应力释放孔、降水施工合同.doc

应力释放孔、降水施工合同 应力释放孔、降水施工合同项目名称绿城南通启东项目一期工程发包人启东绿城香格置业有限公司承包人南京骏豪建设工程有限公司订立时间二一一年五月五日日订立地点启东市市2发包人（全称）启东绿城香格置业有限公司承包人（全称）南京骏豪建设工程有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况工程名称绿城南通启东项目一期释放孔施工、降水工程。 工程地点启东市汇龙镇院校路东、民乐路以北。 工程内容一期工程应力释放孔施工、降水（参照发包人提供的施工图纸结合现场情况施工，地下室部门应力释放孔布置需避开承台施工，最终以实际施工内容结算）。 二、合同工期xx年5月8日开工，5月12号完成G2号楼范围内所有应力释放孔施工；G2号楼施工完成后立即开始其他楼栋施工，每栋楼的施工工期为5个日历天。 三、质量要求应力释放孔钻孔尺寸、无砂砼管规格尺寸、填充料符合设计及发包人要求，降水水位控制符合设计要求，水必须排至场地以外。 四、工程量 1、G2号楼暂定35米深400无砂砼管井5口、11米深400无砂砼管井21口。 2、G2号楼以外的其他楼栋根据发包人要求施工，承包人必须无条件接受并在约定时间内完成施工，工程量按实结算。 3、承包人施工完成部分应力释放井后可局部先开始抽水，抽水分批起始时间报监理、发包人确认，抽水结束时间由发包人根据桩基施工进度确定。 五、合同价款本合同总价暂定人民币壹拾伍万元整（￥150000.00），最终按以下计价方式及实际完成工程量结算 1、35米深无砂砼管井施工综合单价为130元/米包干，仅税金另计。 32、11米深无砂砼管井施工综合单价为100元/米包干，仅税金另计。 3、抽水费用为30元/口天包干，仅税金另计。 4、挖机配合费为10002000元/栋楼包干，仅税金另计。 5、排水管路布置费为1000元/栋楼包干，仅税金另计。 6、税金为按实际开票税率进行结算实际发生总费用的6.9%。 7、施工、抽水用电由发包人提供，费用由发包人承担。 六、付款方式本工程不支付预付款，在承包人完成一栋楼应力释放井施工并经发包人、监理验收合格后，支付应力释放井施工费的80%，剩余20%在该楼栋降水结束后一周内与抽水费用、挖机配合费、排水管路布置费一并结清。 每笔工程款支付前，承包人必须提供当地税务部门开具的等额正规发票，否则发包人有权拒绝支付。 七、结算办法 1、本工程根据工作内容按固定综合单价包干，无论什么原因综合单价均不作调整。 综合单价包括材料费、人工费、措施费、机械费、施工管理费、所有间接费、综合费率、机械进、退场费、保险、利润和国家规定的任何规费、必须发生的加班费、因承包人的原因造成材料或设备迟到工地的窝工费以及政府部门发出的任何行政指令导致的工程费用等除税金及施工、抽水期间产生的电费以外的一切费用。 税金另计，施工及抽水期间产生的电费由发包人承担。 2、发生工程变更或应发包人要求增加的工程量，结算时，本次有报价的按所报综合单价结算，报价中不能套靠的，以发包人签证为准。 3、结算工程量，按经发包人、监理和承包人共同签字确认后的实际工程量进行计算。 八、工程质量技术要求及施工现场管理要求 1、承包人必须在接到发包人的进场通知后3天内组织施工。 需通知发包人相关管理人员至现场进行监督确认的，应提前1个工作日通知。 承包人单项工作完成后，必须立即组织验收，并对相应工作量进行测量确认，双方及监理确认并报发包人工程成本管理部审核，作为结算依据。 2、承包人必须服从现场监理人员的管理。 3、承包人需做好与桩基施工单位的配合工作。 九、安全文明施工约定 41、承包人应做好安全生产、文明施工，保证施工区域和市政道路的环境卫生，与公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、卫生等方面的关系由承包人自己处理并承担相应的费用。 承包人应保证施工人员的人身安全，杜绝安全事故，若发生安全事故由承包人承担一切责任并接受发包人的处罚。 2、承包人在施工期间必须保持道路整洁，若道路不整洁城管、市政部门要求整改、罚款等由承包人自行解决。 3、承包人应做好各项施工准备工作，确保施工顺利进行，并负责处理好周边关系。 施工期间不能影响周边学校、居民等的正常生活与工作，否则所发生的一切后果均由承包人负责。 十、违约责任 1、承包人的工期计划须符合发包人有关工程进度的计划要求。 除发包人原因及不可抗力因素外，承包人不得以任何理由提出工期延迟，工期每延迟一天发包人将对承包人处以1000元的罚款。 2、承包人应确保施工顺利实施，未经发包人书面同意不得停工，否则由此造成的工期延误责任均由承包人承担。 3、工程质量应符合合同约定的有关要求，否则，发包人有权要求承包人限期整改。 承包人不能在发包人限定的期限内整改完毕并经验收合格的，发包人有权单方面解除合同及要求承包人赔偿所有损失。 由此造成的工期延迟责任由承包人承担。 十一、双方代表 1、发包人代表联系电话 2、承包人代表联系电话 十二、合同份数本合同一式陆份，发包人持肆份，承包人持贰份。 十三、合同争议解决本合同履行中发生争议时，双方应进行协商，协商不成的向工程所在地人民法院提起诉讼,但协商或诉讼期间承包人不得中断施工，。 十四、其他约定合同未尽事宜，双方另行协商，并可签订补充协议作为本合同附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。 5本合同自双方盖章、