深圳果工程项目案例分析

案例分析（四）案例1深圳某工程项目，建设单位与施工总承包单位按照建设工程施工合同示范文本)签订了施工承包合同，并委托了某监理公司承担施工阶段的监理任务。开工前，在施工合同约定开工日期的前5天，施工总承包单位书面提交了延期10天开工申请，总监理工程师不予以批准，于是双方发生了一定的争执。思考请问总监理工程师不批准总承包商的延期申请是否合理，并说明理由。案例2A房地产开发公司投资开发了一项花园工程。由B建筑安装工程总公司负责施工，由C建材供D水泥厂生产的水泥。2005年9月15日，建材公司提供20吨水泥进入工地，B建筑安装工程总公司送检测试，结论为合格水泥。之后，C建材公司陆续组织水泥进场，共计680吨。同年10月11日，B公司从C公司供应的水泥中再次抽样送检，经检验确认为废品水泥。此时水泥己用去613吨，分别浇筑在花园工程A楼的12层至15层。经有关部门检测，第12层至15层的混凝土强度不合设计要求，市建设工程质量监督总站决定对第12层至15层推倒重浇。A公司于是向人民法院起诉B公司、C公司和D厂，要求三被告赔偿经济损失。思考 1如果施工合同明确约定水泥由甲方供应，责任应如何区分？ 2 如果施工合同明确约定水泥由乙方供应，责任应如何区分? 3对第二种情况，监理单位应承担什么责任?案例3某建设工程，经过施工招投标，业主最终选定甲建筑公司为中标单位。在施工合同中双方约定，甲建筑公司将配套工程分包给乙专业工程公司，业主负责设备的采购。该工程在施工过程中出现如下情况： 1业主负责采购的配套工程设备提前进场，甲建筑公司派人参加开箱清点，并又向监理工程师提交因此增加的保管费支付申请。 2乙专业工程公司在配套设备工程安装过程中发现附属工程设备材料库中部分配件丢失，要求业主重新采购供应货物。思考1甲建筑公司向监理工程师提交因工程设备提前进场增加的保管费支付申请，监理工程师是否应该予以签认，为什么？ 2乙专业工程公司的要求是否合理，为什么?案例4某工程项目，钢筋混凝土大板结构，地下2层，地上18层，基础为整体底板，混凝土量为840m3，底板标高6m，钢门窗框，木门，采用集中空调设备。施工组织设计确定，土方采用大开挖放坡施工方案，开挖土方工期20天，浇筑底板混凝土24h，连续施工需要4天。 1施工单位在协议条款约定的开工日期前8天提交了一份请求报告，报告请求延期开工10天，其理由是： (1)电力部门通知，施工用电变压器在开工4天后才能安装完毕。 (2)由铁路部门运输的5台施工单位自有施工主要机械在开工后8天才能运输到施工现场。 (3)为工程开工所必须的辅助施工设施在开工后10天才能投入使用。 2基坑开挖进行18天时，发现6m地基仍为软土地基，与地质报告不符。监理工程师及时进行了以下工作： (1)通知施工单位配合勘察单位利用2天时间查明地基情况。 (2)通知业主与设计单位洽商修改基础设计，设计时间为5天交图。确定局部基础深度加深到75m，混凝土工程量增加70m3。 (3)通知施工单位修改土方施工方案，加深开挖，增大放坡，开挖土方需要4天。混凝土浇筑仍在原时间完成。3工程所需的200个钢门窗框是业主负责供货。钢门窗框运达施工单位工地仓库，并入库验收。施工过程中监理工程师进行检验时，发现有10个钢窗框有较大变形，即下令施工单位拆除。经检查，原因属于钢窗框使用材料不符合要求。思考 1监理工程师接到报告后应该如何处理，为什么？ 2监理工程师应该核准哪些项目的工期顺延，应该同意延期几天，对哪些项目（列出项目名称内容）应该核准经济补偿？3对此事故监理工程师应该如何处理？ 案例5业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同，合同中规定，在施工过程中，如果业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械的停工费可按工日费和台班费的50结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行，其关键线路为AEHIJ。在施工过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。（同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间）1因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。 2固机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。 3因业主要求设计变更，使F延误3天。 4因公网停电，使F延误1天，I延误1天。 施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求： 1工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。2经济损失索赔（1）机械设备窝工费 E工序吊车（3十2）台班240元/台班1200元 F工序搅拌机（3十1）台班70元台班280元 G工序小型机械（2十2）台班55元/台班220元 H工序搅拌机3台班70元/台班210元 合计机械设备窝工费l 910元（2）人工窝工费 E工序5天30人28元/工日4200元 F工序4天35人28元工日3920元 G工序4天15人28元工日1680元 H工序3天35人28元工日2940元 I工序1天20人28元工日560元 合计人工窝工费13300元（3）间接费增加（1910十13300）1624336元（4）利润损失（1910十13300十24336）588218元总计经济索赔额1910十13300十24336十882181852578元思考 1施工单位索赔中请书提出的工序顺延时间、停工人数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可，为什么?2监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理，为什么?案例6某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、 乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照建设工程施工合同（示范文本） 分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所 需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件2：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件3：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。思考1在事件1中，建设单位将设备交由厂商安装的作法是否