公司建设工程施工合同(非备案).doc

建设工程施工合同 工程名称： 合同编号： 签订日期： 年 月 日建设工程施工合同 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程承包事项协议达成一致，订立本合同。一、工程内容及施工范围工程名称： 工程地点： 施工范围： 二、工期 开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 合同工期总日历天数为： 天 三、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定，按国家现行的GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准和地方性管理条例，工程质量保证达到国家验收合格标准。按地方有关规定验收达到 标准。 四、甲方责任人及工程师、项目经理 1、甲方委派的担任履行本合同的工程承包责任人为： 姓名： 职务： 2、甲方委派的担任驻工地的工程师为： 姓名： 职务： 项目经理 五、乙方责任人及工程师、项目经理 1、乙方委派的担任履行本合同的工程承包责任人为： 姓名： 职务： 2、乙方委派的担任驻工地的工程师为： 姓名： 职务： 项目经理 六、安全施工与检查 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不利，造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担全部承担。在施工期间发生的任何工程事故和人身伤亡及给第三方造成的任何损失，由乙方自行负责，甲方不负任何责任,因此给甲方造成的经济损失的，乙方要承担赔偿责任。七、合同价款 本工程的合同价款的计算方式： 八、工程款的支付1、双方约定按下列方法支付： 2、特别约定：双方在履行本合同过程中，乙方必须以甲方出具的盖有公司公章的欠据作为与乙方结算的依据。如无甲方出具盖章的欠据，其他任何个人出具的未盖承包人公司公章的凭证，均对甲方不产生法律效力，不作为甲方欠款的依据。 九、施工验收 1、乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，验收不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。2、乙方必须按照本合同约定的工程质量标准、结束工作日期或工程承包人同意顺延的工期竣工，否则乙方承担违约责任：每拖延一天缴纳合同价款的1的违约金。 十、补充条款 十一、工程内容、工程量、单价一览表序号工程内容单位数量单价合价备注 十二、工程量的确认 乙方应按本合同约定的时间向甲方工程师提交已完工程量报告，工程师接到报告后3日内通知乙方并派人参加按设计图纸、设计变更核实已完工程量计量；乙方收到通知后，如不派人参加核实工程量计量，甲方计量的结果有效，该计量的结果作为工程款支付的依据。 十三、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。 十四、合同履行期间，如因故不能履行或需要修改，必须经双方同意，另订合同，方为有效。 十五、合同份数 本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。 十六、合同生效合同签订日期： 年 月 日合同签订地点： 本合同双方约定： 签字盖章 后生效。 甲方： （盖章） 乙方： （盖章）