合同范本之支撑梁拆除施工合同样本.doc

合同范本之支撑梁拆除施工合同样本 合同范本之支撑梁拆除施工合同本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 支撑梁拆除施工合同【篇一:支撑梁拆除合同】武大珞珈创意园（一期）深基坑工程支撑梁拆除及外运协议书发包单位:湖北锦华基础工程有限公司（下文均简称甲方）承包单位位:武汉兴光土石方工程有限公司（下文均简称乙方）为了搞好“珞珈创意园（一期）深基坑工程，确保工程进度、工期和质量，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、资源、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就本项目工程施工事项订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称:珞珈创意园（一期）深基坑工程支撑梁拆除及外运工程 2、工程地点:武汉市洪山区珞瑜路33号号 二、工作量 1、基坑第一道、第二道内支撑梁拆除及外运； 2、基坑支护桩超方砼破除、外运； 3、基坑腰梁与支护桩钢筋连接处混凝土破除； 4、第一道、第二道支撑梁垫层（局部部位）拆除。 三、工程工期本工程工期以施工总承包方（即上部建筑单位）的地下室施工进定度为主，确保其顺利施工，不受影响，暂定40日，以开工日期为准。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 四、工程造价及工程款支付方式 1、本工程拆除后支撑梁内包裹钢筋由乙方处理，以充抵工程款，双方互相不另行支付费用； 2、甲方支付人民币伍万圆整，以补偿乙方清除混凝土垃圾及外运费用； 3、工程总价为拆除后钢筋（不包括钢立柱结构）处理总价和补偿费用伍万圆整两部分；拆除过程中乙方自行处理回收钢筋充抵工程款，工程完工一周内甲方支付余下伍万圆整。 五、双方责任及义务 1、甲方负责协调工程施工期间乙方的水、电使用，及场内各方关系，以确保乙方正常施工，并在乙方工程完工后补偿款支付到位。 2、乙方必须使用柳州博奥机械制造有限公司的液压分裂机至少一台套、空压机十台套进场施工，同时视工程进度情况、甲方要求，增加设备数量。 3、乙方负责破除混凝土后的垃圾清理及外运，垃圾清理及外运必须与施工同步，包括人工、机具、车辆的组织，并且费用自理。 4、乙方负责施工设备及人员的安全管理，确保工程保质、保量、如期完成。 5、乙方施工工程中所需的设备及物质由乙方自行准备。 六、本合同签字日起生效，甲方付清工程款后失效。 七、本合同一式肆份，甲乙方各保存两份。 甲方:法定代表人:或委托代理人:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 账号:联系电话:年月乙方法定代表人:或委托代理人:账号:联系电话:年月日日日【篇二:支撑梁破除协议】支撑梁拆除承包协议书承包人:联系电话（简称乙方）为了确保双方工作内容以及权利，满足工程进度、质量、安全、文明施工的要求，确保工程顺利进行，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律，遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致，特订立本协议如下: 一、工程概况:十一中图书馆翻建工程支护结构。 :故宫东路。 :本协议书签订后3个日历天内完成所有承包项目。 二、承包工程范围: 1、承包人需对支护结构（除外围冠梁外）的所有支撑梁的凿除清理并运出场外； 2、梁内钢筋的切割并运出场外； 3、凿除后渣土的清理并运出场外；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 三、承包方式:8000元一次性包干（凿除后的废钢筋由承包人自行处理）。 所使用的机械设备、辅助设备（吊车、装载机、反铲挖掘机、炮头、经建设局备案的渣土车、氧气、乙炔等）及所需的人工费用均由承包人自行解决； 四、付款方式:在乙方完成所有指定项目后并经甲方验收合格后，7天内一次性付清 五、双方责任:（一）乙方责任:，并根据现场实际情况做好水平及垂直运输的安排。 2、设备在地下室底板上停放及行走时应在接触面铺垫垫板，禁止设备直接与砼板接触破坏结构板面（如造成地下室底板损坏所发生的一切损失由承包人承担）。 3.在破除支撑梁时应对已施工完的钢筋、砼构件等进行保护，防止破除后的渣土对成品、半成品的损坏；如有破坏应及时上报现场管理人员处理，所造成的损失由乙方全部承担。 4.进入施工现场的乙方人员，必须遵守甲方的各项规定，做文明职工。 做好噪音污染的控制，尽量避开学生的上课时间及夜间居民的休息时间。 、质量、进度的施工要求和全方位的管理。 ，确保按期完成施工任务。 ，不得以任何理由中途退场，不论任何原因产生的中途退场的，前期发生的工程量甲方将不予支付任何费用，给甲方造成的损失将追究乙方责任，所有损失将由乙方承担。 9、合同履行期间，无条件遵守甲方在施工现场的各种规章制度，本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 遵守国家政策法令，遵守本协议。 （二）甲方职责、设计变改图纸会审记录等与施工有关的文件资料。 2.负责提供施工用水、施工用电。 3.及时组织有关部门人员对已完工程进行验收，以便下道工序的施工。 5.负责提供施工场地，协调周边关系，保持良好的施工环境。 6.按合同规定的支付方式按时支付工程款。 六、治安管理，甲方为了制止和纠正乙方操作人员在工程质量、安全上的问题，乙方人员不服从，反而起哄动手打架，造成甲方管理人员伤害。 罚款1000元，并赔偿被伤害人一切费用。 起哄打架当事人将给予开除。 2、对不佩戴安全帽的人员，每发现一人，罚款50元；穿拖鞋、款光背进入施工现场者，每发现一人罚款50元。 3、乙方施工人员不得打架、斗殴，如发生一起，双方各罚500元，如并送当地执法机构警署处理。 特别是重大打架、斗殴事件，如110出警到工地双方各罚款元。 罚款由乙方班组长支付，从工程款中扣除。 乙方有义务配合执法部门，追究当事人法律责任，如乙方不配合，甲方有权拒付工程款，直到执法部门作出处理。 4、乙方施工时必须指派专人操作机械，施工现场不得私拉乱接电源；如乙方安排不懂机械操作的人员（机操人员必须持有上岗证）或在施工现场私乱拉接电源，因此而发生的安全后果和经济损失均由乙方承担，并在乙方的工程款中扣除。 6、乙方招用工人，应进行精选，确保人员思想品德高、技术素质高、收身体素质好，禁止招收18周岁以下的未成年人及55周岁以上的老年本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 人，禁止招收犯罪人员进驻现场施工，否则一切后果由乙方负责。 乙方作业人员应加强安全生产知识、安全操作规程学习，穿戴好各自劳动保护品，充分发挥安全“三宝”的作用。 7、乙方在施工过程中由于违章操作而造成的安全事故，一切责任及费用均由乙方自行承担。 发生事故乙方应立即上报甲方项目部，并采取紧急措施，以人为本及时抢救。 一万及一万元以下医疗费均有乙方自己承担. 七、违约责任 1、因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求及在关键节点严重滞后时，甲方有权利将本项目发包给第三方施工，且本协议终止，乙方应无条件退出施工场地。 乙方应得的已完工程款在项目按竣工后按80%支付；甲方新发包价格如高于原承包价的差额部分由乙方承担。 2、因乙方责任造成质量事故而延误工期，其工料损失均由乙方承担。 3、乙方人中途无故放弃承包，因此造成甲方的一切损失由承包人承担”。 4、乙方聚众闹事、哄抬价格、缠索工费，扰乱发包人正常工作秩序的，甲有权解除合同并请退乙方，由乙方赔偿由此造成的甲方所有损失。 5、施工期间施工现场和生活区内严禁打架、赌博、酗酒、吸毒、盗方窃等不良行为发生，该情况每发生一次，不论对错罚乙方1000元，在乙方工程款中扣除。 当事人情节严重的，将移送公安机关处理，并清退出工地。 八、争议解决方式在履行过程中方生的争议，由当事人双方协商解决，协商解决不成时，能够向工程所在地人民法院起诉，请人民法院裁决。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 以上协议一式两份，双方签字后生效，工程款结清后自动失效。 甲方负责人（签字）:乙方负责人（签字）:手机号码:手机号码:项目部（章）:身份证号码:日期:4月月12日日【篇三:拆除内支撑混凝土梁承包合同】拆除内支撑混凝土梁承包合同甲方:茂名市市区第八期（宾西小区）公租房项目乙方:依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其它相关法律、行政法规，遵循平等自愿，公平和诚实信用的原则，双方就第八期公租房的地下室内支撑梁拆除施工事项协商一致，订下以下合同，双方共同遵守，共同执行。 一、工程名称:茂名市市区第八期（宾西小区）公租房项目 二、工程地点:茂名市人民南路（即新华书店后面） 三、承包方式:包工包药料，包机具、包质量、包安全、包工期、包验收、包文明施工。 四、承包内容:地下室的内支撑梁和桩的拆除、破碎、清理外运。 按施工方案要求搭设排架，腰梁搭设顶柱，清理梁、桩所打出的钢筋分类，听从甲方施工人员指定地堆放归堆。 工程完成后，使用的钢管、模板按规定位置堆放整齐。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 五、施工工期:从6月日至月日。 内支撑总工期为20天内清理干净。 内支撑桩可在8月月20日前清理完成。 如一天下雨超过2小时可增加工期半天，一天超过四小时可增加工期一天。 六、承包单价及计算方式:梁柱按实际拆除体积计算，每立方500元元（伍佰元整）。 七、承包单价内所包括的内容: 1、人工工资、双休工资、停工、窝工工资。 2、自身引起的工伤医疗费用、病假费用、以及个人防护用品和一切劳保、福利费用等意外工伤医疗费用。 3、交通费用、夜餐费用及餐具、厨房用具，办理工人劳务、计生证等所有证件费用。 4、材料、机械场地内运输及堆放等。 5、带班补贴和有关部门管理费用。 八、付款方式:按完成进度10天内支付80%，其余部分全部完工在10天内付清，工人进场3天按每人每天借伙食30天。 九、甲方责任: 1、提供水、电和搭设排架的材料。 2、按计划下达施工任务，并派施工人员现场指挥监督管理。 3、管理、监督、培训乙方有关安全操作规程工地管理制度。 4、提供塔吊给乙方使用。 5、负责审核和支付承包内容规定的工程款项。 6、按规定对施工工人实行全面管理、定期安全培训工作。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 7、统一办理工地施工出入证件，费用由乙方支付。 十、乙方的责任和义务: 1、按计划安排组织施工人员进场，工人身体健康，年龄在1845岁之间，无身份证者不能进场，并且进行三级教育，登记存档，持证上岗。 跟进施工进度，随时增加足够劳动力。 ，配合甲方监管，强化进度安排。 ，保证安全施工，如果因违反安全操作规程造成的安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方负责。 工地所有规章管理制度服从甲方的管理安排，若发生违法乱纪行为（如:故意闹事、捣乱、打架斗殴、偷窃、嫖赌等）甲方有权责令其停工整改，甚至终止合同，由