违约金作为未完和全工程的竣工保护备用费）；未完工程由甲方收回实施完成。盈亏由甲方自负，与乙方无关。3、工程项目前期所发生的全部费用（招投标费、开办费、临设费、工资材料、租赁费、内部承包费、税金、差旅费及其它任何形式的全部费用等）均由乙方承担支付完毕实行自负盈亏，对民事责任纠纷承担终结责任，工程质量承担终身直接责任人的法律责任，乙方不得以任何理由推卸责任。4、乙方所交甲方和业主各项履约保证金、质押金、抵押金，待乙方应付款项支付完毕和民事责任及纠纷结后方能结算支付乙方。5、竣工验收交付后，业主扣留的各项资金（质保金），按主合同约定，质保期满业主支付甲方，甲方再支付乙方。二、乙方在经营中有损公司形象和社会信誉遭受损害的违约赔偿责任。1、出现对项目和甲方（公司）新闻曝光等（不论原因），每出现一次承担违约金5万元人民币支付甲方。2、出现给甲方（公司）通报上黑名单，（不论原因）每出现一次承担违约金10万元人民币支付甲方。3、出现克扣、拖欠工人工资或材料款的，每出现一次承担违约金5万元，工人或材料供方一旦直接向甲方主张其权利，甲方还有权单方解除合同。三、乙方在经营中未完全履行本合同义务引起的诉讼活动视为乙方严重违约，所产生的民事合同纠纷及法律责任“不论原因”全部由乙方承担经济赔偿责任和法律责任及诉讼或非诉讼的全部费用，包括产生的律师费、差旅费等。甲方并按照被告次数收取乙方违约金：每出现一次法庭调解终结的承担违约金2万元人民币支付甲方；判决终结承担违约金4万元人民币支付甲方，乙方不得上下推卸责任。四、乙方违反本合同约定每出现一次质量安全事故，除承担全部经济民事责任外“不论原因”向甲方支付违约金510万元人民币。五、乙方拖税、漏税、抗税，除接受税务部门处罚交清税费外，甲方追究收取违约金12万元。六、乙方不按本合同约定缴纳甲方内部承包费、开办费、会计汇算费，甲方按乙方按拖欠金额月率1.25%的标准向甲方交纳滞纳金，下欠额最长时间不得超过两个月（费、滞纳金全部交清），否则，甲方冻结乙方工程款，追究一切损失，并解除本合同，未完工程按本合同第二十七条二项约定处理。七、乙方施工现场招收（聘用）不符合用工条件人员（超零工、童工、特殊工种、无证上岗、患病上岗），除承担因此造成的事故付款外，甲方按乙方招收（聘用）不符合用工条件人数计算收取违约金，每人10002000元。八、乙方将承包工程项目出卖、转包、肢解分包或再委托第三人进行责任转包，甲方按每个项目10万元的标准收取乙方违约金，由此产生的经济法律责任全部由乙方承担，视其情节，甲方可对已完或未完工程依照本合同第二十五条约定处理。第十章 争议的解决第二十七条：本合同甲乙双方在履行过程中若发生争议，应友好协商解决。协商解决不成而引起仲裁或诉讼，甲乙双方均确认在甲方住所地法院管辖。第十一章 附则第二十八条：本合同及其附件与主合同都具有同等的法律效力，双方签字或盖章后生效。本合同签订地在甲方总部（ ）。本合同一式三份，甲乙双方、派驻人员各执一份。甲方： 乙方签字手印：法定代表人盖章： 乙方身份证 合同签订时间： 年 月 日 附件：投标报价保证书 公司：由我承包的 投标报价，由公司招投标部编制（或委托他人编制）的投标文件。该投标文件中的人工费标准、材料价格、运输价格、机械租赁价格及临设费用等均为我再现场考察认证核算的结果；投标报价是由我本人确定，中标后若发生亏损全部由我本人承担。就本工程中标或未中标等事宜特向公司作出如下保证：一、中标后，依照业主招标文件，按时、足额交纳履约保证金（质保金）和民工工资保证金，绝不拖欠。否则引起的违规违