复习题三工程合同管理复习题样本.doc

复习题三工程合同管理复习题样本 复习题三工程合同管理复习题复习题 三一、单项选择题11施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的（C C）。 A.由承包人负责，费用由承包人承担，费用由发包人承担，费用由发包人承担，费用由承包人承担22施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由（A A）组织试车。 33施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（A A）承担。 44承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。 该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（B B），工期给予顺延，但费用由业主给予补偿55承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，（A A）。 C.自行决定后通知业主D.自行决定后通知监理工程师66已竣工工程交付使用之前应由（B B）负责成品保护工作。 77因不可抗力发生的费用应由（D D。 ）承担。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 A.甲方承担D.甲乙方分别承担88承包商自有的施工机具运入工地后，若其它工程项目施工中需用时，（D D）99监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（A A）。 1100FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（D D）止。 11FIDIC施工合同条件规定，包含在合同价格之内的暂定金使用归（B B）控制。 12按照施工合同中索赔程序的规定，承包方受到不属于他应承担责任事件而受到损害，应在事件发后生后28天内首先向工程师提交（B B）。 13FIDIC合同条件规定，当组成合同各条件的约定有矛盾或歧议时应由（C C）解释。 14FIDIC合同条件规定，计算承包商的施工工期是从开工令之日起到监理工程师签发的（B B）之日为止。 15FIDIC合同条件规定，承包商本月完成的本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 工程量较少，应支付的工程进度款结算额小于监理工程师签证的最小金额时，（C C）。 ，从下月的应得款内扣回不足部分16FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应（B B）。 17FIDIC合同条件中规定的“指定分包商”是指承担部分施工任务的单位，他是（A A）。 A.由业主选定，与总包商签订合同，与业主签订合同，与业主签订合同，与监理工程师签订合同18FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师颁发工程移交证书的条件为（C C）。 19FIDIC土木工程施工合同条件规定，（A A）有权将工程部分项目交由指定分包商实施。 20FIDIC土木工程施工合同条件规定，承包商投保工程险时，应以（C C）名义进行。 21FIDC CIC土木工程施工合同条件规定，当监理工程师与承包商就索赔问题谈判不能达成一致意见时，应由（B B）。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 222FIDIC土木工程施工合同条件件适用（A A）。 23施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（D D）。 ，工期不予顺延，工期予以顺延，工期不予顺延，工期予以顺延24建设工程进入缺陷责任期后，应由（A A）负责对已建工程的照管。 25我国施工合同示范本规定，工程师在收到承包人的提交的索赔报告后的28天内未作出任何答复，则该索赔应认为（D D）。 A.已经批准26施工合同中索赔的性质属于（A A）。 27下列（C C）能作为承包商的索赔证据 二、判断题11合同法律关系的主体能够是国家机关。 （）22诉讼时效是指权利人在法定期间内，未向人民法院提出诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭胜诉权的制度。 （）33业主对监理单位提交的阶段酬金支付通知书中部分酬金项目有异议，拒付该阶段的全部酬本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 金，时间超过合同约定应支付时间30天。 监理单位为了保护自己的合法权益，可在第31天向业主发出违约通知，并随即暂停监理服务。 （）44监理单位未能在监理合同约定的期限内完成规定的全部监理任务，应承担拖期违约赔偿责任。 （）55某项有特殊专业要求的招标工程，资格预审时发现投标单位最近几年虽然已实施的大型工程较多，但缺乏与招标工程同类工程的施工经验，则应判定该单位不具备投标资格。 （）66评标工作由评标委员会或评标小组公开进行。 （）77工程项目监理招标，在技术上达到要求标准的前提下，主要考虑报价的竞争性。 （）88应根据工程项目特点，技术经济指标，以及确保工程成本,工期和质量的要求来考虑选用哪种计价方式的合同类型。 （）99施工合同工程转包是工程分包的一种特殊形式。 （）10在施工过程中，对有缺陷工程的修复，在工程师指示的合理时间内，如果承包商没有完成或他无力完成缺陷工程的修复工作，业主不能够雇佣其它人来完成。 （）11只有由于业主不履行合同的行为责任原因导致承包商的合法权益受到损害，承包商才可提出索赔。 （）12业主退还承包商履约保函，并按结清单支付后，承包商仍有权就合同履行过程中的有关事宜再向业主提出索赔要求。 （） 三、简答题 11、订立施工合同需要具备哪些条件?本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 答: （11）初步设计已经批准 （22）工程项目已经列入年度建设计划 （33）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料 （44）建设资金和主要建筑材料设备已经落实 （55）对于招投标工程，中标通知书已经下达。 22、什么是暂定金额，一般用于哪些方面的支付?答: （11）暂定金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。 暂定金额实质上是一笔雇主方的备用金，用于招标时尚未确定或不可预见项目的储备金额。 （22）暂量金额的使用归工程师控制，施工过程中工程师有权依据工程进展的实际需要经雇主同意后，用于施工或提供物资、设备，以及技术服务等内容的开支，也能够作为供意外用途的开支。 工程师有权全部使用、部分使用或全部不用，能够用于承包商完成的工作，也能够用于指定分包商完成的工作。 33、C FIDIC合同条件下，指定分包商与一般分包本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 商的区别?答: （11）选择分包单位的权利不同 （22）分包合同的工作内容不同 （33）工程款的支付开支项目不同 （44）雇主对分包商利益的保护不同 （55）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同 44、承包商索赔要求成立必须具备哪些条件?答: （11）与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失； （22）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身责任所造成； （33）这种经济损失或权利损害也不是应由承包商承担的风险； （44）承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知和索赔文件。 55、监理工程师颁发的工程移交证书有何作用?答: （11）表示工程已经达到基本竣工要求并已经通过竣工验收，工程移交给业主使用，照管责任和风险同时转移。 以后再发生使用不当造成的质量问题等，承包商不负责任。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 （22）颁发工程移交证书后，业主应在一定期限内支付除质保金外的工程余款，包括返还承包商一半的保留金。 （33）标志着质量保修期的开始。 66、我国建设工程施工合同(示范文本)规定的施工索赔程序?答:索赔事件发生后d28d内，向工程师发出索赔意向通知；发出索赔意向通知后的d28d内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料；工程