工程质量保证金制度

韶关市粤华电力有限公司基建管理制度版本/修订第一版韶关市粤华电力有限公司工程质量保证金制度（试行）2015-07-01发布 2015-07-1实施韶关市粤华电力有限公司 发布工程质量保证金制度编制部门：工程部 编制日期：2015.7.1审 核 人： 签 发 人： 修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人签发人目录1 目的12 范围13 引用标准及关联文件14 术语和定义15 职责16 管理内容和要求17 检查与评价28 附录2工程质量保证金制度 工程质量保证金制度1 目的为规范建设工程质量保证金（保修金）管理，落实工程在缺陷责任期内的维修责任，根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程价款结算暂行办法和等相关规定，特制定本制度。2 范围本制度适用于韶关市粤华电力有限公司广东国粤韶关综合利用发电项目（2350MW）工程。 3 引用标准及关联文件3.1 中华人民共和国建筑法3.2 建设工程质量管理条例3.3 建设工程价款结算暂行办法3.4 基本建设财务管理规定4 术语和定义4.1 建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指韶关粤华电力有限公司与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。 4.2 缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。 4.3 缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。 5 职责无。6 管理内容和要求6.1 韶关粤华电力有限公司应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定： （一）保证金预留、返还方式：直接在进度款中扣还； （二）保证金预留比例、期限：按照工程进度款的5%进行预留，缺陷责任期无利息支付给承包单位； （三）保证金是否计付利息：无息； （四）缺陷责任期的期限及计算方式：缺陷责任期结束后在收到承包人等额工程税务发票后无息支付给承包人； （五）保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序：由签订合同当地仲裁单位予以仲裁； （六）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式：以仲裁单位的仲裁或法院判决为准。 6.2 缺陷责任期内，保证金预留在发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行韶关粤华电力有限公司职责。 6.3 缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣（交）工验收之日起计。由于韶关粤华电力有限公司原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。 6.4 建设工程竣工结算后，韶关粤华电力有限公司应按照合同约定及时向承包人支付工程结算价款并预留保证金。 6.5 按工程价款结算总额5左右的比例预留保证金。 6.6 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，韶关粤华电力有限公司可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。 6.7 由他人原因造成的缺陷，韶关粤华电力有限公司负责组织维修，承包人不承担费用，且韶关粤华电力有限公司不得从保证金中扣除费用。 6.8 缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向韶关粤华电力有限公司申请返还保证金。 6.9 韶关粤华电力有限公司在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，韶关粤华电力有限公司应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。韶关粤华电力有限公司在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。 6.10 韶关粤华电力有限公司和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，按承包合同约定的争议和纠纷解决程序处理。 6.11 建设工程实行工程总承包的，总承包单位与分包单位有关保证金的权利与义务的约定，参照本办法中韶关粤华电力有限公司与承包人相应的权利与义务的约定执行。 7 检查与评价7.1 本制度检查人是韶关粤华电力有限公司工程部经理。7.2 检查人不定期对本制度执行情况进行检查，发现有违背本制度的行为，应按有关规定严格处罚。7.3 本制度的评价人是韶关粤华电力有限公司工程主管领导。7.4 本制度由韶关粤华电力有限公司工程部负责解释。7.5 本制度自发布之日起执行。8 附录附录1质量保证金退还申请表附录2工程质量保证金制度执行情况检查/评价表附录1：质量保证金退还申请表工程名称申请单位保证金金额申报退还保证金理由：申报单位负责人：年月日监理单位监理工程师意见：签名：年月日总监理工程师意见：签名：年月日建设单位工程管理部：专工： 经理： 年月日计划部经理意见：签名：年月日主管领导意见：签名：年月日注：本表一式4份，申报单位、监理单位、建设单位工程管理部、财务部各1份附录2工程质量保证金制度执行情况检查评价表 工程名称广东国粤韶关综合利用发电项目（2350MW）工程检查人成员评价题目评价内容评